2023年监理工程师之合同管理解题技巧总结.pdf

2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结1、某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货 2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案：A2、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理正确答案：A3、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.1B.2C.3D.7正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结4、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。A.监理人B.发包人C.发包人与监理人D.发包人与分包人正确答案：B5、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56正确答案：C6、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定正确答案：D7、（2012 年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日正确答案：D8、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。A.综合标价法B.形式评审法C.最低评标价法D.经验评审法正确答案：C9、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务正确答案：B10、根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期 15 日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”正确答案：C2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结11、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同正确答案：D12、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地正确答案：C13、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7正确答案：D14、（2019 年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式正确答案：B15、根据 FIDIC施工合同条件，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B16、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致正确答案：C17、下列有关无效合同的说法中，错误的是()A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结18、承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.28C.30D.56正确答案：B19、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保正确答案：C20、根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人正确答案：A21、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.超越代理权限为代理行为正确答案：B22、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同正确答案：C23、依据物权法的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿D.抵押物未登记的先于已登记的受偿正确答案：C24、(2015 年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同正确答案：C2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结25、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作正确答案：C26、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费正确答案：C27、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.应在合同生效之日起 90 天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限正确答案：D28、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价法2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法正确答案：A29、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费；完成的工作量超过 50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成工作量超过 50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费正确答案：B30、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任正确答案：D31、根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日正确答案：A2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结32、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款正确答案：C33、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是（）。A.施工合同条件B.生产设备和设计施工合同条件C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件D.客户/咨询工程师（单位）服务协议书正确答案：A34、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干正确答案：A35、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。A.政府部门B.承包人C.分包人2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.发包人正确答案：D36、根据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保留金的 50%B.保留金的 70%C.保留金的 90%D.全部保留金正确答案：A37、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%正确答案：A38、根据 FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行正确答案：D2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结39、依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金正确答案：D40、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购正确答案：C41、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56正确答案：C42、联合体资质等级的确定（）A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定正确答案：C43、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满正确答案：C44、根据标准设计招标文件中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容正确答案：A45、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。A.重量损失因子（WLF）B.重量保留常数（WRC）C.重量损失系数（WLI）D.重量保留因子（WRF）正确答案：D2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结46、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周D.委托人拒付合理化建议奖正确答案：B47、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会正确答案：A48、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.十八周岁以上的自然人B.十六周岁以上的未成年人C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人D.不满八周岁的未成年人正确答案：C49、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.先勘察.后施工.再设计正确答案：A50、根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日正确答案：A51、某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作正确答案：D52、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在 24 小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待 24 小时方是规定的回复期限D.必须马上复工正确答案：A2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结53、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试正确答案：A54、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额正确答案：A55、(2015 年真题)根据标准施工合同，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案：C56、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550 万元本金、25 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款 475 万元，拍卖费用 10 万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有 75 万元2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结C.还有 125 万元D.还有 160 万元正确答案：D57、根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过 42 天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复正确答案：B58、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法正确答案：B59、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结60、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位正确答案：B61、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A62、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.可以分开招标，也可以合并招标B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备正确答案：A63、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.管理合同正确答案：A64、FIDIC 系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.施工合同条件B.简明合同格式C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计施工合同条件正确答案：D65、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管正确答案：B66、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。A.设计费用实行发包人签证制度B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后 14 天内，将定金或预付款支付给设计人C.发包人应在收到中期支付申请后的 14 天内，将应付款项支付给设计人D.发包人应在收到费用结算申请后的 21 天内，将应付款项支付给设计人正确答案：A2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结67、根据标准施工总承包招标文件，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔正确答案：D68、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权正确答案：D69、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因正确答案：C70、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。A.资格预审B.现场考察C.招标公告2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.解答投标人的质疑正确答案：C71、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金正确答案：A72、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方正确答案：C73、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期 10 个月以内每提前 1 个月可给建设单位带来收益30 万元。某投标人报价 1800 万元，工期 9 个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800 万元，1800 万元B.1800 万元，1770 万元C.1830 万元，1800 万元D.1830 万元，1770 万元正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结74、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔正确答案：B75、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价正确答案：D76、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑正确答案：C77、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。A.保险单B.合同C.电子文件2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.邮件正确答案：A78、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级正确答案：C79、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担正确答案：A80、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人正确答案：C2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结81、（2018 年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任正确答案：A82、根据 NEC工程施工合同，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同正确答案：C83、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和正确答案：B84、根据民法通则，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力正确答案：D85、儿童维生素 C 缺乏时的临床表现不包括（）。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加正确答案：D86、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。A.开工日期，颁发工程接收证书之日B.开工日期，工程竣工结算之日C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日正确答案：A87、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.监理人正确答案：A88、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任正确答案：C89、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前正确答案：B90、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。A.合同约定B.规范规定C.承包人企业标准D.发包人企业标准正确答案：A2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结91、下列何种 100mm 厚的非承重隔墙可用于耐火极限 3h 的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)正确答案：C92、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg 水平以上。A.300B.200C.400D.500正确答案：C93、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低正确答案：C94、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后 7 天内完成核查B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.发包人应在监理人出具进度付款证书后 28 天内向承包人支付进度应付款正确答案：B95、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保正确答案：C96、标准施工招标文件中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.投标函B.中标通知书C.工程量清单D.合同协议书正确答案：D97、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的 60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结98、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰正确答案：C99、关于合同形式的说法，正确的是()A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式正确答案：B100、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低正确答案：B101、根据 FIDIC施工合同条件，当()达到中标合同价减去暂列金额后的 10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金正确答案：D102、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告正确答案：D103、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责正确答案：D104、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）A.衡量法B.查点法C.经验鉴别法D.物理试验正确答案：A105、施工合同中的履约担保期限为（）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止正确答案：D106、根据招标投标法，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保正确答案：B107、招标投标法实施条例规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束正确答案：C108、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工正确答案：B109、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A.4850 万元和 5000 万元B.4850 万元和 4850 万元C.5150 万元和 5000 万元D.5150 万元和 4850 万元正确答案：A110、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。A.工期和成本B.工期和质量C.质量和成本D.工期和施工安全正确答案：B111、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具正确答案：C2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结112、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后 35 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后 42 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止正确答案：B113、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任正确答案：B114、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。A.建设工程设计施工总承包合同B.施工承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同正确答案：A2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结115、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人正确答案：A116、根据标准施工招标文件，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素正确答案：B117、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.应在合同生效之日起 90 天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限正确答案：D118、根据建设工程施工合同（示范文本），由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付正确答案：D119、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源正确答案：D120、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产正确答案：C121、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押正确答案：B2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结122、根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商正确答案：C123、建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则正确答案：D124、依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件正确答案：C125、(2015 年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结D.劳动力价格浮动幅度正确答案：A126、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担正确答案：B127、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.10C.14D.28正确答案：C128、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘正确答案：D2023 年监理工程师之合同管理解题技巧总结129、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书正确答案：B130、建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。A.中标通知书投标函及投标函附录发包人要求专用合同条款B.合同协议书发包人要求专用合同条款通用合同条款C.合同协议书勘察费用清单勘察纲要发包人要求D.投标函及投标函附录专用合同条款通用合同条款发包人要求；正确答案：D131、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对