设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法.pdf

设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法1、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润正确答案：D2、根据建筑法，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门正确答案：B3、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果B.设备承揽合同是要式合同C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同正确答案：A4、FIDIC 新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.28C.42D.56正确答案：B5、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前正确答案：C6、根据 FIDIC设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表正确答案：C7、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门正确答案：A设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法8、FIDIC 新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金正确答案：C9、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为 1 年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿正确答案：C10、根据 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的 5%B.中标合同金额的 10%C.合同价格的 5%D.合同价格的 10%正确答案：A11、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额正确答案：D12、某建设项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付合同价的 20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A.100B.150C.200D.400正确答案：C13、根据产品质量法的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为 1 年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满 5 年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满 20 年丧失正确答案：C14、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中正确答案：C设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法15、根据安全生产法，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A.50B.100C.200D.300正确答案：D16、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书正确答案：C17、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28正确答案：B18、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用正确答案：B19、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人正确答案：C20、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商正确答案：B21、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任正确答案：A设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法22、下列关于投标保证金的说法，符合招标投标法实施条例规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的 2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期 15 天正确答案：B23、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前正确答案：C24、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门正确答案：C25、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款 100 万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金 30 万元；甲向乙支付定金 20 万元。后乙不交货，给甲造成了 30 万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金 40 万元设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.请求乙支付违约金 30 万元C.请求乙支付违约金 30 万元，并双倍返还定金 40 万元D.请求乙支付违约金 30 万元，并返还定金 20 万元正确答案：D26、根据世界银行的生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件(2008 年版，2010 年修订)，设备工程的招标文件包括()。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式正确答案：B27、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额正确答案：D28、合同法规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.附加了期限的正确答案：B29、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC正确答案：A30、根据合同法规定，下列表述正确的是()。A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿正确答案：D31、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通过竣工试验的日期B.工程师颁发接收证书的日期C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D.接收证书上标明的竣工日期正确答案：D设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法32、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格正确答案：B33、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权正确答案：C34、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查正确答案：A35、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后 28 天B.理应察觉索赔事由后 28 天C.取得现场资料后 28 天设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.发出索赔通知后 28 天或设备监理工程师指定的期间正确答案：D36、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书正确答案：A37、9 月 10 日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于 9 月 20 日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至 9 月 30 日才去提取该批货物，但 9 月 25 日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据合同法的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9 月 10 日B.9 月 20 日C.9 月 25 日D.9 月 30 日正确答案：B38、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本正确答案：C设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法39、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标正确答案：A40、按照 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书正确答案：A41、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任正确答案：D42、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价 1050 万元，评标价 1030 万元；乙单位投标报价 1000 万元，评标价 1000 万元；丙单位投标报价 980 万元，评标价 1050 万元；丁单位投标报价 950 万元，评标价 1020 万元。据此，第一中标候选单位应是()。设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案：B43、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。A.签发临时付款证书B.列入当月付款证书C.列入竣工结算报表D.签发索赔付款证书正确答案：B44、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28正确答案：B45、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。A.民事责任B.行政责任C.经济责任设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.刑事责任正确答案：C46、根据 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14 天B.21 天C.28 天D.42 天正确答案：D47、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9正确答案：A48、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.合同约定的全部设计费正确答案：C49、根据招标投标法及招标投标法实施条例，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。A.逾期送达的投标文件B.没有送到指定地点的投标文件C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件正确答案：C50、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金正确答案：B51、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准正确答案：B设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法52、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书正确答案：D53、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师正确答案：A54、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在 12 月 21 日至 31 日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同正确答案：C55、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人正确答案：C56、根据保险法，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任正确答案：B57、FIDIC“新黄皮书”中，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格正确答案：A58、合同法规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.附加了期限的正确答案：B59、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表正确答案：C60、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期正确答案：A61、根据招标投标法，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标正确答案：D设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法62、2012 年 5 月 8 日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5 月 29 日去医院检查才发现骨折。王某于 6 月 10 日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于 2013 年 5 月 29 日届满B.本案诉讼时效应于 2013 年 6 月 10 日届满C.王某 6 月 11 日的行为适用诉讼时效中止D.王某 6 月 11 日的行为适用诉讼时效中断正确答案：B63、承包商提交履约保证的期限是()。A.收到中标函后的 28 天内B.签订合同后的 28 天内C.收到开工通知后的 28 天内D.设备工程合同生效前正确答案：A64、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有正确答案：D65、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买 600m3 木材，在 600m3 木材中，乙向甲供货 500m3，另 100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带正确答案：C66、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位正确答案：C67、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识正确答案：A68、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A.竣工时间B.费用C.费用和利润D.竣工时间、费用和利润正确答案：C设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法69、根据行政诉讼法，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。A.1B.2C.3D.6正确答案：B70、FIDIC 新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的 28B.工程师完成工程量计量后的 56C.工程师收到报表和证明文件后的 56D.工程师签发期中付款证书后的 56正确答案：C71、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后 28 天B.理应察觉索赔事由后 28 天C.取得现场资料后 28 天D.发出索赔通知后 28 天或设备监理工程师指定的期间正确答案：D72、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.建设行政主管部门正确答案：C73、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔正确答案：A74、根据劳动法，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。A.100%B.150%C.200%D.300%正确答案：D75、FIDIC 新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56正确答案：B设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法76、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后 15 日内甲支付工程尾款。2012 年 3 月 1 日工程竣工验收合格，3 月 3 日乙向甲提交工程结算文件，3 月 20 日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于 6 月 10 日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012 年 3 月 3 日B.2012 年 3 月 16 日C.2012 年 3 月 20 日D.2012 年 6 月 10 日正确答案：B77、根据 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的 5%B.中标合同金额的 10%C.合同价格的 5%D.合同价格的 10%正确答案：A78、按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施正确答案：A79、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法A.业主B.承包商C.工程师D.保险公司正确答案：B80、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系正确答案：C81、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定正确答案：B82、按照招标投标法实施条例的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。A.开标前B.提交投标书时C.开标现场D.确定招标人前正确答案：C设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法83、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行正确答案：D84、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书正确答案：D85、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程正确答案：B86、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。A.7B.14C.21设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.28正确答案：B87、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5正确答案：C88、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受正确答案：B89、根据担保法的规定，有关抵押表述正确的是()。A.只能由债务人提供抵押物B.抵押人转移对抵押物的占有C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有正确答案：C90、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权正确答案：B91、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权正确答案：A92、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金正确答案：B93、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.双方签署正确答案：D94、根据安全生产法，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收正确答案：C95、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告正确答案：C96、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端正确答案：A97、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.项目经理C.工程师D.工程师代表正确答案：A98、采用 FIDIC 合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场正确答案：A99、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后正确答案：C100、李某于 2004 年 2 月 5 日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2 月 7 日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2 月 9 日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某 2 月 10 日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。A.2 月 5 日B.2 月 7 日设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法C.2 月 9 日D.2 月 10 日正确答案：C101、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费正确答案：D102、根据合同法，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。A.4B.3C.2D.1正确答案：A103、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。A.工程师B.承包商C.业主D.保安公司正确答案：B设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法104、合同法中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任正确答案：D105、2006 年 5 月 10 日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在 5 月 16 日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于 5 月 11 日发出取消要约的通知。要约于 5 月 12 日到达乙公司，取消要约的通知于 5 月13 日到达乙公司。乙公司于 5 月 14 日做出承诺，该承诺于 5 月 15 日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。A.要约被撤销B.承诺生效C.要约失效D.要约被撤回正确答案：A106、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁正确答案：C107、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的 14设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.业主接收工程后的 21C.缺陷通知期届满后的 14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的 21正确答案：D108、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为 1 年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.5 年C.两个采暖期、供冷期D.2 年正确答案：C109、甲给乙发的要约中表明：“本要约 9 月 10 日前答复有效”，乙在 9 月 5 日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到 9 月 13 日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效正确答案：B110、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化正确答案：A111、按照 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书正确答案：A112、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15正确答案：A113、FIDIC 新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56正确答案：B设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法114、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包正确答案：D115、根据 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于费用的解释，正确的是()。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润正确答案：A116、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。A.日常监督检查B.定期监督检查C.产品质量监督抽查D.产品自查自检正确答案：D117、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.供货方将设备交到承运部门正确答案：A118、根据物权法的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物正确答案：C119、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表正确答案：C120、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1 周B.2 周C.1 个月D.2 个月正确答案：C设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法121、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼正确答案：D122、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同正确答案：D123、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为 10 年，为此，甲企业每年支付给乙企业 30 万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。A.抵押权B.土地承包经营权C.地役权D.建设用地使用权正确答案：C124、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。A.业主设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法B.承包商C.工程师D.保险公司正确答案：B125、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任正确答案：A126、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表正确答案：A127、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.行为不得违反社会公共利益正确答案：A128、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的 3 名中标候选人：甲报价1000 万元，评标得分 96；乙报价 980 万元，评标得分 90，丙报价 950 万元，评标得分 95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为 950 万元B.中标人为甲，合同价为 1000 万元C.中标人为丙，合同价为 950 万元D.中标人为乙，合同价为 980 万元正确答案：B129、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后 6 个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效正确答案：C130、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价 1050 万元，评标价 1030 万元；乙单位投标报价 1000 万元，评标价 1000 万元；丙单位投标报价 980 万元，评标价 1050 万元；丁单位投标报价 950 万元，评标价 1020 万元。据此，第一中标候选单位应是()。A.甲B.乙C.丙设备监理师之设备监理合同考试题型总结及解题方法D.丁正确答案：B131、按照 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担