围栏施工合同.doc

围栏施工合同合同编号： 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同签订日期： 合同签订地点： 围栏施工合同发包方（甲方）: 承包方（乙方）:赣州汇丰建设工程有限公司 依照中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:第一条：工程概况1、 工程名称: 昆明市波西米亚小区外围栏更换 2、 工程地点: 昆明市滇池路波西米亚小区 3、 工程范围： 小区外围栏更换 4、 工程用料: 按图纸施工 第二条：施工工期1、本工程工期自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。工期 天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。2、遇下例情况工期可顺延：连续停水停电达4小时以上的；出现书面停工要求的；出现人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；非乙方原因造成的停工；因甲方未按时支付工程进度款影响施工；由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好影响施工等）。基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。 第三条：工程变更 任何工程变更，均须甲方下达书面工程变更通知，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在工程变更通知下达三日内，为每一项工程变更签定工程变更结算单，作为结算依据之一。第四条：工程造价及结算方式1、本工程造价预算（含税）为 元，大写 。按 元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95%，另5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。3、乙方需提供发票。第五条：甲方责任1、 无条件提供乙方在施工时的用水用电。2、 负责协调施工中乙方与其他方的关系。3、 按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。4、 若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。第六条：乙方责任1、 指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。2、 服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。3、 严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。第七条：质保期 质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。第八条：安全责任1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。第九条：违约责任1、 合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。2、 本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。第十条：附件本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：代 理 人： 代 理 人：单位地址： 代理人身份证： 单位地址： 电 话：年 月 日 开户银行： 户名及帐号： 年 月 日