一级建造师之一建工程法规题库及答案.pdf

一级建造师之一建工程法规题库及精品答案一级建造师之一建工程法规题库及精品答案单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()（2013）A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】A2、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B3、需要保全证据的情况有两种，一是证据()；二是证据在以后难以取得。A.涉及国家秘密和个人隐私B.因客观原因不能自行收集C.可能灭失D.为案外人所掌握【答案】C4、下列有关建造师的权利和义务，说法正确的是（）。A.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，必须由注册建造师签章B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，可由企业指定同等资格条件的注册建造师修改C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签章D.接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本权利【答案】C5、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封 B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况 C.开标过程应当及时向社会公布 D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】D6、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】C7、某招标人于 2018 年 5 月 1 日发出招标文件，招标文件中要求投标人于 2018 年 5 月 30 日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据招标投标法的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2018 年 5 月 10 日B.2018 年 5 月 15 日C.2018 年 5 月 20 日D.2018 年 5 月 80 日【答案】B8、根据建筑法的规定，()工程在施工前必须办理施工许可证。A.投资额为 25 万元的低层住宅B.造价为 600 万元的抢险救灾C.总投资 5000 万元的军用房屋建筑D.建筑面积为 8000m2 的市政广场建设【答案】D9、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】B10、用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月累积不得超过()小时。A.15B.22C.36D.60【答案】C11、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】D12、（2019 年真题）使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由()共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】C13、关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有()。A.大城市 1.540 元B.中等城市 1230 元C.小城市 0.925 元D.县城、建制镇、工矿区 0.612 元【答案】D14、关于知识产权的说法，正确的是()（2012）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A15、根据招标投标法第 26 条规定，投标人应当具备（）的能力。A.承担投标项目B.承担招标项目C.英语熟练应用D.提前完成投标项目【答案】B16、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传 唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决【答案】D17、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D.一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】D18、关于建设工程竣工验收中违法行为应承担的法律责任说法正确的是（）。A.建设单位未在建设工程竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由建设行政主管部门责令限期补报B.依法应当进行消防验收的建设项目，未经消防验收或者消防验收不合格的，擅自投入使用的，公安机关责令停止施工、停止使用或者停产停业C.建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由建设行政主管部门责令改正D.建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，并处罚款【答案】D19、关于租赁合同的说法，正确的是（）。(2015 真题)A.租赁期限超过 20 年的，超过部分无效 B.租赁期限超过 6 个月的，可以采用书面形式 C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效 D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】A20、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A.一般保证 B.效力待定保证 C.连带责任保证 D.无效保证【答案】A21、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.工程经验收不合格C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】A22、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付 150的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资 200的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的 250加班费D.法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于 400%的工资报酬【答案】B23、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008 年 5 月 5 日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】B24、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果 50%时 D.完成全部工作成果前【答案】B25、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（）。A.直接损失B.实际损失C.全部损失D.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失【答案】D26、某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【答案】B27、可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位【答案】A28、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。A.每年B.每半年C.每季度D.每月【答案】B29、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【答案】D30、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予 的.（）。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】B31、下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。（2015）A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B32、下列有关诉讼时效的内容，说法正确的是（）。A.超过诉讼时效起诉的，法院不予受理B.当事人延长或缩短诉讼时效的约定有效C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制D.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，可以请求返还【答案】C33、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级【答案】C34、建设工程安全生产管理条例规定，（）应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C35、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级低B.资质等级高C.任一资质等级D.中间等级【答案】A36、甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是（）。A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效B.不动产物权的转让自依法登记之日起生效C.未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力D.未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人【答案】B37、下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同【答案】D38、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等 6000 余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【答案】A39、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年【答案】B40、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是(）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】B41、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。（2012）A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】D42、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】C43、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A.诉讼时效期间一律为 3 年B.普通诉讼时效期间为 3 年，法律另有规定的除外C.合同法规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为 4 年D.海商法规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为 1 年【答案】A44、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（）。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50 人以上B.注册资本金 5000 万元以上，净资产 6000 万元以上C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D.近 5 年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达 1 亿元【答案】B45、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是()。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.劳动争议申请仲裁的时效期间为 3 年【答案】B46、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】A47、根据安全生产法,生产经营单位的主要负责人在工程建设过程中未按照该法规定履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,应当由安全生产监督管理部门按照规定处以()的罚款。A.一年年收入的 30%B.一年年收入的 40%C.一年年收入的 60%D.一年年收入的 80%【答案】B48、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包单位仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法错误的是（）。A.总承包单位承担全部责任B.幕墙分包单位需承担责任C.总、分包单位承担连带责任D.分包单位承担主要责任【答案】A49、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A.工程所在地B.被告住所地C.合同签订地D.原告住所地【答案】A50、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院（）。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全【答案】D51、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（）。A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B.城市市区的土地属于全部市民所有C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】D52、某项目工程价款结算总额为 9450 万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。A.945 万B.756 万C.472.5 万D.283.5 万【答案】D53、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】D54、甲施工企业委托乙为其购买标号为 32.5MPa 的水泥，乙没有买到该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为 42.5MPa 的水泥。关于这一行为后果的说法，正确的是（）。A.甲应当买下水泥B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项C.甲与乙共同拥有水泥的所有权D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用【答案】B55、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为 200万元，定金为设计费的 15%，甲已支付定金。2018 真题如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。2018 真题A.30B.40C.60D.70【答案】C56、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】C57、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。（2012）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C58、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】D59、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1 个月 B.10 天 C.15 天 D.2 个月【答案】A60、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A.10B.12C.13D.60【答案】B多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有()。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】AB2、表见代理通常可以分为()。A.代理权终止的表见代理B.转托他人的表见代理C.指定范围的表见代理D.未予授权的表见代理E.超越权限的表见代理【答案】AD3、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，安全责任制度的主要内容包括（）。A.从事建筑活动主体的负责人的责任制 B.岗位人员的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.安全生产教育培训制E.安全生产检查制【答案】ABC4、下列要求中，属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】BC5、根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】AC6、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】D7、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。（2015）A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】BC8、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括()。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】ABC9、甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以（）。A.自行提高借款利率B.停止发放借款C.在下一期借款发放时预先扣除利息D.提前收回借款E.解除合同【答案】BD10、下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额D.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物E.非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务【答案】ABC11、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的 50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔 12 万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担 12 万元C.建设单位可直接要求乙承担 12 万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E.先行赔付的一方，有权就超出 50的部分向另一方追偿【答案】BC12、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合预案D.职业病危害事故应急救援措施E.现场处置方案【答案】AC13、下列情形中,属于转包工程的有()。A.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构,未对该工程的施工活动进行管理的B.专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工、采购的单位或个人收取管理费用的C.劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的D.施工总承包单位以合作、个人承包等名义将所承包的全部工程交由其他单位或个人完成的E.专业分包人将其中的劳务作业任务分包给他人完成的【答案】ABCD14、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（）。A.法人对外承担有限责任B.法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C.特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D.法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格E.企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】C15、根据建设工程质量保证金普理办法,关于缺陷责任期的说法,正确的有（）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】ABC16、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E.投标保证金不得超过招标项目估价的 2%，但最高不超过 80 万元人民币【答案】ABD17、绿色施工导则所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。A.节地B.节材C.节电D.节暖E.节水【答案】CD18、关于仲裁审理制度的说法,正确的有（）。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理可以书面审理D.除涉及国家秘密的外,是否开庭审理可由双方当事人协商确定E.仲裁案件可以进行调解【答案】BCD19、根据水污染防治法的规定，有()行为的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款。A.向水体排放油类、酸液B.向水体排放剧毒废液C.在水体清洗装贮过油类的容器D.向水体排经过处理的废水E.利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放废水【答案】ABC20、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】CD21、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.用户使擅自改动结构的质量问题【答案】AD22、地方政府规章可以作出规定的事项有（）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】BC23、甲将一设备出租给乙，租期 3 个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁设备还有 20 天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的是（）。A.甲可以解除合同B.甲提前解除合同要承担违约责任C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失D.丙只能自认倒霉E.乙应当承担给丙造成的损失【答案】A24、根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工程特点组织制定安全施工措施【答案】ABD25、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。A.超越本企业资质等级承揽工程B.以他人名义投标，骗取中标C.将承揽的工程转包或违法分包D.不履行保修义务或拖延履行保修义务E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标【答案】BC26、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】C27、下列关于劳务派遣说法正确的是()。A.劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或替代性的岗位上使用B.用工单位应当与派遣劳动者签订 2 年以上的固定期限劳动合同C.派遣单位向派遣劳动者按月支付工资D.被派遣劳动者在用工单位受到工伤，用工单位承担工伤保险责任E.用工单位在劳动合同期限内破产，可以将派遣劳动者退回派遣单位【答案】AC28、根据建设网工程质量管理条例.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A.勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD29、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（）。A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B.具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C.无权代理人以被代理人名义订立的合同D.越权订立的合同E.无处分权人订立的合同【答案】ACD30、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当对应急救援工作做到()。A.配备必要的应急救援器材B.制定本单位生产安全事故应急救援预案C.不定期组织演练D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】AB31、（2020 年真题）关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD32、和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是（）。A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解【答案】ABCD33、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是调解民间纠纷的群众组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉E.人民调解委员会经调解可以达成协议，也可采取口头方式【答案】AC34、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】BD35、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是()。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有强制性C.行政行为不具有自由裁量性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为具有快捷性【答案】ABD36、（2020 年真题）根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】BCD37、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D.供货方只能向经贸公司主张付款E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】A38、根据企业所得税法，收入总额中的下列收入为不征税收入的有()。A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】ABC39、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。(2015 真题)A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】ABD40、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】BCD41、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁定【答案】AC42、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。2014A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围【答案】ACD43、工程监理单位的义务包括（）。A.依法承担工程监理业务B.向施工单位提供真实、准确的资料C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.不得转让监理业务【答案】A44、某施工单位对其编制的投标文件享有（）。A.所有权 B.专利权 C.著作权 D.商标权 E.修改权【答案】AC45、关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有（）。A.用人单位和小李签订 2 年的劳动合同工，约定试用期为 3 个月B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内C.同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准E.施工单位和劳动者签订 2 个月的劳动合同，试用期为 1 个月【答案】CD