市政设计合同范本.doc

建设工程设计合同
（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
资 质 等 级：
发 包 人：
设 计 人：
签 订 日 期：

发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 （项目名称）设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：国家现行规范及标准。
第三条　合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2发包人要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
4.1项目名称： ；
4.2项目规模
4.3设计阶段：
4.4项目投资：
4.5设计内容：
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
合同生效后，发包人在10日内向设计人提供全部有关技术和基础资料，包括以下资料：
1、区域1：1000地形图（电子版）。
2、区域规划图(路网，市政管线)等相关资料。
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
设计人在合同签定后10个工作日内向发包人提交施工图设计文件8份。
第七条 费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__ _元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
第八条 支付方式
8.1本合同签定后七天内，发包人支付设计费总额的25%作为定金，计人民币 万元合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交施工图设计文件后七天内，发包人一次性付清设计费，不留尾款。
8.3设计费支付方式：电汇或银行转账，设计人提供等额正式发票。设计费由发包方直接支付至设计人公司。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人在本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，不得严重背离合理设计周期，经双方协商后确定提前交付设计文件时间。
9.1.7设计人派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面条件及必要的劳动保护装备由设计方自理。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由施工方提供。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为国家规定年限。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并按国家有关规定补偿。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向本项目初步设计、施工图设计单位技术交底，委派专职人员负责技术衔接工作。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况、泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 漳州市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。11.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
12.11本合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。
附件一：建设工程廉洁从业合同
（以下无正文，为双方签署页）

项目名称

发 包 人
建 设
单 位

法 定
代表人
（签字或签章）
（合同专用章或单位公章）
委 托
代理人
（签字）
单 位
地 址

单 位
电 话

开 户
银 行

银 行
账 号

设 计 人
设 计
单 位

法 定
代表人
（签字或签章）
（合同专用章或单位公章）
委 托
代理人
（签字）
单 位
地 址

单 位

电 话

开 户
银 行

银 行
账 号

附件一：
建设工程廉洁从业合同

为严格执行《建筑法》、《招标投法标》、《反不正当竞争法》以及相关工程建设、廉政建设规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方），就 项目特订立如下合同条款。
第一条 甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党和国家有关法律法规及各项有关廉政规定。
2、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
3、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果权利。
第二条 甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的验收补贴、开评标补贴、咨询评审专家补贴、礼金、购物卷、有价证劵和贵重礼品，不得在乙方报销任何应甲方或个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响公务的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
4、甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
6、甲方不得有其他违反法律法规的行为。
第三条 乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员或行政管理相关人员行贿或以各种名义赠送补贴、礼金、购物卷、有价证券和贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方工作人员或行政管理相关人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员或行政管理相关人员参加宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、乙方不得以任何名义聘请甲方有关人员或行政管理处相关人员在相关方组织内兼职或兼职做咨询、顾问。
6、乙方不得有其他违反法律法规的行为。
第四条 违约责任
1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条之规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、二条之规定，按有关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门对乙方予以处罚。
第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目合同履行完成时止。
第六条 本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，经合同双方签署之日起生效。

甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：

10