自动化设备安装合同.doc

设备安装调试承包合同

甲方（制造、发包方）：上海庆利机械设备有限公司
乙方（施工、承包方）：

为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方输送线项目的设备安装调试工程，友好协商签订本合同，并共同遵守。
一、 工程名称

二、工程地点
甲方指定安装施工地点
三、施工范围
机械设备安装一批。详见附件一：设备安装清单和场地布置图
四、承包总价
本次安装工程总合同价为人民币大写 （小写： ），本合同价包含增值税专用发票。
1、付款方式： 。
2、费用明细见附件二：设备安装调试费用清单。
3、甲方支付给乙方的合同款中，已经包括乙方所属人员的管理费、工资、工具费、福利费、差旅费、教育、社会保险费以及乙方在本次工程中所发生的其他费用。
4、如乙方人员及设备出现了安全事故所产生的所用责任和费用均由乙方承担。
五、施工期限
合同签定后，乙方于2018年 12月28日开始进场，至 2019年 2月15日完成安装，安装完成后乙方需陪同电器调试直至设备正常运行。
1、乙方必须遵照甲方要求的时间节点在合同期内完成。如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
2、因使用单位原因或政府整治、自然灾害等不可抗力的因素而影响工期，由双方视情决定是否顺延工期或解除合同。
六、承包方式
包工，不包材料。
1、甲方负责提供的设备及其附材，按时进场。经乙方验收入后，由乙方负责保管，剩余主、附材待工程结束后交由甲方处理。
2、所有甲方进场的设备和供材，乙方不得擅自挪用，如因乙方管理不善而造成材料损坏，由乙方照价赔偿。
七、质量标准
1、按国家相关标准及设计施工图及本项目所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。
2、未经甲方书面同意，不得擅自变更安装标准和质量要求。设备和主附材均由甲方提供，乙方不得擅自调整和更换。
八、甲方的权利、义务
1、对乙方提供安装施工所必须的图纸和技术资料，进行规程、质量标准和安全、文明施工等内容交底。
2、为乙方的安装施工提供必要的技术支持，需要与业主单位协调的事项由甲方现场负责人对接协调、沟通。
3、负责对乙方的安装施工质量、进度、安全和文明施工进行监督，检查和验收。
（1）对乙方出现的违反施工现场安全、文明及其它规定的现象予以制止或要求乙方进行整改，有权要求乙方更换屡次违规或严重违规的施工人员。
（2）对乙方安装施工中的出现的质量问题，有权要求乙方立即进行整改，直至符合安装的质量要求。
4、按合同相关条款规定向乙方支付具备条件的承包费用。
5、对安装工程或设备的设计变更等原因，经甲方现场负责人书面通知后，有权要求对已经完成的工程进行返工重做。
6、由于甲方原因引起的工期延误或开工时间推迟，相应工期顺延。
九、乙方的权利、义务
1、服从甲方现场负责人的指挥和管理，严格按照甲方提供图纸、设备安装、调试的质量和工期进度要求，确保按期保质保量完成安装、调试施工任务。
2、乙方不得擅自变更或调整技术要求和工期计划，若因乙方原因造成工期拖延，必须承担相应损失。
3、乙方必须执行对其所有参与施工的人员进行安全、文明和操作规程的教育，特殊工种必须持证上岗。
4、乙方必须指定质量、安全施工管理专职人员，做好当日施工日志记录。管理所属施工人员安全、文明施工，遵守施工现场安全、文明及其它管理规定，不得违规施工作业，每天做好施工现场的清理工作，确保施工现场文明、整洁和区域的卫生。
5、乙方必须为参加安装施工的人员购买国家法律规定的社会保险，并为所属施工人员提供人身安全保障。
（1）为现场人员安装施工人员配备安全帽、劳保鞋、安全带等必须的防护装具。
（2）乙方人员如造成人身伤害事故所产生的事故责任和经济赔偿均由乙方全部承担。
十、关于安全生产的约定
1、甲乙双方另行签订安全施工协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方必须须严格遵守安全施工协议中的条款以及施工现场所要求的其它规章制度。
十一、违约责任
（一）甲方的违约责任
1、如遇设备安装技术要求变更，甲方必须书面通知乙方，并双方签证。如未通知乙方所产生的工期延迟由甲方承担责任。
2、如因设备的质量或设计问题致使乙方不能按照技术要求进行安装、调试而造成乙方返工，并导致工期延误的经甲乙双方现场负责人书面签证后甲方承担工程延期的责任。
3、合同生效后，乙方人员如期进场，如因甲方设备不能如期进场导致乙方停工，从而造成工期延误的，经甲乙双方现场负责人书面签证后甲方承担工程延期的责任。
（二）乙方的违约责任
1、乙方现场负责人如擅离工作岗位或施工人员严重不足等原因而影响工程进度，不能如期完成安装工程施工任务的。每延迟一天，按合同总金额的5‰向甲方支付违约金，延迟10日以上的，甲方有权单方面终止本合同而不承担违约责任，并由乙方承担甲方相应损失。
2、乙方出现安装、调试质量问题造成安装不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担。导致工期延迟的，每延迟一天按合同总金额的5‰向甲方支付违约金。
3、乙方违反安全、文明施工规定，未能在甲方规定时间内完成整改内容的，超期一天按合同总金额的2‰向甲方支付违约金。如在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担事故责任和经济赔偿责任。
4、乙方中途放弃承包或将安装工程转包给第三方的，未向甲方书面申请并经甲方书面同意，甲方可直接终止合同，乙方应进行赔偿。
5、如因乙方违约原因造成甲方在该项目中的其它损失均由乙方承担。因乙方原因产生的违约金和各项损失甲方可直接从合同款项中扣除。
十二、争议解决
1、合同生效后，甲方双方产生争议应本着互谅互让，友好协商解决。如协商不能解决的，可向甲方所在地仲裁委员和人民法院申请仲裁或提出诉讼。
2、在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。
十三、附则
1、合同履行中，双方就本合同未尽事宜的商洽或变更所签书面补充协议，视为本合同的组成部分。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，履行完毕后即终止。

甲方（盖章）：上海庆利机械设备有限公司 乙方（盖章）：
甲方负责人（签字）： 乙方负责人（签字）：
联系电话：[phone] 联系电话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

签订地点： 签订地点：

附件一：设备安装清单
附件二：设备安装工程费用清单

附件 一：
序号
设备名称
单位
数量
说 明
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

设备安装调试工程清单

附件 二：

设备安装调试工程费用明细

金额单位：RMB元
序号
费用项目
摘要
单位
数量
单价
合计
备注
一
设备安装

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

二
现场设备调试跟线

三
其它费：交通、住宿费、社保、劳防费等

四
税率

总 计
大写：

精选文档