合同(钢材加工).doc

汽车零部件冲压及焊接项目（一期）工程

钢结构加工承包合同

日期：二O一三年一月

汽车零部件冲压及焊接项目（一期）工程
钢结构加工合同
发包人： （以下简称发包人）
承包人：重庆骏驰钢结构工程有限公司 （以下简称承包人）
发包人将汽车零部件冲压及焊接项目（一期）工程钢结构加工承包给承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。
1、合同组成文件:
（1）合同条款；

（2）技术标准和要求；
（3）图纸；
（4）其他合同附件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
2、工程规模：暂定750吨，以实际加工量为准。
3、承包范围：汽车零部件冲压及焊接项目（一期）钢结构（钢柱、钢梁、行车梁）加工。
4、工期要求：
因工期紧任务重，A～G/1～22轴（高跨）部分构件提货时间为2013年2月20日至2月29日，G～S/3～22轴（低跨）部分构件提货时间为2013年3月10日至3月31日。以上时间为该部位构件的最终加工完成时间。
5、加工质量标准：严格按图纸及双方约定质量标准《GB50205-2001》和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001验收。工程质量达到合格标准。
6、承包方式：包人工制作、机械、辅材、场地水电、厂内材料上下车、材料成品堆放、原材复检、构件探伤、抗滑移系数检测、工期、质量、安全、税费等的形式承包本工程钢结构加工。
7、材料供应：
7.1 材料供应价格由发包人定厂家、价格、品牌、规格、数量，由承包人提货运输及吊装，材料费、运输费及吊装费按现场实际价格结算，不另行收取采保费，承包人不得私自变更采购非样板的材料，否则发包人拒绝使用。
7.2 承包人必须保证所使用的其它辅材满足设计要求并符合国家和地方现行规范标准。

8、 履约担保：
8.1 履约担保的约定：承包人不得将运至工厂的各种型材变卖或挪作它用。 承包人必须以与本工程材料等值的有效资产进行担保，担保承诺书另附。
8.2 合同履约担保本合同工作内容完成自动失效：
9、合同价款、工程计量和计价原则：
9.1 合同暂定金额人民币（大写）： 捌拾万元整（￥800000.00元）。
9.2 加工量：以构件成品实际运至工地经双方签字确认的过秤重量及双方约定的材料损耗系数（3%）之和为加工重量。剩余钢材及废料全部归发包人所有。
9.3加工计价原则：按1080元/吨的综合价计价。含本合同第6条，另构件表面抛丸除锈达Sa2.5并喷涂普通中灰防锈底漆一道。
10、付款条件、时间及方式：
10.1 付款条件：构件进入施工现场并按图纸及双方约定质量标准验收合格，按实际提货数量分期支付90%的加工费，余10%的质量保证金在构件安装完成验收合格后三日付清。
10.2 付款方式：以转帐方式支付。
10.3承包人在领取每一次加工款时须向发包人提交真实有效足额的加工发票。
11、质量保修：
11.1 现场安装时发现不符合图纸及双方约定的质量标准，不能安装的构件，承包方重新加工并承担材料、加工、运输等费用，不合格构件承包方自行运回处理。
11.2 因乙方加工缺陷需现场处理后才能安装的构件乙方必须在当日内派人到场处理，因承包方不及时处理而耽误工期一天以上，承包方要承担工期延误费按发包人与建设单位签定的总承包合同相应执行。 　　
12、承、发包人权利和义务：
12.1 发包人权利和义务：
12.1.1 发包人监督检查加工质量、进度、负责设计图纸的变更，加工期间的质量验收及其他事宜。
12.2 承包人权利和义务：
12.2.1 承包人提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等证书复印件（盖法人章）。
12.2.2 承包人委派 为加工负责人。委派的加工负责人须持有与工程项目相适应的执业证书，负责加工期间的质量、安全等问题。
12.2.3 承、发包人双方在确定工期及各项控制工期时已充分考虑现场各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水停电、节假日、扰民和民扰、夜间施工、道路影响等不利因素，承包人不得以任何理由延迟工期。

12.2.4 承包人在构件交付时，应向发包人提供相应资料及报告。
13、加工工厂内安全责任：所有安全管理工作及相关责任由承包人自行负责。
14、违约责任：
14.1 承包人不能满足合同约定的所有条款构成违约时，按发包人与建设单位签订总承包合同的违约赔偿标准执行处罚。
15、合同生效：
15.1 本合同自双方签字盖章后且收到承包人的担保承诺书后生效。
15.2 本合同文本壹式陆份，发包人、承包人双方各执叁份，各份具同等法律效力。
16、其他约定：
16.1合同发生纠纷协商不成时，双方约定由工程所在地人民法院判决。
16.2 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

合同附件：
1、 承包人向发包人提供的担保承诺书。
2、 材料计划清单。

发包人：（盖单位公章） 承包人：（盖单位公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

合同签订时间： 年 月 日