道路路基土石方工程施工合同.doc

**大道工程一期路基土石方工程
施 工 合 同
(A标段)

发 包 人：湖南**高新技术产业开发区开发建设局
承 包 人：湖南省**工程集团总公司
工程名称：**大道一期路基土石方工程
工程地点：**高新区天易公路K0+324～K2+220段左半幅

签订时间：二○○三年九月十六日

**大道工程一期路基土石方工程施工合同

第一部分　　协议书
发包人(全称)：湖南**高新技术产业开发区开发建设局
承包人(全称)：湖南省**工程集团总公司
　　依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：**大道一期路基土石方工程
工程地点： **高新区天易公路K0+324～K2+220段左半幅
工程内容：招标文件所规定的工程项目
资金来源：银行贷款
二、承包范围：
承包范围：见招标文件
三、合同工期：
开工日期：2003年9月21日
竣工日期：2004年1月5日
合同工期：总日历天数105天
四、质量标准：
工程质量标准：优良(达到省优质工程)

五、合同价款：
1、以设计图纸及双方所协议的附件5《**大道A、B标段路基土石方合同单价清单》为计价依据，具体工程量数量，按实际发生计量；
2、工程量清单中没有的项目按专用条款计价原则办理。
3、税金支付按招标文件要求。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、招标文件
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸及设计变更
9、工程量清单及附表5《**大道A、B标段路基土石方合同单价清单》
10、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》
中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2003 年9 月16日
合同订立地点：**高新区管委会三楼会议室
本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

经 办 人： 委托代表人：

鉴 证 方： 鉴 证 方

代 表： 代 表：

第二部分 通用条款
详见《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中第二部分 通用条款。

第三部分　　专用条款
一、词语定义及合同文件
２、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
2.1、本合同协议书
2.2、中标通知书
2.3、投标书及其附件
2.4、本合同专用条款
2.5、招标文件
2.6、本合同通用条款
2.7、标准、规范及有关技术文件
2.8、图纸
2.9工程量清单及附表5《**大道A、B标段路基土石方合同单价清单》。
2.10工程报价单或预算书
３、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用汉语。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：

《城市道路设计规范》（CJJ37-90）
《公路工程技术标准》（JTJ01-97）
《公路路基设计规范》（JTJ013-95）
《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）
《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85）
《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）
《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）
发包人提供标准、规范的时间：2003年9月30日
４、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：2003年9月30日之前提供施工图纸肆套（不含竣工图）
发包人对图纸的保密要求：保密
二、双方一般权利和义务
５、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：_**________ 职务：项目总监_
发包人委托的职权：按监理合同要求进行施工全过程的监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：合理化建议、工程付款、超过伍仟元工程造价的工程量计量工作。
5.3发包人派驻的工程师
姓名： ** 职权：工程全面管理
工程师代表：** 职权：协助工程现场技术及处理

７、项目经理
姓名： **_ 职务：___项目经理___
为促进工程进度，项目经理必须每月驻工地25天以上,业主进行检查,施工方若不遵守此条款，按每天1000元进行罚款。承包方不得随意更换项目部人员，如要更换，必须取得业主书面同意，否则，按2000元/人.次进行罚款。
８、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
8.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：2003年9月21日 　
8.1.2将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：指定在K0+300处接水、接电
8.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：无
8.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：2003年9月18日
8.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：2003年10月15日之前完成
8.1.6水准点与坐标控制点交验要求：
现场交3个水准点、交3个坐标点
8.1.7图纸会审和设计交底时间：2003年9月30日
8.1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑
（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包方负责。

8.1.9双方约定发包人应做的其他工作：无
8.2发包人委托承包人办理的工作：对监理人临时用水、用电提供方便
9、承包人工作：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
9.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
9.2应提供计划、报表的名称及完成时间：按月、季、年标准及标准要求
9.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按施工组织要求全面到位
9.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
9.5需承包人办理的有关施工场地交通、施工噪音管理等手续：无
9.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款9.1第（5）项执行
9.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：地下管线施工保护工作由承包方负责
9.8施工场清洁卫生的要求：按施工组织设计要求办理
9.9双方约定承包人应做的其他工作：具体情况双方协商 　
三、施工组织设计和工期
10、进度计划：按施工组织要求办理，必须于2004年1月
5日之前完工
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按监理要求办理
工程师确认的时间：按监理要求办理
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款第13条执行
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：凡需要隐蔽的单项工程以及规范强制性要求的项目和部位
五、安全施工
严格按照施工组织的安全文明施工条款办理。按通用条款执行。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用可调价格方式确定。
23.2.1本合同采用工程量清单单价乘实际工程量的方式进行计价的原则。其他一切费用均包含在单价之中。
23.2.2工程量清单单价中没有的项目以湖南省95《市政单位估价表》及相关文件和相应施工期间**市造价信息为计价依据，综合费只计取4%，税前人工调差计取标准值的50%进行计价。
24、工程预付款

合同签订后十天内支付5万元机械进场费。
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25～28日
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：提交报告后下月的10～13日，每次工程进度款均付本月实际完成工程量的70%。工程竣工合格后工程款累计付至总工程价款的85%。在办好工程结算后预留工程总造价的5%作为质量保修金，余款在办好工程结算后一年内分批付清。质量保修金在本工程竣工签订质量保修书后一年期满三个月内付清。
七、材料设备供应
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：按承包方施工组织设计要求自行办理
八、工程变更：
按通用条款原则办理
九、竣工验收与结算：按通用条款原则办理
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：提交陆套完整的竣工资料
32.2中间交工工程的范围和竣工时间：按监理要求办理
十、违约、索赔和争议：

35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：只同意顺延工期。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：协商处理。
双方约定的发包人其他违约责任：无
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：无
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：协商处理
双方约定的承包人其他违约责任：无
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
37.1.1双方协商；
37.1.2采取第一种方式解决，并约定向**市仲裁委员会提请仲裁或向**市天元区人民法院提起诉讼。
十一、其他：
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
38.1.1原则上不允许分包工程；

38.1.2工程确实需要分包，则必须要求业主与监理方双方书面认可,并分包方必须满足相应的施工资质；
38.1.3发包方不与分包方发生任何形式的经济往来，并不承担任何的经济风险及相关的法律责任。
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力内容为：政治动乱、防洪抢险、地震、自然灾害等。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
40.6.1发包人投保内容：无
40.6.2承包人投保内容：无
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
41.3.1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无
41.3.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无
41.3.3双方约定的其他担保事项：无
46、合同份数:本合同正本一式两份，发包方与承包方各执一份，均具有法律效力。
46.1双方约定合同副本份数：拾份
47、补充条款
附件1：承包人承揽工程机械设备一览表
附件2：承包人主要施工人员一览表

附件3：工程承包安全责任书
附件4：承包人流动人口计划生育责任书
附件5：工程量清单单价表
附件6：工程质量保修书
附件7：承包方主要施工人员岗位证件复印件