厂房基础桩工程施工承包合同.doc

编号：

基础桩工程
施工承包合同

工程名称：

工程地点：xx港 　　　

工程发包单位：xx市金中标准件有限公司 （甲方）

工程承包单位：福建省xx有限公司 （乙方）

基础（桩）工程施工承包合同
工程发包单位：xx市金中标准件有限公司 　（以下简称甲方）
工程承包单位：福建省xx有限公司　 （以下简称乙方）
甲、乙双方本着团结合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF—91—0201）、《建设工程施工合同示范文本》的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基础工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，签订本合同以共同遵守执行：
第一条、工程名称：
第二条、工程地点：xx港 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
第三条、工程范围与工程量：
1、工程范围： 桩基础 。
2、工程量：根据地质资料及设计图纸提供的数据，暂定桩长 40　M。其中：
管桩φ300　54　条、φ400　187　条，约　9640　M；　　　　　　　
第四条、承包方式：
1、乙方以包工包 料 、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。
2、　管桩　材料由　乙　方采供至现场。
第五条、工程造价与结算方式：
1、本工程总造价暂定为人民币 83万　元。
（1）、φ300管桩包工 包料 单价70 元/M; φ400管桩包工 包料 单价 91 元/M；
（2）、桩尖采用 普通 型，单价φ300：22元/个、φ400：25元/个（桩尖费用已包含在单价内。）
（3）、施工报建费由 甲 方负责。
（4）、水电费由 乙 方负责；（电费按单价1.2元/度计算、水费按300元/月包干）
（5）、桩机两台进退场费按2000元包干。
（6）、工程税费由 甲 方负责。（乙方提供工程总价等值管桩材料发票）
2、以实际完成的工程量，并经现场签证为准。
（1）、工程量计算按每条桩以自然地面为基准，至桩尖顶部的累计实际成孔深度，含送桩部分（另每个桩位加桩尖0.1米），注：拉丝厂房(A)水池送桩按50%计算。
（2）、施工过程中，甲方因实际需要出现个别项目调整而引起工程量的增减，其结算价以承包
单价为基础作相应调整，如有需要则补签《增减工程补充协议》。
（3）、增减的工程量须经甲方工程监理进行现场签证确认，作为结算依据。
第六条、工程付款办法：
1、合同签定后，甲方向乙方预付材料款 万元；然后甲方按工程形象进度完成 1500 米，向乙方付　80　％、即　10 万元，工程完工时，付至　80　％，即　66 万元，剩余的 20 ％，即　17 万元，按实际完成工程量结算为准。甲方应在试桩合格后 15 天内付清所有工程款。
2、甲方不如期付款，乙方有权停工或退场；停工或退场造成的费用，由甲方负责，已完成的工程，甲方应在一个月内向乙方结算并付清所有工程款。
第七条、工程期限：
1、经双方商定，从试桩之日起，工期分别为：配电房A第4天内完成，拉丝厂房(A)水池第12天完成，其余在第25天内完成。
2、不可抗拒的客观情况影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。
第八章、甲乙双方的主要责任：
一、甲方责任：
1、办理全项工程的施工报建手续及施工临时用电，占用道路等合法手续。
2、提供本工程的基础设计图纸（一式三份）、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据（一式一套）、并协助乙方作好基线复核，场地基线移交以及开工日期等手续，并应以书面形式通知乙方。
3、办理施工现场道路的开通、电源电表（确保电源接驳点不超出建筑物最近点和最远点的50米范围）、水源水表的安装和平整场地等有关事宜，以绝对保证乙方在工地现场能正常施工。
4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用，由监理现场认定。
5、甲方驻工地代表负责现场监理、签证及工地协调工作。
6、桩基础检测费用应由甲方负责。若对桩质量检验报告有质疑，需重检，合格者费用由甲方负责，不合格者由乙方负责，并承担相应费用。
二、乙方责任：
1、必须办理开工报验的有关手续；
2、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。
3、乙方派驻施工现场总负责人 、质安员 、施工员 。

4、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。

第九条、工程质量要求：
1、 乙方应严格执行有关建筑施工的规定，按照甲方提供的设计图纸尺寸和有关说明及要求，结合地质勘察资料，确保单桩承载力达到图纸要求，并做好安全防护工作。
2、 工程质量不合规定的，乙方负责返工直达到合格。并承担相关费用。
3、 乙方必须编制合理、完整的施工方案和进度计划，并按现行的基础规范要求，做好施工资料记录，作为工程验收的依据。
4、 桩合格与否，以质检部门的检测报告为准。对有争议的桩以静载检测为准，桩合格费用由甲方负责，桩不合格费用由乙方负责。
5、 在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商，采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
6、 工程桩未经验收合格（单项工程）甲方提前开挖，自甲方动土之日起即为竣工验收日期，并认定为桩质量合格。之后对桩造成损坏或发生其它问题概由甲方承担责任。
第十条、工程变更：
1、在施工过程中，甲方不得随意变更施工图纸及说明书，如确需变更时，须经设计单位同意，并出具变更通知书给乙方和监理部门，经乙方和监理部门复查认可后，方可继续施工，同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更而引起的材料损失及其费用由甲方负责。
3、如工程内容发生增减变化，按本合同双方确定的单价计算，相应增减工程造价。
第十一条、若干损失处理办法：
1、乙方根据施工合同进场后，由于甲方原因（不按进度付款、甲方代表借故不签证、中途停建、缓建、材料未按计划进场，设计变更等）造成乙方返工、停工、窝工及材料倒运经济损失、人员、机械调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。
2、由于意外情况引起的停工、窝工损失，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负责。
3、由于停工、窝工原因时间大于5天而造成损失的，由甲方按每台班 1000 元补偿给乙方，工期顺延；属乙方责任的，由乙方自行负责及赶工。
4、如施工过程中遇到因地质原因引起断桩、偏桩，经双方签证认可后按实补回乙方。

5、施工现场按原地面送桩1m视为正常送桩，不作超深，（因为桩长度以每1m为一个级别）至于设计变更所增加费用应由甲方负责。
6、深基坑开挖一定通知乙方到现场监督、签证，若开挖方没有按规范实施，对桩产生影响，乙方一概不负责。
第十二条、竣工验收和结算：
1、 工程完之后，十天内或结算工程付款前，乙方应向甲方提供桩基的竣工验收资料（一式三份）。
2、 甲方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，则视为竣工验收报告已被核准，即可办理竣工结算手续。
3、 乙方在向甲方提供完整竣工验收报告的同时，还应向甲方提供工程结算书，甲方自收到工程结算书之日起十天内将结算书审核完毕。
4、 由于甲方原因，不具备验收条件，在工程完工之后三十天内即可办理结算手续并在甲方收到工程结算书之日起十天内审核完毕，若无异议，五天内支付工程结算款。
5、 甲方未按合同将结算审核完毕或在签审后无异议五天内不支付工程结算款，则从甲方签收结算书后第十六日起，按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息。
第十三条、解决合同纠纷的方式：
甲乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商协调解决，协商不成的，可向xx市仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第十四条、乙方不得将本工程转包给其它单位。
第十五条、本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。副本一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至工程验收交接和竣工结算完毕而终止失效。
第十六条、其他补充条款：
1、 如若不具备施工条件请乙方在施工前书面提出，否则视为认可，造成相关损失由乙方自负，与甲方无关。
2、 除拉丝厂房(A)水池可送桩至-3m（地坪下2m）其余均为自然地坪-1m，超过部分视为超深由乙方负责，露出地坪以上则全部由乙方负责。
3、 甲方场内材料、工具不可乱用，如确实需要时，可与甲方现场负责人商量，同意后方可借用，否则视为盗窃行为。

工程发包单位地址： 工程承包单位地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
合同签订地址： 合同签订地址：