燃气管道工程安装合同.doc

燃气管道工程安装合同委托方（下称甲方）：地址：法定代表人： 承建方（下称乙方）：地址： 法定代表人： 为适应城市现代化的发展，完善住宅小区配套功能，提高人民生活品质，根据中华人民共和国合同法、城市燃气管理办法、和城市燃气安全管理规定等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供燃气管道工程安装事宜达成如下一致意见（以下称“本合同”）：第一条 工程安装地点、范围和承包内容1. 工程安装地点： 2.承包范围:根据甲方提供的住宅楼小区总体规划平面图， 范围内约 套住宅区内输配管网，共计立管（含挂表）约 户。3.承包内容：由乙方对甲方 园燃气管道安装工程进行设计，并提供 套施工图给甲方；负责本燃气工程的报建；管网施工建设，包括小区内户外管线、设备的安装；立管安装，即建筑物户外主管道安装；挂表：燃气表安装（采用IC卡智能表，在住户开通时进行挂表）；负责工程验收及与乙方市政干管的连通；负责该小区的供气工作；负责小区管道的维护工作。4.承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期和包通过验收。第二条 施工联系及工期1.甲乙双方应指定专人负责本工程的设计定位，施工过程的联系、沟通和现场协调。2.双方指定人员应对设计图进行确认并签字认可。经确认后的设计图，在施工过程若需变更，因乙方设计、施工问题所需的变更，其设计费用及相关工程费用由乙方承担。3.施工期限：甲方交房时间暂定为： 年 月 日，本燃气工程应在*交房前分别进行竣工验收，且在交房后 日内供气。4.在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。施工过程除下列经甲方确认的情况外，不得延长工期：因甲方不具备施工条件而停工；由于甲方原因变更计划或提出修改施工图；甲方不按合同约定支付有关款项；甲方的其他违约行为，致使乙方无法施工；出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时。第三条 双方责任1.甲方责任甲方应在本合同签订之日起 日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、电、道路平面图。适时向乙方提供小区建筑物的立面图纸，楼栋单体图，室外地下管线设施、水、电及道路平面图。为乙方在施工现场提供临时工程用地、临时仓库及水电接口（包括施工用水电）、脚手架使用及其他施工便利。负责协调乙方同现场其他施工队的关系，以确保按期完工，如现场其他施工队出现对乙方工程施工进展的不配合，造成乙方施工难度增加或无法施工，经协调无效，乙方有权停止施工，并将工期顺延。按照合同约定按时付款。2.乙方责任应按照现行国家GB50028-2006城镇燃气设计规范、GJJ33-2005城镇燃气输配工程施工验收规范进行设计、施工和验收，确保工程质量、工期和安全供气。编制施工方案，做好各项施工准备工作，按国家有关规范，规定和技术要求进行施工。施工时，乙方施工人员应遵守项目部的管理制度，切实做好安全防火及人员管理工作，对本燃气工程的质量及安全负完全责任（包括法律责任和经济责任）。乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应的费用。服从甲方和监理（具备燃气专业监理资质）的协调和检查监督，对材料、安装质量不符合国家燃气行业规定者，甲方和监理（具备燃气专业监理资质）有权责令整改，乙方施工人员应按照有关规定进行整改。乙方的施工应配合甲方工程的进度。乙方施工钻孔后的塞孔由乙方自行负责。乙方负责工程验收后的供气及管理。乙方负责与甲方小区业主签订管道天然气供气协议，确定管道燃气的收费和安全使用要求及责任。负责向甲方及小区业主解答管道燃气安装、使用等相关问题的咨询。负责小区管道的经常性维护工作，在管道设施发生故障或存在不安全隐患时，及时进行抢修和维护保养。乙方责任范围内所发生的费用概与甲方无关,由乙方自行解决。第四条 工程验收1.对于隐蔽工程，乙方应及时通知甲方和监理进行位置确认和验收。2.工程完工 日内，甲乙双方和政府相关部门应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。3.乙方应在工程通过政府相关部门验收合格之日起 日内向甲方提供竣工图纸资料 份。第五条 燃气用户工程安装费收取标准、合同总额及支付方式居民住宅户的燃气用户工程安装费按下列标准收取：含税价人民币 元/套。按上述标准计算：甲方应向乙方支付的燃气用户工程安装费总共为含税价￥ 元。（大写： ）实际安装套数如有增减以实际数量计算。燃气用户工程安装费的具体付款方式和时间为：第1期：合同签订后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %,共计 元整（￥ 元 ），乙方为甲方进行工程设计、报建及备料；第2期：小区外墙立管安装完成后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %作为工程进度款，共计 元整（￥ 元 ），乙方为甲方进行地下输配管网工程的施工；第3期：乙方在小区地下输配管网工程完工后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %作为工程进度款，共计 元整（￥ 元 ）；第4期：乙方施工完毕达到通气条件后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %，共计 元整（￥ 元 ）；第5期：乙方竣工验收完毕通气后 日内，甲方向乙方付清余款即合同总额的 %，共计 元整（￥ 元 ），结算时按实际安装套数结算。第六条 产权界定工程竣工及结算后的产权界定：小区管网（包括户外主立管）及设备资产属于小区业主共有；业主户内燃气设施产权属于该业主所有；产权分界点是乙方市政干管与小区内输配管网交接处。第七条 违约责任1.甲方应按照本协议之约定向乙方支付燃气管道工程安装费，逾期付款的部分按照每日万分之 的比例向乙方支付违约金，逾期 个月以上，乙方有权要求甲方支付工程总价款 %的违约金。2.因乙方原因不能按照本合同约定期限完工并按时供气，应按照已收取款项每日万分之 的比例向甲方支付违约金，逾期 个月以上，甲方有权要求乙方支付工程总价款 %的违约金。第八条 合同的变更甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条 争议的解决在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。第十条 其他约定本协议一式 份，双方各持 份，经双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：或授权委托人： 或授权委托人：（签名） （签名）联系人： 联系人：电话： 电话：签约日期：年 月 日 签约地点：