北京市土建造价员基础知识考点解析.doc

北京市造价员基础知识考点解析
■考点1：了解工程造价管理制度相关法律法规和制度
1、按照《中华人民共和国建筑法》规定。建筑施工许可证的申请者是（ ）
A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位
2、我国《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ ）
A.已经办理工程用地批准手续 B.已确定建筑施工单位
C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D.有满足施工需要的施工图和技术资料 E.材料、设备已经购入
3、建设单位应该在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（ ）月内
A.1 B.2 C.3 D.6
4、当工程分包时,分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责
A.设计单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.监理单位
5、我国《建筑法》规定，建筑工程发包方式有 和 。
6、施工总承包单位与分包单位依法签定了“幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，下列表述正确的是（ ）
A.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
B.分包单位可以不承担责任
C.总包单位就分包工程承担全部的责任
D.分包工程就全部工程对建设单位承担法律责任
7、《招标投标法》规定的招标方式是：公开招标和邀请招标
8、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护工作。
9、编制投标文件的时间自招标文件出售之日到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 日。
10、投标单位在受到招标文件后，如有疑问或者不清楚的问题，可以以书面形式向招标单位提出，但应在受到招标文件 7 天内。
11、因工程量的增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定的要求进行工期索赔。工期的确认时间根据合同通用条款13.2款约定为 28 天。

12、实行施工总承包的，建设工程的主体工程的施工必须由总承包单位自行完成。
13、工程监理单位应当接受建设单位委托，实施监理；工程监理单位不得转让工程监理业务。
14、建筑施工现场的安全由施工单位负责。
15、招标人需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少 日前完成。
16、由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级比较低的单位确定资质等级。
17、《招标投标法》规定：
①开标时间应为提交投标文件截止时间的同一时间（对截止时间的要求精确，如上午9：00整）
②开标地点为招标文件中预先确定的地点
③开标由招标人主持，邀请所有的投标人参加
18、我国《合同法》要求参与各方必须遵循的基本原则包括：公平、平等、自愿、合法、诚实信用。
19、我国《招标投标法》要求招投标活动应该遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用。
20、我国把土地分为：农用地、建设用地和未利用地。
21、国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收和征用，并给予补偿。

■考点2：了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度以及工程造价咨询管理制度
22、根据我国现行规定，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行资讯业务的注册造价工程师签字、加盖职业印章外，还必须加盖（ ）。
A.工程造价咨询企业执业印章 B.工程造价咨询企业法定代表人印章
C.工程造价咨询企业技术负责人印章 D.工程造价咨询项目负责人印章

■考点3：熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程的概念和划分。
23、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是 。
24、组成分部工程的元素是 。
25、计算工程用工用料和机械台班消耗的基本单元的是 ，如基槽开挖、基础垫层基础砌筑、回填土和土方运输等工程。
26、在下列工程中，不属于分部工程的是（ ）
A.土建工程 B.屋面工程 C.主体结构工程 D.地基与基础工程

27、（ ）是指按照一个总体设计文件进行施工建造、经济上实行独立核算。
A.建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程
28、①一座大型的食品加工厂属于建设项目
②一栋教学办公综合楼属于单项工程
③某中学实验楼的土建工程属于单位工程
④某大型商场的桩基础工程属于分部工程
29、建设工程项目按项目性质划分，可以分为（ ）
A.新建项目 B.扩建项目 C.改建项目 D.迁建项目 E.复建项目
30、以下（ ）项目属于单项工程
A.纺织厂的织布车间 B.某一中型规模的火车站 C.某一住宅楼
D.某一大型医院 E.某一学校
31、以下属于单位工程的是（ ）
A.教学楼的主体工程 B.办公楼的土建工程
C.住宅楼±0.000以下的工程 D.汽车组装车间的工艺设备安装工程
E.某教学楼的桩基工程

■考点4:了解项目管理的概念、建设项目管理的概念、内容与程序。
32、建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括：（ ）
A征地、拆迁和场地平整及基坑开挖工作
B组织设备、材料招标订货
C准备必要的施工图纸
D完成施工用水、电、道路和通信等接通工作
33、项目后评价的基本方法是（对比法）
34、建设工程项目管理的核心任务是（控制项目目标）
35、工程竣工的验收准备工作是由（建设单位）负责
36、关于竣工图的绘制，一般规定：不管在施工过程中图纸有无变更、最终是否需要重新绘制，但必须由（施工单位）负责在原施工图或重新绘制的工程图上加盖“竣工图”标志，才能作为竣工图。
37、为了提高质量，就需要增加投资、延长工期，因此建设工程项目三大目标：造价控制、进度控制和质量控制之间存在相互对立统一的关系）。

38、业主方项目管理的目标不包括项目的（ ）目标。
A投资 B进度 C质量 D安全
39、①建设项目管理的类型包括（ ）
A.建设单位项目管理 B.设计单位项目管理
C.建设监理单位、代建单位代理业主进行项目管理
D.施工单位项目管理 E.政府宏观进行的项目管理
②施工方的项目管理和设计方的项目管理都不涉及（ ）
A.决策阶段 B.设计准备阶段 C.设计阶段 D.施工阶段
③工程项目建设的正确程序是 ）
A.决策 设计 施工 B.设计 决策 施工
④项目建议书的内容包括（ ）
A.项目提出的必要性和依据 B.企业组织、劳动定员和人员培训
C.投资估算和资金筹措设想
D.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 E.建厂条件与厂址方案
★有点问题：答案和书上的不一致，见教材P23，在可行性研究报告中有“项目提出的必要性和依据”这一点。
40、工程项目的特征包括：唯一性、一次性、整体性、固定性、不确定性、不可逆转性。
41、建设工程项目管理的任务：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护

■考点5：了解建设项目的成本管理内容、控制理论与方法。
42、控制的类型包括：主动控制和被动控制。
43、①成本分析、②成本考核、③成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）
A.③①② B.①②③ C.①③② D.②③①
（建设工程项目成本管理的内容包括：预计控制核分考）
44、成本计划的编制基础是成本预测
45、在工程合同价与实际的施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是工程合同价。
46、（　　）是招标投标阶段的工程项目计价。
A.预算造价 B.结算价 C.合同价 D.概算造价

47、香蕉曲线控制图和S型曲线控制法可用作进度和投资控制。
48、在项目目标控制中，采用的S曲线法可以控制工程造价和进度。
49、项目施工成本进程控制的原则包括（ ）
A.不突破目标成本的原则 B.项目全过程成本控制原则
C.适时原则 D.例外管理原则 E.责权分离原则
50、施工成本是项目成本管理的重点。

■考点6：了解建设项目风险管理的基本知识。
51、通常遇到的人为风险、经济风险和自然风险都属于（ ）风险。
A.监理 B.承包商 C.业主 D.不确定
52、建设工程项目风险管理程序为：识别、评估、决策、实施、监控（关键字：识评决施控）
53、在建设工程项目风险管理过程中，风险识别的主要成果是风险清单
◎工程项目风险按照涉及的当事人划分，不包括（ ）的风险。
A.承包商 B.咨询监理单位 C.建设主管部门 D.业主

■考点7：熟悉建设工程合同类型及其选择的方法。
业主的主要合同关系：①贷款合同，②工程咨询合同，③项目管理合同，④保险合同，⑤采购合同，⑥工程承包合同，⑦勘察设计合同

承包商的主要合同关系：①承包合同，②租赁合同，③加工合同，④保险合同，⑤分包合同⑥采购合同，⑦运输合同⑧劳务分包合同

54、在建设工程项目合同体系中的两个主要的节点是业主和承包商
55、EPC承包合同：业主将建设项目的设计、采购和施工全部发包给一个承包商的工程承包合同。
56、不同计价方式合同的比较：
合同类型
A总价合同
B单价合同
C成本加酬金合同
应用范围
广泛
广泛
有限
业主方造价控制
易
较易
难
承包方风险
风险大
风险小
基本无风险
57、实际的工程量与预计的工程量可能有较大的出入时，应优先选择（ ）
58、对于承包商而言，建设工程合同计价模式中没有风险的是（ ）
59、固定单价合同一般适用于（ ）工期长、技术复杂的工程
60、紧急工程（如灾后恢复工程）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，没有施工图纸，则就承包商而言最宜选用（ ）
A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同
61、（ ）适用于工程量相对较少且能够精确计算，工期较短，技术要求相对简单、风险较小的建设项目。
62、单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（ ）
A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完成的工程量 D.图纸工程量

■考点8：了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价的相关条款。
63《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，即协议书、通用条款和专用条款。另外附有三个附件：承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书。
64、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包人和承包人不能修改和细化的部分是通用条款。可以细化的部分是专用条款。
65、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一种款项。工程是否实行预付款，取决于（ ）
A.工程性质 B.承包工程量的大小 C.发包人在招标文件中的规定
D.承包人的资质等级 E.招标方式
66、工程预付款的性质是一种提前支付的（ ）。
A.工程款 B.进度款 C.材料款 D.结算款

■考点9:熟悉建筑工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则，了解合同法的相关内容及建设工程施工合同争议的解决办法。
67、EPC承包合同文件的组成有：合同协议书、合同专用条件、合同通用条件、业主要求、投标书。
68、承包商的主要责任：设计责任、承包商文件、施工文件和工程协调。
69、以下不属于建设工程施工合同争议解决办法的是（ ）
A和解、调解 B仲裁 C诉讼 D解除合同
70、建设工程合同的主体是（法人）。
71、根据工程建设的不同阶段，可以将建设工程合同分为勘察合同、设计合同和施工合同。
72、主体、客体和内容三要素构成了合同法律关系。
73、根据《合同法》的规定，撤回承若的通知应当在承若通知到达要约人之前到达要约人。
74、在订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定，合同生效后，双方通过协商达成一致，则应该按照订立合同时履行地的市场价格履行。
75、建设工程承包合同签定的原则包括：
依法原则、严肃性与强制性相结合的原则、等价有偿原则、严密性原则、协作原则
76、合同成立的时间为承若到达的时间，合同成立的地点为承若生效的地点。

77、在建设工程招标投标中，投标是要约，中标通知书是承若。
78、下列表述中，错误的是（ ）
A要约可以撤回 B要约可以撤销 C承若可以撤回 D承若可以撤销
79、合同的订立需要经过要约合承若两个阶段，关于要约合承若的生效，是指（ ）
A要约到达受要约人，承若通知到达要约人
B要约通知发出，承若通知发出
80、合同履行的基本原则包括（ ）
A全面适当履行原则B遵守诚实信用原则C公平合理原则D不得擅自变更
E合同生效后不得因当事人名称的变更而不承担合同义务
81、合同双方发生争议，最好的解决方式是：协商和解。
82、仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，另一方可以向人民法院申请强制执行。
83、裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
84、建设工程合同的纠纷一般都适用于不动产所在地的专属管辖，由工程所在地的人民法院管辖。
85、不可抗力：不能预见、避免合克服的客观情况
86、①合同被确认无效后，对无效的合同引起的财产争讼，应当按照合同法的规定（ ）
A.罚款 B.赔偿损失 C.返还财产 D.追缴财产
②下列意思表示不属于要约的是（ ）
A.招标公告 B.商业广告 C.投标书 D.价目表寄送 E.招股说明
③要约邀请是希望他人向自己发出要约的意识表示.下面属于要约邀请的是（ ）
A.建设工程合同 B.投标书 C.中标通知书 D.招标公告

■考点10：熟悉我国建设工程造价的概念。
87、工程造价的特点包括（ ）
A.大额性 B.单体性 （差异性） C.动态性 D.层次性
★注意区分与“工程造价的计价的特点的不同：A单件性计价B多次性计价C按工程构成的分部组合计价”
88、由于每项工程所处的地区、地段的不同，使得工程造价的（ ）更加突出。
A.大额性 B.单体性（个别或差异） C.动态性 D.层次性
89、工程造价在整个建设期处于不确定状态，直至竣工结算后才能最终的确定工程的实际造
价，这说明工程造价具有 特点。
90、一个单项工程是由能够各自发挥专业效能的多个单位工程组成，这体现了工程造价具有
特征。
91、建筑安装工程的造价是投资者合承包商双方共同认可的由市场形成的价格，作为建筑市场交易的主要对象，它是工程造价中最活跃的部分。

■考点11：熟悉我国建设工程造价的概念和构成。
92、建设工程造价是指建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资。
93、以下不属于建设工程造价构成的是（ ）
A.建设投资 B.建设期贷款利息 C.固定资产投资方向调节税 D.流动资产投资
94、项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是项目建设总投资。
95、建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和是建设项目工程造价。

■考点12：熟悉设备及工器具购置费的概念和构成。
96、设备购置费＝设备原价＋设备运杂费
97、按我国现行的规定，设备运杂费的取费基础是设备原价。
98、（FOB）是我国进口设备采用最多的一种货价，即装运港船上交货价，离岸价格。
99、工器具和生产家具购置费，用于保证新建项目初期的正常生产。
100、设备进口的关税公式＝到岸价格×进口关税税率
101、设备购置费包括（ ）
A.设备原价 B.设备国内运输费用 C.设备安装调试费 D.单台设备试运转费
E.设备采购保管费 F.装卸费
102、按建标【2003】206号文的规定，下列各项中属于直接工程费中材料费的有材料的（ ）
A.原价 B.运杂费 C.检验试验费 D.二次搬运费
E.不可避免的运输损耗费 F.对建筑材料进行的一般性的鉴定支出的费用
G.搭建临时建筑物小号的材料费 H.新结构 、新材料的实验费

■考点13：掌握建筑工程费，安装工程费的概念和构成。
103、建筑安装工程费用包括（ ）
A.间接费 B.利润 C.税金 D.机械使用费
104、按建标【2003】206号文的规定，建设安装工程费用的组成包括直接费、间接费、利润和税金。
105、直接费除直接工程费外还包括了措施费。
106、下列费用中不属于社会保障费的是（ ）
A.养老保险费 B.失业保险费 C.医疗保险费 D.住房公积金
107、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（ ）
A.营业税 B.房产税 C.城市维护建设税 D.教育费附加
108、建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（ ）
A.营业税 B.城市维护建设税 C.教育费附加 D.车船使用税 E.增值税
★注意区分这两种不同的“税金”包含的意思！
109、教育费附加的计费基础是（ ）
A.建设投资　　 　B.总投资　　　C.营业税　　　D.城市维护建设税
110、在此处，营业税为营业额的3.00%
111、工人在夜间施工导致的施工降效费用属于（ ）
A.直接工程费 B.措施费 C.规费 D.企业管理费
112、在下列的费用中，不属于直接费的是（ ）
A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费
113、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（ ）
A.措施费　　　 B.直接工程费　 　　C.规费　　 　D.企业管理费
114、在建安工程造价中，安全施工费＝直接工程费×安全施工费费率。
例如：某施工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费为400万元，直接费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2％，则该施工项目的安全施工费为 （ ）万元。800×2％＝16（万元）
115、二次搬运费的计费基础是直接工程费
116、建筑安装工程中的规费应该属于间接费
117、建筑安装企业支付的离退休职工的易地安家补助费应计入（ ）
A.劳动保险费 B.生产辅助工资 C.待业保险费 D.现场管理费

118、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指（ ）
A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.其它直接费
119、安装工程一切险承担的风险主要是认为事故损失
120、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用.
121、下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有（ ）
A.企业管理费 B.工程监理费 C.建设单位管理费 D.住房公积金 E.勘察设计费
122、下列费用属于建筑安装工程企业管理费中的劳动保险费的（ ）
A.职工退职金 B.职工死亡伤葬补助费 C.职工抚恤金 D.法律顾问费 E.咨询费
123、下列费用中属于企业管理费的是（ ）
A.职工教育经费 B.工会经费 C.工具用具使用费 D.劳动保护费 E.临时设施费

■考点14：熟悉工程建设其它费用的概念和构成。
124、工程建设其它费用包括：建设管理费、建设用地费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备和临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费、专利及专有技术使用费、生产设备及开办费
125、构成工程建设其他费的内容是（ ）
A.建设管理费 B.企业管理费 C.临时设施费 D.冬季施工增加费
126、构成工程建设其他费的内容是（ ）
A.建设管理费 B.可行性研究费 C.直接工程费 D.联合试运营费

■考点15： 了解预备费的概念和构成，了解建设期利息的构成。
127、建设期贷款利息的计算根据建设期资金用款计划，可按上年借款按全年计息，当年借款按半年计息。
128、基本预备费主要用于 难以预料的工程费用。
129、基本预备费包括：基本预备费 ＋价差预备费
130、基本预备费＝（设备及工具购置费＋建筑安装工程费＋工程建设其它费用）×基本费费率。

■考点16：熟悉各阶段工程造价的关系

131、决策和设计阶段影响工程造价的主要因素是（ ）
A.投资方案的选择 B.投资决定 C.项目规模 D.建设标准 E.建设地点
132、投资估算一般分为建设项目、单项工程、单位工程三个层次。
133、初步设计图纸的作用是为编制概算提供依据.
134、投资估算的编制方法有（ ）
A.单位生产能力估算法 B.生产能力指数法 C.实物量法
D.指标估算法 E.类似项目对比法 F.系数估算法
135、设计概算的编制方法有（ ）
A.概算定额法 B.概算指标法 C.类似工程预算法 D.预算单价法
136、施工图预算编制的步骤是（ABCDE ）
A.熟悉施工图 B.了解现场和施工组织设计 C.根据定额列出工程项目
D.计算工程量 E.计算基价直接费和定额直接费

■考点17：了解工程造价控制的主要内容。
137、有效控制工程造价的原则包括：A.以设计阶段为重点的建设全过程的造价控制B.主动控制，以取得令人满意的结果C.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
138、工程造价的控制关键在于：投资决策和设计阶段
139、建设工程个阶段造价控制的关键环节：A.决策阶段做好投资估算B.设计阶段强调限额设计C.招标投标阶段重视施工招标D.施工阶段加强合同管理和事前控制
■考点18：熟悉工程造价的计价方法和特点。
140、判断：工程造价计价的主要方法有直接费单价和综合单价。（ ）
141、定额计价法和工程量清单计价法，直接费单价和综合单价是两种不同的单价形式，对应的两种不同的单价形式形成不同的计价方法。

■考点19：了解工程量清单方法与工程定额计价的异同。
142、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是（ ）
A.结算方式 B.工程量计算程序 C.综合单价计价 D.施工合同
143、建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于：在业主和承包商之间对其承担的风险进行了明确的划分。
144、工程量清单套价的结果是计算该清单项目的（ ），并不是计算该项目的直接工程费。
A.工料单价 B.综合单价 C.直接费单价 D.定额单价
145、下列关于工程量清单计价法表述有误的是（ ）
A.工程量清单套价的结果是计算该项目的直接工程费
B.工程量按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C.分部分项工程费考虑了风险因素
D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
146、判断：工程量清单应作为招标文件的组成部分。（ ）

■考点20：了解工程定额的概念和分类。
147、工程建设定额按不同的用途分类，可分为（ ）
A.预算定额 B.概算定额 C.劳动定额 D.施工定额 E.机械台班消耗定额
148、按定额反映的生产要素消耗分类，可分为（ ）
A.劳动消耗定额 B.机械消耗定额 C.材料消耗定额 D.施工定额
149、预算定额是按社会平均水平编制的，施工定额是按社会平均先进水平编制的。

■考点21：熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点。
150、建设工程计价的依据包括（ ）
A.物价指数 B市场价格 C.工程造价指数 D.进口设备关税 E.材料价格
151、工程造价的作用有（ ）
A.是项目决策的依据 B.筹集建设资金的依据 C.评价投资效果的重要
D.是制定投资计划和投资决策的重要组成
E.是合理利益分配和产业结构调节的手段
152、工程造价计价的特点包括（ ）
A.单件性计价 B.多次性计价 C.组合性计价

■考点22：了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和步骤。
153、预算定额是由国家主管部门或其授权机关组织编制，审批并颁发执行。
154、劳动定额又称为人工定额。
155、劳动定额分为时间定额和产量定额两类，时间定额和产量定额的关系是互为倒数。
■考点23：掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。
■考点24：熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法。
156、建设工程人工、材料、机械等实物消耗量的计算依据包括（）
A.人、料、机单价 B.概算定额 C.预算定额 D.费用定额 E.投资估算指标
157、劳动定额的编制方法有（ ）
A.经验估计法 B.统计计算法 C.技术测定法 D.比较类推法
158、材料消耗定额的编制方法有（ ）
A.现场技术测定法 B.试验法 C.统计法 D.理论计算法
159、确定预算定额消耗量指标的主要依据是（ ）
A.概算定额 B.劳动定额 C.材料消耗定额 D.机械台班消耗定额
160、确定人工消耗指标应考虑（ ）
A.基本用工 B.辅助用工 C.材料超运距用工 D.人工幅度差 E.市场价格波动
■考点25：熟悉人工、材料、机械台班定额单价的组成和编制方法
161、建筑安装工程直接费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。（关键是：直接从事，生产工人）
162、开关柜的供应价格为10万元，运杂费率为1％，采购及保管费率为2％运输消耗为0，则该开关柜的预算价格是（ ）
A.103020 B.1119960 C.1158039 D. 1188039
解：100000×（1＋1％）×（1＋2％）＝103020 见教材P60
163、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验实验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为（ ）元。 A.215130.6 B.209130.6
解：﹛（1000＋15）×（1＋1％）×（1＋2％）＋30﹜×200＝215130.6
164在建筑安装工程费中，材料运杂费是指材料由其来源地运到施工工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。
165、建筑安装工程中，施工生产工人的流动施工津贴属于（ ）

166、建筑安装工程中，施工生产工人的产、婚、丧假期的工资属于（ ）
A.工资性补贴B.生产工人辅助工资C.职工福利费D.生产工人劳动保护费
★注意区分：病假在六个月以内的工资属于生产工人辅助工资，六个月以上的工资属于劳动保险费。
167、工地材料人员的工资属于（ ）
A.材料费 B.现场经费 C.企业管理费 D.其它人工费
168、材料预算价格＝（供应价＋市内运费）×（1＋采购及保管费率）
169、材料的二次搬运所增加的人工费，包括在（ ）
A.其它人工费 B.工资单价 C.现场管理费 D.企业管理费
170、现场经费中的工作人员的工资，不包括（ ）
A.行政人员的工资 B.技术人员的工资 C.材料人员的工资 D.炊事员的工资
171、凡定额内未注明单价的材料,基价中均不包括其价格,在编制预算时:应根据定额的用量,按市场价列入工程预算.
172、施工机械台班单价的组成包括两大类：其中燃料动力费、人工费、养路费及车船使用税属于第二类。（记忆区分：燃烧人工费养车船）
173、计算施工机械使用费，需要先确定机械台班单价，机械台班单价的确定需要（ACDE）几项内容。
A.台班折旧费、大修费、台班经常修理费 B.全年有效工作日
C.台班安拆费及场外运费 D.台办人工费、台班燃料动力费
E .台班养路费及车船使用费
■考点26：熟悉建设工程费用定额的构成
174、在建筑安装工程费用中，利润的计取基础通常有（ ）
A.直接费＋间接费 B.人工费 C.人工费＋施工机械使用费
D.直接工程费＋间接费 E.人工费 ＋材料费＋设备价值费
175、企业管理费费率的计算基础一般包括（ ）
A.直接费 B.人工费和机械费合计 C.人工费
176、间接费的计算基础通常有（ ）
A.直接费 B.人工费和机械费合计 C.人工费
■考点27：了解工程造价资料积累的内容、方法和应用。
（另外还有计费基础、取费和工程量清单、预算定额的编制原则依据、工程索赔和竣工结算）