住房按揭贷款操作全流程文件模板.doc

住房按揭贷款操作全流程文件模板75资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。住房按揭贷款操作全流程文件步骤1 开发商提交有关资料和资格申请 步骤2 零售业务部( 支行) 否决 同意 步骤3 分行信审部 否决 同意步骤4 分行信审会 否决 同意步骤5 同意办理个人按揭贷款并授权个人按揭贷款终审人 步骤6 零售业务部( 支行) 与发展商签定有关合同和协议步骤7 购房者个人提交有关资料和申请 步骤8 零售业务部( 支行) 否决 同意步骤9 终审人 否决 同意 步骤10 通知按揭人存入首付款步骤11 签定有关合同和协议 办妥步骤12 发放贷款注: 步骤1-步骤6是对开发商的审查和约定步骤6-步骤12 是对购房人的审查住房按揭贷款操作流程说明步骤1: 开发商需提交”住房按揭所应提供的资料”( 第 5 页) 中所列开发商提供的16项资料和”银行按揭申请书”( 第6 页) 步骤2: 零售业务部( 支行) 受理申请时, 需填制”按揭资格审批表”( 第 14-18 页) 步骤3: 零售业务部( 支行) 同意报送信审部对需提供步骤1、 步 骤2要求的所有资料, 由信审部审核。步骤4: 由信审会终审按揭项目的最大金额、 最长期限及保证金比例。步骤5: 信审部出具”按揭项目审批通知书”( 第 19 页) 终审人授与零售业务部经理和支行行长级。步骤6: 零售业务部( 支行) 得到按揭项目审批通知书”( 第 19 页) , 由终审人与开发商签订”按揭协议”( 第 7-10 页) 和”回购协议”( 第11-13页) 步骤7: 购房人需提供”住房按揭所应提供的资料”( 第5页) 要求按揭人提供的6项资料及”申请审批书”的”收入证明”和其它有关材料( 第 22, 23, 24页) 由购房人交与开发商, 由开发商在”申请审批书”( 第24页) 签署保证人意见并盖章后交与支行。步骤8: 零售业务部( 支行) 填制”谈话记录”( 第 20 页) , 并由购房人亲自签名后, 对提供的资料进行调查, 需复审的交与复审人复审, 并填制”申请审批书”( 第25页) 信贷员填写部分。步骤9: 终审人需在”申请审批书”( 第25页) 中签署意见。步骤10: 主办信贷员通知按揭人存入首付款( 不低于总房款的 30%。步骤11: 在我行交纳首付款后终审人和购房人及开发商签订”借款合同.抵押合同.保证合同”( 第 26-42页) 共3个合同。步骤12: 开发商需开立2个帐号( 即保证金帐户、 结算户) , 零售业务部支行将贷款按照按揭协议比例分别转入 2 个帐户保证金帐户由银行看管, 结算户所支出的每一笔款项均由信贷人员审批。购房人向开发商转款时需填制”使用申请书”( 第43页) 住房按揭贷款所应提供的资料 开发商提供 按揭人提供1、 企业法人营业执照复印件 1、 合法身份证件( 身份证) 2、 法定代表人证明书 2、 合法购房合同3、 法人代码证 3、 证明偿债能力有关文件4、 公司章程 收入证明( 第 22 页) 或营业执照5、 贷款证 4、 抵押物清单6、 土地使用证 5、 权属证明7、 固定资产投资计划 6、 保证人同意保证的书面意见和 8、 规划红线图 保证人的资信证明9、 投资许可证 10、 施工许可证11、 房改办批复13、 资格申请书14 资产负债表, 损益表及利润分配表15 企业简介及按揭的其它文件( 14, 15按贷款规定执行) 16 工程施工计划XX银行按揭资格申请书 XX银行XX分行: 我单位 现开发房地产项目, 建筑面积方米, 工程总造价万元。当前该工程已完工 %, 我单位已向贵行提交了有关资料, 并愿意承担购房人( 即借款人) 按期还本付息和清偿相关费用的连带保证责任。同意在分户产权及她项权证办妥之前以不低于贷款额 %的款项作为担保保证金, 办妥之后以不低于贷款额 %的款项作为全程担保保证金, 保证金存入保证金专户。愿意执行按揭贷款的有关规定, 特向贵行申请该房地产项目的按揭资格。特此申请。 年 月 日 ( 公 章) 董事会成员签名: 编号: 信银蓉按揭协议 年第 号 提供购房按揭贷款协议书 立协议人: XX银行XX分行 ( 以下称甲方) 地址: 电话: 房地产开发有限公司( 以下称乙方) 企业法人营业执照号: 地址: 法定代表人: 项目名称: 地址: 甲方为帮助乙方加快位于 项目的开发与销售, 同意接受乙方提出为该项目购房人融通购房资金, 提供一定金额( 抵押) 贷款的申请, 双方经友好协商, 达成合作协议如下: 一、 甲方同意为购买乙方 项目的符合贷款条件的购房人提供按揭贷款, 每笔按揭贷款额不超过房价的 80 %( 商用房和车位不超过房价的 50%) , 按揭总金额最多为人民币 万元, 按揭贷款期最长为_30_年( 商用房 ) , 甲方有权根据购房人的收入情况和还款能力, 决定适用的贷款期限及成数。 二、 乙方同意在甲方处开立结算户和担保证金专户。乙方保证: 涉及该项目建设的全部工程用款和价款结算经过该结算帐户, 预售和销售该项目住房的全部款项收入存入该结算帐户; 并同意以不低于购房人按揭贷款额的5 %的款项转存担保保证金专户, 甲方在乙方办理完分户产权及抵押登记, 取得房屋她项权证后, 返还 2 %保证金给乙方, 余 3 %作为全程保证金。在购房人贷款本息及相关费用付清前, 乙方不得动用全程担保保证金。三、 甲方将向购房人发放的按揭贷款由购房人签开凭证以借款人购房款名义转入乙方在甲方开立的结算户及保证金专户。乙方同意甲方对结算帐户中的资金使用有权监管(监管方式由贷款人掌握), 以保证按揭贷款和购房人所缴房款首先用于本协议项下之项目的建造。四、 乙方同意做购房人的保证人, 其保证方式为连带责任保证, 此保证同时为不可撤消的连续的无条件的保证, 如购房人违约或因故不能履行还贷约定时, 保证人即负有经济上、 法律上的全部连带责任, 甲方有权直接从乙方的担保保证金专户中扣收购房人所欠的贷款本息、 违约金及发生的相关费用而无需征求乙方意见, 不足部分甲方有权从乙方任何银行帐户中扣收。五、 乙方保证不得因购房人办理购房按揭( 抵押) 贷款而提高房屋售价或变相提高房屋售价, 如乙方违反该约定, 甲方有权终止该项目的按揭( 抵押) 贷款。六、 乙方保证借款人向甲方提交的商品房买卖合同、 首付款发票( 收据) 、 对购房人的担保及向甲方直接提交的关于公司基本情况、 项目情况、 财务情况及印鉴等全部资料均真实、 合法。如乙方违反该约定, 甲方有权终止对该项目的按揭( 抵押) 贷款。七、 由于乙方工程质量或交付住房延期或侵害购房者利益等原因, 致使购房人不能及时偿还贷款本息或不履行还款责任的, 应由乙方直接承担还款责任, 由此造成的乙方同购房借款人之间纠纷或清算事宜, 与甲方无关。八、 在购房人违约, 且乙方已履行连带担保责任为购房人偿还全部欠款后, 甲方将购房人名下设定抵押权的经过公证( 或律师见证) 的商品房买卖合同和房屋她项权证等抵押文件及有关文件正本交给乙方。九、 甲、 乙双方同意严格遵守上述条款, 违约方将承担因违约而造成的全部经济及法律责任。本协议如发生纠纷, 应先经过协商解决, 协商不成时, 可向甲方所在地经济合同仲裁机构申请裁决, 或向甲方所在地人民法院提出诉讼解决。十、 本协议自签定之日起生效, 至购买该协议所签项目商品房的全部借款人付清抵押贷款全部本息、 违约金及相关费用时终止。十一、 其它约定事项: 1、 2、 十二、 本协议正本一式二份, 甲、 乙双方各执一份。甲方( 公章) : 乙方( 公章) : 授权代表人( 签字) : 法定代表人( 签字) : 年 月 日 年 月 日 编号: 信银蓉 回购协议 年 第 号购房按揭贷款项下商品房回 购 协 议 书立协议人: ( 甲方) XX银行 分行 地址: 电话: _ ( 乙方) 地址: 电话: _为帮助乙方加快位于 项目的开发与销售, 甲乙双方于_ _年_月_日签订了提供购房按揭贷款协议书。为保证该协议顺利实施, 双方经友好协商, 达成合作协议如下: 一、 甲方同意向符合个人购房按揭贷款条件的借款申请人, 发放按揭协议项目名下的个人购房按揭贷款。二、 乙方同意在购买按揭项目名下的借款人连续六个月未按月偿还本息时, 无条件购回该购房借款人用甲方发放的个人购房按揭贷款所购商品房, 且代购房借款人一次性全部偿还按揭贷款本息( 含罚息) 及违约金。三、 在乙方代购房借款人偿还全部个人购房按揭贷款本息及违约金后, 购房借款人与甲方签订的XX银行个人购房借款合同自行终止。甲方将购房借款人名下设定抵押权的经过公证( 或律师见证) 的商品房买卖合同和房屋她项权证等抵押文件及有关文件正本交给乙方。四、 甲、 乙双方同意严格遵守上述条款, 违约方将承担因违约而造成的全部经济及法律责任。本协议如发生纠纷, 应先经过协商解决。协商不成的, 可向甲方所在地经济合同仲裁机构申请裁决, 或向甲方所在地人民法院提出诉讼解决。五、 本协议自签订之日起生效, 直至购买”提供住房按揭贷款协议书”所签项目住房的所有借款人付清抵押贷款全部本息、 违约金及相关费用时终止。六、 本协议为所有独立借款人因购买乙方开发与销售的 而与甲方签订的XX银行个人购房借款合同和提供购房按揭贷款协议书之不可撤销之组成部分, 具有同等法律效力。七、 本协议正本一式二份, 甲乙双方各执一份。甲方( 公章) : 乙方( 公章) : 授权代表人( 签字) : 法定代表人( 签字) : 年 月 日 年 月 日 X X 银 行按 揭 资 格 审 批 表 开发企业: 项目名称: 按揭总额: 约定期限: 经办银行: XX 银 行 按 揭 审 批 表金额单位: 万元申 请内容申请单位名称金 额期 限项目名称贷款情况最近三笔贷款情况序号合同号金 额期 限起止日期利率展 期次 数结 清日 期说明123存 款结 算情 况币 种活期存款余额平均存款余额定期存款余额说 明人民币外 币外贸结算情况出口结算( 年 月 日- 年 月 日) 进口结算( 年 月 日- 年 月 日)说 明来证金额议 付金 额结汇金额开证金额售汇金额保证金情况客户同意保证金数额 元, 占总额 % 业务员调查报告: ( 注: 调查按揭单位资信资质情况、 房屋修建情况和所提供的资料是否属实及对客户有关要求的个人意见) 签章: 日期: 科长初审意见: 签章: 日期: 零售业务部总经理( 支行行长) 审核意见: 签章: 日期: 信用审查部审查意见 审查经办人意见: 签章: 日期: 审查经理意见: 签章: 日期: 分行主管行长审批意见: 签章: 日期分行行长审批意见: 签章: 日期分行信用审查委员会意见: 签章: 日期 按揭项目审批通知书 年按揭通知第 号零售业务部_ 支行: 你部( 行) 报来 _( 开发商) 开发的_(项目) 的按揭申请经分行讨论, 现将讨论结果通知你部( 行) 请按_条执行。 1、 你部( 行) 此项目不予经过, 请将有关资料存档。 2、 你部( 行) 此项目予以经过, 此项目按揭期限_年至_年, 按揭成数最高为实际售房价的 成, 另由开发商在我行存入阶段性保证金 %, 全程保证金 %。请按有关规定为客户办理按揭资格, 而且授权_为此项目按揭贷款的终审人, 签订与此按揭项目有关协议和合同。 信审经理签名: 行长签名: 年 月 日 关于个人购房贷款谈话的记录 开发商名称房源名称申请人婚 否已 未贷款金额谈话人贷款期限对 政策 的了 解对借款合同、 抵押合同中有关条款是否仔细阅读是 否对个人商业性购房贷款有关政策、 办法是否了解是 否对个人商业性购房贷款有关政策、 办法已无疑问是 否对 房源 的了 解情 况对房源是否进行实地查看是 否对房源的水、 电、 气、 物管、 绿化等配套是否了解是 否对房源的工程进度和交付期已无疑问是 否是否了解办理按揭的银行对房屋交付期、 配套情况及质量不承担任何责任是 否对银行按揭审定的要求若经银行最后审定的按揭率低于申请人的要求, 申请人是否愿意接受是 否借款申请人对按揭期限有何要求, 是否愿意接受银行审定的按揭期限是 否借款人的其它情况借款人月收入 是否真实是 否借款人家庭月收入 是否真实是 否借款人近期家庭收入的变化情况稳定 不稳定 备 注 借款人( 购房申请人) 慎重承诺: 本人在此所作的全部回答和陈述, 均是在本人完全自愿前提下的真实意思表示; 本人同意借款银行将此记录作为呈堂证据, 对本记录已确认之事实不提出任何抗辩和质疑。 借款人签章: 编 号: XX银行XX分行个人购房贷款申请审批书经 办 银 行 _ 借 款 人 _ 担 保 人 _ 收 入 证 明兹证明 为我单位职工, 从事 工作, 担任 职务, 每月收入为 元。劳动人事部门经办: 单位名称: 单位公章: 单位性质: 个人购房按揭贷款申请XX银行XX分行 : 本人因购买由_(单位)开发的商品房, 特向贵行申请办理个人购房按揭贷款。申请金额( 大写) _ 元( ￥ ) , 期限_ 年( 总期数 期) , 申请还款方式: ( 等额本息/等额本金/一次性还本付息: 限一年期以内的贷款) 。本人承诺在此表中填列的有关情况及提供的一切资料均真实有效, 并愿意遵守贵行个人购房按揭贷款的有关规定。贵行能够以贷款为目的对本人的资信状况进行审查, 如有欺瞒, 则愿意承担因此而产生的一切损失及法律后果。特此申请。 ( 签名) : 年 月 日申配请偶人情及况姓名性别出生年月身份证号学 历单位部门单位电话单位地址 手机家庭地址宅电配偶姓名身份证号单位部门电话月工资额家庭月收入拟购住房情况地 址 购房合同号建筑面积自有资金情况应付房款元已付房款元所占应付房款比例借款金额期限及抵押物情况申请金额期 限抵(质)押品评估价值还款计划每月还本付息借款申请人及担保单位签 章借款申请人签名 年 月 日担保人(单位)意见 签 章 年 月 日 售房单位情况开发商是否取得按揭售房资格1、 是 2、 否开发商签定的协议号回购协议编号零售业务部支行审批意见零售业务部( 支行) 经办人员初审意见: 签名: 年 月 日零售业务部( 支行) 经办人员复审意见: 经信贷审批委员会经过, 同意给予_ _( 单位) 由我行提供按揭贷款资格。经审核_(借款人) 取得个人住房贷款_元, 期限_按_归还贷款本息共_期, 每期归还 _元。 (签名) 年 月 日终审意见个人住房贷款终审人( 授权代表) 意见: (签名) 年 月 日备注: 合同编号: 信银蓉 按借字 年第 号 借 款 合 同贷款人( 以下简称甲方) : _住所: _授权代表人:_电话: _邮政编码: _借款人( 以下简称乙方) : _身份证号码: _住所: _电话:_邮政编码: _开户金融机构及帐号: _ 乙方向甲方申请借款, 甲方经审查并同意发放贷款。为明确各自的权利、 义务, 甲乙双方遵照有关法律规定, 经协商一致, 订立本合同, 以便共同遵守执行。第一条 借款金额乙方向甲方借款人民币( 大写) _第二条 借款用途乙方借款将用于_第三条 借款期限乙方借款期限自_年_月_日至_年_月_日。第四条 贷款利率和利息贷款利率按年息_%计算, 月息千分之_。贷款利息按贷款计入到乙方借款帐户之日起计算。在合同有效期内, 如遇利率调整, 按人民银行规定调整。第五条 用款计划乙方的分次用款计划为: 第六条 提款方式乙方取得借款后采用向甲方提交书面用款申请的方式, 并按照本合同和甲方与_(房产开发商) 签定的_约定的用款计划转入_(房产开发商)在甲方开立的存款户内。 第七条 还款方式本合同项下的贷款本息采用 _月均还办法归还。计算公式为: T I( 1+I) M = P T ( 1+I) - 1M: 每月还款额; I: 月利率; T: 按月计算的还款期数; P: 贷款本金 第八条 还款计划乙方从支用借款的次月开始, 按月偿还贷款本息。还本付息日期定为每月_日至_日共_期。如遇国家规定利率调整, 自调整扣下一个付款期起未清偿部分之贷款本息按新利率重新计算每期等额还款金额, 计算公式为: T-t i( 1+i) m = B T-t ( 1+i) - 1 t ( 1+I) - 1 t B = P( 1+I) M Im: 利率调整后的每月还款额; I: 调整前的利率; i: 调整后的利率; T: 还款期数; t: 已偿还月数; B: 利率调整时的剩余金额; P: 贷款本金; M: 利率调整前的每月还款额。第九条 贷款的偿还乙方保证按第八条确定的还款计划归还借款本息, 并于每月还本付息日前将应还款额存入在甲方开立的存款帐户内( 帐号为: _) , 乙方委托甲方按还本付息计划在此帐号中扣收每期贷款本息。乙方如提前一次性归还全部贷款本息, 应在还款日前 七个营业日内通知甲方, 并征得甲方同意。甲方已计收的贷款利息不再调整。乙方最后一次归还的贷款本金部分, 甲方按其实际使用期限相应的借款利率计收利息。第十条 合同的变更和解除本合同生效后, 甲、 乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。当事人的任何一方要求变更合同内容或解除合同需以书面形式提前一个月通知合同的其它有关当事人。在未达成协议前, 原合同继续有效。第十一条 借款担保为保证本合同的履行, 乙方提供抵押、 质押、 第三方保证或抵( 质) 押加第三方保证作为本合同的担保, 甲方与抵押人、 出质人或( 和) 第三方保证人另行签订抵押合同、 质押合同或( 和) 保证合同作为本合同的从合同。第十二条 甲乙双方的主要权利和义务1、 乙方有权要求甲方按合同约定发放贷款; 2、 乙方应按合同约定的还款计划和还款期限归还贷款本息; 3、 乙方必须按约定用途使用贷款, 不得将贷款挪作她用; 4、 乙方应按甲方要求定期提供其有关经济收入的证明; 5、 甲方有权检查贷款的使用情况; 6、 甲方应按合同规定期限及时发放贷款。第十三条 违约责任1、 乙方未按本合同约定用途使用借款, 甲方有权对违约使用部分在违约使用期间按_计收罚息; 2、 乙方未按本合同规定归还全部贷款本息或连续二期未按合同约定的分次还款计划偿清的贷款为逾期贷款, 甲方有权对逾期贷款在逾期期间按_计收利息; 3、 在合同有效期内, 乙方发生下列情况之一的, 甲方有权停止发放尚未划付的贷款, 并经过提前行使担保债权或其它方式提前收回已发放的贷款本息: 3.1乙方未按合同规定用途使用贷款; 3.2乙方拒绝或阻挠甲方对贷款使用情况进行监督检查; 3.3乙方向甲方提供虚假的证明材料; 3.4乙方与其它法人或经济组织或自然人签订有损甲方权益的合同和协议;3.5设有第三方保证或( 和) 抵押( 质押) 的借款合同, 保证人违反保证合同或丧失承担连带责任能力, 或( 和) 抵押人( 出质人) 违反抵押合同( 质押合同) , 或抵押物( 质物) 因意外毁损不足以清偿本合同项下的贷款本息时, 乙方无法落实符合甲方要求的新保证或( 和) 新抵押( 质押) ; 3.6乙方死亡、 失踪或丧失民事行为能力后无继承人或受遗赠人, 或其法定继承人、 受遗赠人、 监护人拒绝履行借款合同; 3.7乙方发生其它足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为。4、 由于甲方的原因未能按合同规定及时发放贷款, 给乙方造成损失的, 甲方应按影响天数和数额, 每天付给乙方万分之_的违约金。第十四条 本合同争议解决方式甲、 乙双方在本合同履行期间发生争议的, 能够经过协商解决, 也能够直接向甲方所在地的人民法院起诉, 在协商和诉讼期间, 本合同不涉及争议部分的条款, 双方仍须履行。第十五条 甲、 乙双方同意约定的其它事项: 1、 乙方违反本合同自愿接受强制执行; 2、 个人住房贷款期限在一年以内( 含一年) 即实行合同利率, 遇法定利率调整, 不分段计算实行到期一次还本付息利随本清; 贷款期限在一年以上的, 遇法定利率调整, 于下年初开始, 按相应利率档次执行新的利率规定; 3、 第十六条 本合同未尽事宜, 甲、 乙双方按国家有关法律、 法规和金融规章执行。第十七条 本合同自甲、 乙双方签字、 盖章后生效, 至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。第十八条 本合同正本一式 份, 甲、 乙双方各执一份,