安全防护外架搭拆协议书.doc

安全防护外架搭拆协议书工程承包人：重庆XX建筑工程有限公司（以下简称甲方）劳务分包人： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包人身份证号：身份证号： 二、工程概况：工程名称：XX一期1#2#3#4#楼及地下车库。工程地点：重庆市XX巷子总建筑面积：0.000上约70000平方米（以实际完工面积为准）三、 劳务工程范围及工作内容及职责：1、XX巷子一期1#2#3#4#楼施工图所示、0.000以上主体结构安全防护分项工程的全部内容。2、安全防护分项工程所有材料、机械进场下车和出场的上车，周转材料转运（含场内二次和多次转运）。材料按甲方文明生产规定及规格堆码整齐。3、自行组织合格（操作员）的劳务工人进行施工，对工人进行入场安全教育学习；自行购买合格的安全帽和安全带等相关的工具和用品；主体结构外挑安全防护架双排架搭拆和挂网、单排防护架搭拆和挂网、包括所有的临边防护、四口五临边、电梯井封闭、底盘铺设和软防护搭设、临时通道、水平防护搭拆、防护大棚和通道搭拆、卸料平台搭拆、安全网和架子标志、标牌、花杆涂刷和预埋件等所有与安全有关的工作，一切按照施工方案和现场要求施工。4、甲方只提供钢管、扣件、木枋、竹跳、塔吊吊装、油漆、安全网、层板，其他所需机械设备及工具辅材和安全用具等均由乙方自己提供。四、劳务单价及费用支付：1、0.00以上主体结构双排安全防护架搭拆和挂网：按建筑面积计算：12元/平方米。2、计时工：杂工：100元/工日；技工：200元/工日。3、以上1-2项单价为一次性包干单价，包括劳务工程范围及工作内容中安全防护分项工程所有人工费、辅助材料费、耗材费、中小型机具工器具费、安全防护用品费、安全文明施工措施费、高温补贴费、劳动保险费、管理费、利润、不可预见费及市场风险费等全部费用，以上费用中人工费占70%；6、误工费：不可抗力原因造成乙方人员误工时不得补助误工费，如停水停电、国家要求等；除不可抗力外原因造成乙方人员误工的费用计算原则，每月误工不得超过4天，4天内不得补助误工费，超过4天外，按超过的实际人数每人每天补助误工费100元。8、付款方式（1）、0.00以上主体结构及屋面构架安全防护架：每完成六层（每第六层混凝土全部浇灌完成后）结算一次，浇灌完成之日起一个月内支付已结算金额的80%；屋面层构架完成后（混凝土全部浇灌完成后）结算一次，浇灌完成之日起一个月内支付已结算金额的80%；（2）、主体结构工程全部完成后10日内进行结算，剩余款项在主体结构工程全部完成后6个月内平均分六次支付，留3%在竣工验收后一个月内付清。 五、分包工作期限：1、主体结构工程工期：开始工作日期：2012年5月10日；结束工作日期：2013年 5月10日；总日历工作天数为：330天。2、工期延误处罚：乙方必须按甲方总进度计划要求配置工人，保证施工进度按计划进行，因为乙方人员没有按甲方要求配置而导致工期延误，甲方按不足人数每人每天300元对乙方进行处罚。六、安全管理：1、工程安全：按总包合同有关安全管理的约定、国家现行的安全文明施工管理规定，本工作必须达到安全评定 合 格 等级。2、按照甲方的施工方案及施工过程中安全技术措施要求进行架管的搭折，安全网的挂设及水平封闭板铺设，因为乙方人员没有按甲方要求搭设架管和挂网及铺设防护，甲方按建筑面积的0.5元/平方米扣除人工费。5、安全标准：（1）、钢管搭设垂直度、间距、底盘封闭密实度按检查标准要求；达不到要求，每处处罚50元。（2）、安全网的挂设接缝必须平整密实，按检查标准要求；达不到要求，每处处罚20元。（3）安全标准检查:车库以施工段作为一个检查单元，塔楼以楼层为一个检查单元。每一检查单元质量检查结果以95以上的检查点达到质量标准要求。本次浇筑区（楼层）质量达标合格。2、车库模板（每一浇筑段单元）：1)立杆垂直度：30点2)立杆间距: 30点3)水平杆的间距:30点4)安全网的挂设牢固检查 40点5)安全网挂设密实平整度40点6)底盘封闭密实度及软兜网检查30点3、楼层模板：1)立杆垂直度：30点2)立杆间距: 30点3)水平杆的间距:30点4)安全网的挂设牢固检查 40点5)安全网挂设密实平整度40点6)底盘封闭密实度及软兜网检查30点（5）本工程安全防护检查:按每一检查段质量结果95%以上的检查点达到质量标准要求的情况下，甲方奖励乙方1.0元/平方米，在合同约定价格的基础上。 七、图纸： 1工程承包人应在劳务分包工作开工15天前，向劳务分包人提供图纸1套 。 八、项目经理： 1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为刘贵新，执行经理为：张道东。 2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ；必须保证每周不少于6天，每一个月不少于25天在施工现场，每少一天罚款500元。 九、工程承包人义务：1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。 2、办理完成施工手续(包括各种证件、批件、但涉及劳务分包人自身的手续除外)。 3、向劳务分包人提供生产、生活临时设施。 4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 5、负责工程测量定位（主控制线）、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 6、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 7、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 8、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬，工资发放由甲方监督工资表报甲方保存。 9、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 十、劳务分包人义务：1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；根据施工进度对指定的部位进行及时的防护和维护，对五口四临边的防护及时进行搭拆；因外架不合格不及时整改造成的事故应由乙方自行承担责任和费用；未经工程承包人允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前10天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格配合建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。 5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，配合工程承包人标准化工地设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；各工程做到工完料尽、脚下清，施工期内现场所有安全防护棚搭拆、现场文明施工和环境保护，对主体结构成品半成品的保护维护，6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7、妥善保管、合理使用工程承包人提供给劳务分包人使用的周转材料及其他设施。 8、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。9、劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序10、劳务分包人必须提前一周向甲方提供材料使用计划 十一、安全生产、文明施工管理：1、劳务分包人施工人员进场前劳务分包人应积极配合工程承包人对施工人员的身体情况等进行检查并登记造册，18岁以下50岁以上人员不得雇佣。2、劳务分包人施工人员进场前劳务分包人必须对其进行安全教育和技术交底，未经甲方进行登记造册并进行安全教育和技术交底的施工人员不得进入施工现场；否则每发现一人处罚50元/人。3、劳务分包人应遵守工程建设安全生产文明施工有关管理规定，严格按安全文明施工标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力、违章作业造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。 4、工程承包人、劳务分包人应严格按照规定定期对在施工场地的工作人员进行三级安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 5、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施。 6、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施。 7、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人自行负责供应。 8、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 9、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。10、施工过程中如果发生安全事故，一次安全事故发生金额在10000元以内由劳务分包人承担，超过10000元的部分由劳务分包人承担20%，工程承包人承担80%；如安全事故发生金额为2万元，即劳务分包人承担12000元，工程承包人承担8000元。（备注：本合同劳务分包人总的承担安全费用不超过10万元）11、劳务分包人必须定期对所有进场施工人员进行安全教育，做到安全生产、文明施工，对不遵守现场管理规定的施工人员工程承包人有权对劳务分包人进行处罚（具体处罚标准为每违反一次罚款50元至500元）。12、劳务分包人应随时对生产、生活场所场地进行清洁、整理，做到人走场清、工完料尽，否则工程承包人有权对劳务分包人进行处罚（具体处罚标准为每违反一次罚款50元至500元）。13、本工程争创市级文明工地，成功争创市级文明工地的情况下承包人奖励本合同劳务分包人20000元。 十二、材料管理： 1、劳务分包人应在接到图纸后15天内，向工程承包人提交周转材料供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的数量和供应时间等组织货源并及时交付；劳务分包人负责卸车的，劳务分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。2、劳务分包人应合理使用工程承包人供应的模板、架料、材料等，不得随意的对模板、架料、材料等进行乱锯、乱下，否则工程承包人有权对劳务分包人进行处罚（具体处罚标准为每违反一次罚款50元至500元）。十三、施工变更； 1、施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前3天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求进行变更。 2、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。 3、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。 十四、施工验收： 1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 十五、施工配合：1、劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收、分户交验；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。2、劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合 。 十六、违约责任： 1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任： （1）、工程承包人违反本合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。 （2）、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬时，应按拖欠金额向劳务分包人支付每日万分之六的违约金，拖欠超过30天按每日千分之壹向劳务分包人支付违约金。 2、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任： （1）、劳务分包人不能按照合同约定履行垫资时，因此造成的一切经济损失由劳务分包人承担。（2）、劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付1万元的违约金。（3）、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应向工程承包人赔偿全部经济损失。 3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 4、索赔 （1）、工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。 （2）、在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。 5、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 十七、争议：1、本协议未尽事宜双方协商处理，协商不成按以下约定执行。2、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用向有管辖权的人民法院起诉。 3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。 (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受。 (3)仲裁机构要求停止合同工作。 (4)法院要求停止合同工作。 4、禁止整体转包。 十八、不可抗力： 1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： (1)、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担。 (2)、工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其各自所在单位负责，并承担相应费用。 (3)、劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担。 (4)、停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担。 (5)、工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担。 (6)、延误的工作时间相应顺延。 4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 十九、合同解除： 1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。 2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。 3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 二十、合同终止： 1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。 二十一、履约保证金：1、本合同签订后3天内劳务分包人向工程承包人交纳 5 万元合同履约保证金。2、0.00以上主体结构及屋面构架全部完成后15日内工程承包人退还劳务分包人5 万元合同履约保证金。二十三、合同生效：1、本合同经过双方签字盖章，劳务分包人向工程承包人交纳合同履约保证金后生效。2、本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本肆份，工程承包人执贰份，劳务分包人执贰份。 工程承包人：(公章) 劳务分包人：(公章)住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：合同订立时间：2011年 月 日合同订立地点：重庆XX建筑工程有限公司办公室