天津市建筑装饰工程施工合同.doc

天津市建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共与国合同法与建筑安装工程承包合同条例得规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条 工程概况1、1 工程名称 1、2 工程地点 1、3 承包范围: 1、4 承包方式： 1、5 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1、6 工程质量： 1、7 合同价款（人民币大写）： 第2条 甲方工作2、1 开工前甲方需向乙方提供经确认得施工方案图纸及作法说明并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工得障碍物。对只能部分腾空得房屋中所滞留得家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需得水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及得各种申请、批件等手续。2、2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续与其她事宜。2、3 委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。 2、4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。2、5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2、6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第3条 乙方工作3、1 参加甲方组织得施工图纸或作法说明得现场交底，拟定施工方案与进度计划，交甲方审定。3、2 乙方根据甲方提供得设计方案施工图，应报相关部门审查。3、3 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责得各项事宜。3、4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3、5 负责开工到竣工期间工地得安全保卫工作，提供施工用安全低压照明。3、6 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理得规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫与垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来得扰民问题及周围单位（住户）得关系。3、7 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、8 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场得一切设施与工程成品进行保护。3、9 乙方施工队伍进场后，应与甲方、物业管理公司三方共同对施工现场进行考察，与物业管理公司签定施工现场管理协议，协议应包括：文明施工、环境保护、施工住宿管理、防火防盗、能源计量等方面内容。明确凡因乙方原因造成施工现场及周边环境、相关设施、水电管线损坏得，一律由乙方恢复，若因其原因给甲方带来直接或间接经济损失得，乙方承担赔偿责任。3、10 承包方施工队伍进场后，应与发包方物业或项目部联系，由发包方项目部指定水源、电源接口，并责令承包方单独挂水表、电表，并计取在施工过程中所耗得水、电费用，工程完工验收合格后，将承包方在施工过程中所用得水、电费报至甲方，该费用从结算款中扣除。 第4条 关于工期得约定4.1 甲方要求比合同约定得工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取得措施费用。4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3 因设计变更或非乙方原因造成得停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。4.4 如因乙方原因导致中间进度工期延误超过15天得，甲方有权解除合同；工程延误逾期竣工按合同价款千分之五处罚，因此给甲方带来损失得乙方还应承担赔偿责任。第5条 关于工程质量及验收得约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更与建筑装饰工程施工及验收规范（73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（300-88）等国家制订得施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加得费用。 5.3 由于甲方提供得材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5 因乙方施工质量不合格，甲方有权责令拆除不合格项目重新施作，并赔偿由此产生得甲方损失。5.6 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程与中间工程得检查与验收手续。未经甲方签证认可,乙方不得进行下一道工序施工。第6条 工程竣工验收6、1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。6、2 承包人提供竣工图得约定：工程结束15天内提供竣工图纸及相应质保资料。第7条 合同价款与支付7、1 合同报价内容为终定内容。合同一经签订则发包方认为承包人报价中已包括完成施工图纸中得全部工作内容以及承包人在施工过程中可能发生得各种费用。承包人在合同中所填写得单价与总价在合同实施期间不因政策调整与市场变化因素而变动。合同执行中工程造价不作调整（发包方要求变更除外）。7、2 确因发包方要求变更，变更增项如有与合同预算子项与单价相同得，应按预算原价进行结算；没有相同得子项可参考当期市场价格，双方协商后在变更件中进行标明。7、3 工程付款与结算：（1）付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同造价30%得工程款；工程竣工验收合格并结算后15日内，甲方向乙方付至结算造价得90%，（2）甲方在工程全部竣工验收合格后，将乙方10%得工程款作为质量保证金，质量保证金在竣工验收合格一年后15日内将全部工程款付清。（3）施工期间工程实际发生得水电费用由乙方自理。7、4 工程竣工验收合格后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料30天内审查完毕。第8条 有关安全生产与防火得约定9、1 甲方提供得施工图纸或作法说明，应符合中华人民共与国消防条例与有关防火设计规范。9、2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共与国消防条例与其它相关得法规、规范。9、3 由于甲方确认得图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例与防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生得一切经济损失。9、4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发得一切经济损失。9、5 承包人应负责投保施工人员之工伤意外险，费用由承包人负责；若因工地意外造成人员财产之损失，由承包人负全责。 第9条 奖励与违约责任10、1 由于甲方原因导致延期开工、中途停工，工期相应顺延。10、2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方需向甲方支付总造价得5，作为违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方总工程造价得5，作为奖励。10、3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5、2款增加优质价款外，甲方支付乙方 不发生 元，作为奖励。10、4 乙方应妥善保护甲方提供得设备及现场堆放得家具、陈设与工程成品，如造成损失，应照价赔偿。10、5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生得损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。10、6 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生得损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10、7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10、8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成得经济损失。10、9 在已完工程保修过程中，若发生下述情况，发包方有权责令其她施工单位进行修复，费用自承包方质保金中扣除，并承担由此给发包方带来得直接或间接得经济损失：（1）多次催促承包方进行维修，屡次不到者；（2）承包方虽然进行多次维修，仍旧不完善者。第10条 争议或纠纷处理11、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度得前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。11、2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生得争议双方同意由 人民法院管辖。第11条 附 则12、1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。12、2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份。12、3 本合同履行完成后自动终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 年 月 日 年 月 日