2023-2024一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练.pdf

2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练1、建设工程未经竣工验收,发包人拍自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法,正确的是 0A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合同约定或验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担任D.发包人以使用部分质不符合约定为由主张权利的,应当子以支持正确答案：B2、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在 2011 年 7 月 7 日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。A.甲或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲和乙一起报告正确答案：B3、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院正确答案：A2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练4、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决正确答案：C5、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为 3 万元，同时乙方要求甲方支付 4 万元定金。如果乙方违约，甲方（）。A.只能要求乙方返还 4 万元定金B.只能要求乙方支付 3 万元违约金C.要求乙方支付 3 万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付 3 万元违约金或双倍返还定金正确答案：D6、安全生产法规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。A.上级主管部门B.本级人民政府C.本单位D.监理单位正确答案：C7、法院 2 月 1 日作出第一审民事判决，判决书 2 月 5 日送达原告，2 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月()日。A.12023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.26C.5D.10正确答案：B8、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。（2016）A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权正确答案：C9、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期 10 日方能交付”。电梯厂的回函属于()。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约正确答案：D10、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.施工单位正确答案：A11、生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3正确答案：D12、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过 6 个月的,建设单位应当()手续A.申请办理开工延期B.重新办理开工报告的批准C.申请办理施工许可证注销D.核验开工报告批准正确答案：B13、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起 15 日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起 15 日内 D.提交工程竣工验收报告时正确答案：D14、下列各项中,关于执行的申请和移送,说法不正确的是()。A.调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的,对方当事人可以2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练向人民法院申请执行B.对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行C.被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以向人民法院起诉,但不得再行仲裁解决纠纷正确答案：D15、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款”。2005 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()A.2005 年 10 月 10 日B.2005 年 10 月 20 日C.2005 年 12 月 1 日D.2006 年 5 月 1 日正确答案：B16、保证合同的当事人为（）。2018 真题A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案：A17、下列保险中，属于强制性保险的是（）。A.意外伤害保险2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险正确答案：D18、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期 2 年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。A.不得约定试用期B.试用期不得超过 1 个月C.试用期不得超过 2 个月D.试用期不得超过 6 个月正确答案：C19、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了 10t 水泥，下列说法正确的是（）A.该代理行为无效B.该代理行为有效C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效正确答案：D20、标准化法规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定()。A.行业标准B.国家标准C.地方标准2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.推荐性标准正确答案：B21、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会毕请伸裁B.只能向有管辖权的人民法院起诉C.应由甲仲裁委员会进行仲裁D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁正确答案：B22、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）。A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地正确答案：A23、下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.支付违约金正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练24、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并办理资格证书。A.工商行政管理部门B.劳动人事部门C.建设行政主管部门D.县级以上人民政府正确答案：C25、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人正确答案：D26、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的正确答案：D27、某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计 680 万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应 2013 年 5 月 1 日前清偿 300 万元；同年 6 月 1 日前清偿 200 万元；同年 7 月 1 日前清偿 100 万元；余款 80 万元应在同年 7 月 31 日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013 年 5 月 1 日2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.2013 年 6 月 1 日C.2013 年 7 月 1 日D.2013 年 7 月 31 日正确答案：D28、（2020 年真题）根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门正确答案：B29、2013 年 6 月 22 日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为 2 年，根据劳动合同法的规定，张某的试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6正确答案：B30、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.指定代理人B.法定代理人C.委托代理人2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.意定代理人正确答案：B31、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60正确答案：C32、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（）。A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019 年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产 1 辆自用小汽车正确答案：A33、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员D.由总包单位负责上报事故正确答案：C34、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。（2014）A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练设行政主管部门批准B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明正确答案：C35、根据民法典,施工企业的项目经理属于企业（）。A.法人B.法定代表人C.法定代理人D.授权的项目管理者正确答案：D36、某施工企业因拖欠分包工程款，终审败诉后拒不履行生效判决，被法院纳入失信被执行人名单，并发布限制高消费令。就该限制消费措施，说法正确的是（）。A.仅施工企业及法定代表人受到限制，其他人员不受限制B.施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制C.施工企业为承揽工程项目，在酒店宴请客户不受限制D.施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制正确答案：B37、关于地役权，说法正确的是（）。A.设立地役权是为了提高供役地的效益2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.地役权合同可以采用书面或口头形式C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权正确答案：C38、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债正确答案：D39、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。2016A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案正确答案：B40、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院正确答案：B2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练41、以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解正确答案：D42、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任正确答案：A43、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。A.提交工程竣验收报告时B.自提交工程竣工验收报告之日起 30 日内C.工程竣工验收合格之日D.自工程竣工验收合格之日起 30 日内正确答案：A44、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A.没有成立B.有效成立C.效力有待确定2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.竣工验收合格后方有效正确答案：B45、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.处以相应罚款正确答案：D46、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值 800 万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定正确答案：A47、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练48、下面对评标委员会的组成说法错误的是（）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上双数正确答案：D49、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测（2013）A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位正确答案：D50、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是()A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款正确答案：D51、关于债的说法，正确的是（）。A.债的内容是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的，债务人是不特定的C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.债的客体具有相对性正确答案：A52、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时仓库保管员由于工作疏忽多发了 2 吨水泥给甲施工企业乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（）。A.甲施工企业没有过错无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还正确答案：C53、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案：B54、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。A.施工企业必须撤回仲裁申请B.施工企业在调解书签收前后不得反悔C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练55、按照绿色施工导则规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B56、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持正确答案：A57、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修正确答案：C58、关于物权特征的说法，错误的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练C.物权是一种绝对权，可以对抗一切不特定的相对人D.物权具有排他性，同一物只能存在一个物权正确答案：A59、某施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人的处罚为()。A.拘役B.无期徒刑C.处 3 年以上 5 年以下有期徒刑，并处罚金D.处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金正确答案：D60、关于规划许可证的说法正确的是（）。2018 真题A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理正确答案：D61、根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用()的一般规定。A.承揽合同B.技术合同C.委托合同D.行纪合同正确答案：A2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练62、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是（）。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为 3 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算正确答案：C63、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。A.质权人B.第三人C.出质人D.债务人正确答案：C64、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起 20 日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉正确答案：C65、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（）。A.在本单位连续工作不满 10 年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同B.无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练C.无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过 3 个月D.签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用正确答案：D66、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A.具备一定的施工管理实践经验和资历 B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平 C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平正确答案：D67、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。(2015 真题)A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准正确答案：C68、根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须由 3 名及 3 名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生正确答案：C2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练69、下列案件属于专属管辖的有()。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷正确答案：B70、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的正确答案：B71、下列关于行政强制的说法错误的是()。A.行政强制措施由法律设定。尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施B.尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物,以及扣押财物的行政强制措施C.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施D.当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不履行行政决定的,没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 30 天内,依照行政强制法规定申请人民法院强制执行正确答案：D72、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案：B73、根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由()负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位正确答案：C74、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某正确答案：B75、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交 A 仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求 A 仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院 2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院正确答案：D76、根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间（）。A.6 个月 B.1 年C.2 年 D.3 年正确答案：C77、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称()（2013）A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付正确答案：D78、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练79、根据建筑业企业资质管理规定，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。2016A.15 日 B.5 日 C.10 日 D.20 日正确答案：A80、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任正确答案：A81、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员 分别认为应赔偿 15 万元、16 万元、20 万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。A.15 B.16 C.17 D.20正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练82、关于招标价格的说法，正确的是（）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价正确答案：D83、甲医院与乙建筑工程公司于 2002 年 5 月 26 日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计 2004 年 5 月 26 日交付验收，验收合格后支工程款的 90，剩余款项在 2005 年 5 月26 日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006 年 1 月 12 日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到 2006 年 3 月 20 日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A.2006 年 5 月 27 日B.2007 年 5 月 27 日C.2008 年 2 月 13 日D.2008 年 3 月 20 日正确答案：D84、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费 10 年以上的，领取失业保险金的期限最长为（）。A.12 个月B.16 个月C.18 个月D.24 个月正确答案：D85、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是()。A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责正确答案：D86、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。（2013）A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员正确答案：B87、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A.7B.10C.15D.3正确答案：C88、根据建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）。A.延期每次不超过 3 个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效正确答案：A89、当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是()。A.书证原件遗失不可以提交副本B.物证应当提交原物C.物证原物遗失不可以用复制品代替D.提交外文书证，不必附有中文译本正确答案：B90、根据建筑法,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证A.7 日B.30 日C.15 日D.3 个月正确答案：A91、建设工程代理法律关系中,存在两个法律关系,分别是（）A.代理人与被代理人之间的委托关系,被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系,代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系,代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系,被代理人与相对人之间的转委托关系正确答案：A2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练92、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限正确答案：C93、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一正确答案：B94、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的 行为是（）A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼 D.申请仲裁后提起民事诉讼正确答案：B95、以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价正确答案：B96、根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是（）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程正确答案：A97、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案：B98、下列关于承揽合同中的规定，正确的是()。A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽人在完成工作过程中，应受定作人的指挥管理C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的工作交给第三人完成正确答案：A2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练99、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包正确答案：D100、根据建设工程质量检测管理办法，工程施工中见证取样检测机构应当是（）。A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构C.建设行政主管部门指定的机构D.建设工程质量监督站指定的机构正确答案：A101、按照注册建造师管理规定，下列情形中属于不予注册的情形是（）。A.申请人年近花甲，已达 59 岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满 3 年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满 2 年D.申请人申请注册之日止 4 年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故正确答案：B102、当仲裁庭由 3 名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。A.仲裁委员会主任指定B.仲裁庭指定C.一方当事人选择2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练D.仲裁委员会指定正确答案：A103、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位正确答案：C104、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。A.每年B.每半年C.每季度D.每月正确答案：B105、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作 1 年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案：D2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练106、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A.可提前 30 日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资正确答案：A107、下列属于保证方式的是()。A.一般保证B.特殊保证C.专项保证D.综合保证正确答案：A108、下列关于法人的说法,正确的是()。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人代表人承受C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿正确答案：A109、甲施工企业于 2005 年承建某单位办公楼，2006 年 4 月竣工验收合格并交付使用。2011 年 5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。A.公平B.自愿2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练C.诚实信用D.维护公共利益正确答案：C110、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（）计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率正确答案：D111、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延 2 个月，之后遇到市场价格上涨 20%，其后延 2 个月的工程的费用应该()。A.按原合同价执行B.按新价格执行C.按签合同时市场价执行D.按涨价前的市场价执行正确答案：B112、负责非中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督的是（）。A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门正确答案：B2023-2024 一级建造师之一建工程法规基本知识过关训练113、关于人民法院管辖权的问题，正确的是（）。A.原告向两个以上有管