甘肃省建设工程工程量清单计价规则.doc

甘肃省建设工程工程量清单计价管理办法第一章 总则第一条 为贯彻建设工程工程量清单计价规范（GB505002008，以下简称计价规范),规范建设工程造价计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，维护发承包双方的合法利益,根据甘肃省建设工程造价管理条例，制定本办法。第二条 本办法所称工程量清单计价，是指在建设工程发承包计价活动中，由招标人提供工程量清单，投标人依据工程量清单报价，通过竞争形成工程造价的计价方式。 第三条 本办法适用于本省行政区域内建设工程工程量清单计价活动.采用其他计价方式的建设工程项目,仍应执行本办法关于合同价款的约定、工程计量和价款支付，索赔与现场签证、工程价款调整、竣工结算编制与审核以及工程造价争议处理等规定。第四条 工程量清单、招标控制价、投标价、竣工结算等工程造价成果文件的编制与审核，应由具有相应资格的造价专业人员承担，并加盖国家或者省建设行政主管部门监制的造价工程师、编审单位执业印章及公章。第五条 省建设行政主管部门对本省行政区域内建设工程工程量清单计价活动实施统一监督管理，省建设工程造价管理机构负责日常监督管理工作。各市、州建设行政主管部门按管理分工负责本行政区域内建设工程工程量清单计价的监督管理工作,市、州建设工程造价管理机构负责具体工作.第二章 工程量清单编制第六条 采用工程量清单计价招标的工程，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。第七条 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。第八条 工程量清单应由取得本省工程造价执业印章的招标人，或者委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。第九条 编制工程量清单的依据：1、国家或者本省建设行政主管部门颁发的现行计价依据、计价办法和有关规定；2、本办法；3、甘肃省建设工程工程量清单计价规则（以下简称计价规则）;4、建设工程设计文件;5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；6、招标要求及其补充文件；7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案;8、其他相关资料。第十条 工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价与投标报价、计算工程量、支付工程价款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。第十一条 分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，根据计价规则各册附录的规定进行编制.第十二条 措施项目清单应依据计价规则中的措施项目一览表，结合拟建工程实际情况和各专业的特点选择列项。措施项目中可以计算工程量的项目清单，宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及计算规则；不能计算工程量的项目清单,以“项为计量单位。第十三条 其他项目清单应按照下列内容列项，并依据计价规则的规定，结合拟建工程实际情况填写。1、暂列金额；2、暂估价（包括材料暂估价、专业工程暂估价）;3、计日工;4、总承包服务费。第十四条 规费项目清单应按省建设行政主管部门规定的费用项目列项，不得任意增减。第十五条 税金项目清单应按省建设行政主管部门的规定执行。第十六条 编制分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单时，出现计价规则未列的项目，编制人应依据计价规则的补充规定，结合拟建工程实际情况进行补充，并报省、市(州)建设工程造价管理机构备案。第三章 工程量清单计价一般规定第十七条 采用工程量清单计价的工程，建设工程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并按以下程序计算:建设工程造价计算程序序号 项目名称 计算办法1 分部分项工程费 （分部分项工程量综合单价)2 措施项目费 （各项措施项目费）3 其他项目费 （各项其他项目费）4 规费 （各项规费）5 税金 （1+2+3+4）税率6 工程造价 1+2+3+4+5其他项目费中的暂列金额、专业工程暂估价不计取任何费用。第十八条 分部分项工程量清单应采用综合单价计价.综合单价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险,并按以下程序计算:综合单价计算程序序号 项目名称 计算办法1 人工费 (人工消耗量人工单价)2 材料费 (材料消耗量材料单价）3 施工机械使用费 （施工机械台班消耗量机械台班单价）4 企业管理费 规定的取费基数企业管理费费率5 利润 规定的取费基数利润率6 综合单价 1+2+3+4+5第十九条 采用工程量清单计价的工程，应在招标文件中明确风险内容及其范围（幅度),不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围（幅度)。第二十条 措施项目清单计价应结合拟建工程的施工组织设计,可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；不能计算工程量的措施项目应以“项”为单位计价，并包括除规费、税金外的全部费用。第二十一条 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发承包双方计量确认的实际完成工程量确定。第二十二条 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家或者省建设行政主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。第二十三条 其他项目清单应根据工程特点和本办法有关规定计价。第二十四条 规费和税金应按国家或者省建设行政主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。第四章 招标控制价第二十五条 采用工程量清单招标的建设工程项目，应编制招标控制价，作为招标工程的最高限价。招标人应对招标控制价的完整性和准确性负责.招标人不得明示或暗示委托的工程造价咨询人抬高或压低招标控制价，并不得擅自上调或下浮。投标人的投标报价高于招标控制价的 , 招标人应对其投标予以拒绝。第二十六条 招标控制价应由取得本省工程造价执业印章的招标人，或者委托具有相应资质的工程造价咨询人按下列依据编制：1、本办法及计价规则; 2、本省建设工程计价依据和计价办法；3、建设工程设计文件及相关资料；4、招标文件中的有关要求、工程量清单及补充文件；5、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；6、本省工程造价管理机构发布的预算价格、指导价格或市场价格信息；7、其他相关资料.第二十七条 招标控制价应在开标前7天公布标段的总价、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。并将安全文明施工费、规费、税金按甘肃省建筑安装工程费用定额规定的不可竞争性费用计算程序单列。招标控制价公布后不得上调或下浮，并将招标控制价及有关资料报省、市(州）工程造价管理机构备查。第二十八条 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按本办法规定进行编制的,应在开标前5天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉的事项进行审核，发现确有错误的，责令招标人修改。第五章 投标价第二十九条 投标价应由取得本省工程造价执业印章的投标人，或者委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。第三十条 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格或者金额.填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致.第三十一条 投标价按下列依据编制：1、本办法及计价规则；2、企业定额，本省建设工程计价依据和计价办法；3、招标文件中的有关要求、工程量清单及补充文件；4、建设工程设计文件及相关资料；5、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；6、与建设项目相关的标准、规范等技术资料 ;7、本省工程造价管理机构发布的预算价格、指导价格或市场价格信息；8、其他相关资料。第三十二条 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。并将安全文明施工费、规费、税金按甘肃省建筑安装工程费用定额规定的不可竞争性费用计算程序单列。第六章 合同价款的约定、工程计量、价款支付第三十三条 实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起 30 天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在合同中约定.不实行招标的工程,合同价款应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。第三十四条 实行招标的工程,合同约定不得违背招投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的，以投标文件为准.第三十五条 实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。第三十六条 发承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定。合同中没有约定或约定不明的,由双方协商确定;协商不能达成一致的，按计价规则相应条款执行。1、预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式;2、工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间;3、工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；4、索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；5、发生工程价款争议的解决方法及时间;6、承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；7、工程竣工价款结算编制与审核、支付及时间;8、工程质量保证 （ 保修 ） 金的数额、预扣方式及时间；9、与履行合同、支付价款有关的其他事项。第三十七条 发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款按照合同约定在工程进度款中抵扣。第三十八条 发包人支付工程进度款,应按照合同约定计量和支付,支付周期同计量周期。第三十九条 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成并计量确认的工程量计算。第四十条 承包人应按照合同约定,向发包人递交已完工程量报告.发包人应在接到报告后按合同约定进行核对.第四十一条 承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件.除合同另有约定外,进度款支付申请应包括下列内容：1、本周期已完成工程的价款;2、累计已完成的工程价款；3、累计已支付的工程价款；4、本周期已完成计日工金额;5、应增加和扣减的变更金额；6、应增加和扣减的索赔金额；7、应抵扣的工程预付款;8、应扣减的质量保证金；9、根据合同应增加和扣减的其他金额;10、本付款周期实际应支付的工程价款。第四十二条 发包人在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文件后，应在合同约定时间内核对和支付工程进度款。发包人应扣回的工程预付款与工程进度款同期结算抵扣。第四十三条 发包人未在合同约定时间内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。第四十四条 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工,由发包人承担违约责任.第七章 索赔与现场签证、工程价款调整第四十五条 合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。第四十六条 承包人认为非自身原因发生的事件造成经济损失，承包人应在确认该事件发生后，按合同约定向发包人发出索赔通知。发包人在收到最终索赔报告后,未在合同约定时间内向承包人作出答复的, 视为认可该项索赔.第四十七条 承包人索赔按下列程序处理：1、承包人在合同约定的时间内向发包人递交索赔意向通知书；2、发包人指定专人收集与索赔有关的资料；3、承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表；4、发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表，符合本办法第五十七条规定的条件时予以受理；5、发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工程师复核后，与承包人协商确定并由发包人批准；6、发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表，或发出要求承包人提交有关索赔的进一步详细资料的通知，收到承包人提交的详细资料后，按本条第 4 、5 项的程序进行.第四十八条 承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时,发包人应综合作出费用索赔和批准工程延期的决定。第四十九条 发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约定向承包人发出索赔通知.承包人收到发包人索赔通知后，未在合同约定时间内向发包人作出答复，视为认可该项索赔。第五十条 承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作,或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。第五十一条 发承包双方确认的索赔与现场签证费用和工程进度款同期支付。第五十二条 招标工程以投标截止日前 28 天，非招标工程以合同签订前 28 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，按省建设行政主管部门及其建设工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。第五十三条 若施工中出现施工图纸（含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价.第五十四条 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：1、合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定；3、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。第五十五条 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整.第五十六条 因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费应予以调整.第五十七条 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省建设行政主管部门及其工程造价管理机构的规定调整。第五十八条 因不可抗力事件导致的费用，发承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款.1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 第五十九条 工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的,视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为确认工程价款调整报告。 第六十条 经发承包双方确定调整的工程价款，作为追加 （ 减 ) 合同价款与工程进度款同期支付。第八章 竣工结算编制与审核第六十一条 工程完工后，发承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算.未办清工程竣工结算的，不得申请办理竣工验收备案等有关手续。第六十二条 工程竣工结算由取得本省工程造价执业印章的承包人，或者受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；由取得本省工程造价执业印章的发包人,或者委托具有相应资质的工程造价咨询人审核。第六十三条 编审工程竣工结算的依据：1、本办法及计价规则;2、本省建设工程计价依据及计价办法;3、施工合同；4、工程竣工图纸及资料；5、双方确认的工程量；6、双方确认追加 （ 减 ） 的工程价款；7、双方确认的索赔、现场签证事项及价款；8、投标文件；9、招标文件；10、其他依据。第六十四条 承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书,并在提交竣工验收报告的同时递交发包人。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算.第六十五条 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后,应按合同约定时间审核。同一工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后,发包人不得又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复审核竣工结算。第六十六条 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后,在合同约定时间内,不审核竣工结算或未提出核对意见的，视为认可承包人递交的竣工结算书，发包人应向承包人支付工程结算价款。承包人在接到发包人提出的审核意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为认可发包人提出的审核意见，竣工结算办理完毕.第六十七条 发包人应签收承包人递交的竣工结算书,拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程.承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的,发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。 第六十八条 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报省、市（州)工程造价管理机构备案.竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。第六十九条 竣工结算办理完毕,发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。第七十条 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议,承包人可以与发包人协商将该工程折价，或依法申请人民法院将该工程拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿.第九章 工程计价争议处理第七十一条 在工程计价中,对工程造价计价依据、办法以及相关规定发生争议事项的，可提请省建设工程造价管理机构进行解释。第七十二条 发承包双方发生工程造价合同纠纷时,应通过下列办法解决：1、双方协商;2、提请工程造价管理机构进行调解;3、按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。甘肃省建设工程工程量清单计价规则解释与答疑甘肃省建设工程工程量清单计价规则（以下简称计价规则）的有关问题解释如下: 1、计价规则附录中的一个清单项目执行两个及两个以上不同专业的定额子目时，如何计取相应费用？ 应按计价规则附录中所属专业工程相应的费率标准计取费用,价差部分按各自专业定额规定计算. 2、工程量清单与计价是否执行统一格式？ 采用工程量清单计价,其格式应按照计价规则规定的格式执行. 3、商品混凝土如何列项和计取费用?商品混凝土应按照计价规则补充的“集中搅拌混凝土列项,以指导价计算相应材料费，并按其材料费的5作为计费基础（其中：人工费3、机械费2），计取相应措施费、间接费(企业管理费）、利润、规费等费用4、建设工程工程量清单计价,规费中的社会保障费、住房公积金应如何计入？ 应按甘建价2010618号甘肃省建设工程工程量清单招标控制价管理办法的规定：招标人在编制招标控制价和投标人在投标报价时,应将招标工程规费中的社会保障费、住房公积金统一按甘肃省建筑安装工程费用定额中（表58）规定的费率标准计算，并列入招标控制价和投标报价.招标人和中标人在签订施工合同时，必须明确约定在工程结算时，社会保障费、住房公积金应按照甘肃省建设工程费用标准证书中核定标准进行调整。 5、建设工程工程量清单计价，规费在工程量清单计价表中如何单列？ 应按 “单位工程不可竞争性费用明细表”的内容单列。 6、“单位工程招标控制价/投标报价汇总表、“单位工程招标控制价/投标报价专业汇总明细表”，应如何填写？ 按计价规则表格规定的内容填写.其中： “单位工程招标控制价/投标报价汇总表”按工程量清单计价的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金五个组成部分汇总； “单位工程招标控制价/投标报价专业汇总明细表”根据工程项目情况，区分建筑、装饰、安装（电气、给排水、采暖、消防等)等专业工程,按工程量清单计价的五个组成部分分别汇总. 7、“措施项目清单与计价表（一）”、“措施项目清单与计价表（二)”,只能按建筑、装饰、安装等各个专业分别列表，是否增加单位工程措施项目汇总表？ 由于各专业计取的措施项目不同，因此清单计价格式及软件按各个专业分别列表，不列单位工程措施项目汇总表；单位工程措施项目费汇总在“单位工程招标控制价/投标报价汇总表”中体现。 8、“措施项目清单与计价表（二）”中的工程数量应按单位“1”填写,还是填写具体的数量? 应按计价规则规定的计量单位及工程量计算规则填写. 9、招标人编制工程量清单时，应统一在一张表上编制清单项目还是按各个专业不同分别编制清单项目? 应按各个专业不同分别编制清单项目. 10、编制工程量清单时，招标人是否需要列出主要材料的品种、规格？ 应按计价规则规定，“主要材料（设备）明细与价格表”名称栏的内容可由招标人指定,但不包括发包人供应材料及暂估价材料. 11、编制工程量清单招标控制价时，计日工的综合单价应如何计算? 同分部分项工程量清单综合单价的计算方法。 12、因市场价格波动，引起的材料价格变化造成的风险，应如何计算？ 计价规则规定:主要材料价格风险,合同有约定的按合同约定执行;合同无约定的，价差在5%以内的价格风险，由承包人承担，价差超出5%的部分，由发包人承担。 13、管道支架制作安装的清单工程量如何计算？ (1）管道支架制作安装的清单工程量应按施工图设计数量计算； (2)下列管道的支架制作安装已包括在04版甘肃省安装工程消耗量定额第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具安装工程相应定额项目中，不再计入管道支架制作安装的清单工程量中。 1)室内DN32以内螺纹连接的钢管、铜管 2）室内给水塑料管 3）室内铝塑复合给水管 4）室内铸铁排水管（DN150以内） 5)室内塑料排水管（DN150以内） 6）室内铸铁雨水管 7)室内塑料雨水管 8)室内燃气管道镀锌钢管螺纹连接及钢管焊接（DN150以内）