工程建设工期索赔的依据和条件.doc

工期索赔的依据和条件
工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失.但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更;4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。水利监理英才网
计划进度和定额工期是工期延误的参照物.
一、 甲方原因
指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：
1、 发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、 发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。
3、 发包人逾期提供甲供材料。
4、 发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。
以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度.但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。
甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张,工期顺延、费用索赔和利润索赔。
法律依据：
《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失.
《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国合同法》第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用.
二、甲方风险
1、不利地下条件.
2、甲方指定分包以后,由分包人造成的工期延误.
甲方指定分包，如果由甲方直接与分包单位签订分包合同,则承包人无需承担因分包人造成的工期质量责任.如果由承包人与分包人签订分包合同，则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任.
可以主张工期顺延和费用损失
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：发包人具有下列情形之一,造成工程质量缺陷,应当承担过错责任:提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;直接指定分包人分包专业工程.
三、工程变更
包括设计变更、施工方案变更、新增工作变更等。由此引起的等待变更指令、协商、变更施工准备，材料采购，机械设备准备等,均可引起工期延误和费用增加。
法律依据：
《中华人民共和国合同法》第二百八十五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。四、自然风险
属于不可抗力的地震、台风、暴雨、冰冻等。水利监理英才网
承包人仅能提出工期顺延。
法律依据:
《中华人民共和国合同法》第一百一十七条：因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任.
五、第三方原因
属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件，造成的工期延误.比如因奥运会政府要求停工.
承包人仅能够提出工期延误。
法律依据：
《中华人民共和国合同法》第一百二十一条：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任.当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
六、乙方原因
由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应当按照合同应当向分包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失。
尽管客观上发生了承包人可以请求工期顺延和费用索赔的工期延误情况，还有待于承包人举证,司法实践中，如果承包人不能举证证明发生工期延误的原因，则推断工期延误是由承包人造成的。
以上问题的合同依据
《建设工程施工合同》(99示范文本）通用条款
13。 工期延误
13。1因以下原因造成工期延误，经工程师确认,工期相应顺延:
 （1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
 （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
 （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
 (4）设计变更和工程量增加;
 (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
 （6）不可抗力；
 （7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况.
13。2承包人在 13。l款情况发生后 14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
29. 工程设计变更
29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明.承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
 （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
 （2)增减合同中约定的工程量；
 （3）改变有关工程的施工时间和顺序；
 （4）其他有关工程变更需要的附加工作.
  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。