2023-2024监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦.pdf

2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦1、根据建设工程监理规范，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位正确答案：C2、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出 50 万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙 10 万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪正确答案：A3、某地下工程，计划到 11 月份累计开挖土方 2 万 m3，预算单价 95 元/m3，经确认，到 11 月份实际累计开挖土方 2.5 万 m3，实际单价 90 元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.062023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.1.25正确答案：D4、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。A.20B.25C.30D.35正确答案：B5、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。A.同一规格的钢绞线每批不得大于 6 吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选 3 盘取样送检正确答案：D6、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人正确答案：A2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦7、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴正确答案：D8、某建设项目静态投资为 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，第一年完成投资 40%，第二年完成投资 60%。在年平均价格上涨率为 6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5正确答案：C9、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出 50 万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙 10 万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪正确答案：A2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦10、（2022 年真题）某项目分部分项工程费 3000 万元，措施项目费 90 万元，其中安全文明施工费 60 万元，其他项目费 80 万元，规费 40.5 万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050正确答案：C11、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013 的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调正确答案：A12、工程施工质量验收过程中，涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（）组织专家论证。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位正确答案：A2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦13、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写勘察方案C.参与建设工程质量事故分析D.编写勘察细则正确答案：A14、下列违反上诉不加刑原则的有：A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑年、王某有期徒刑年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑年D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑正确答案：A15、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为 150mm 的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级C60 时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对 200mm200mm 200mm 的试件为 0.952023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.当混凝土强度等级C60 时，宜采用标准试件正确答案：C16、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于 30B.轻钢龙骨轴线内包面积大于 30C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于 30D.铝合金龙骨轴线内包面积大于 30正确答案：C17、项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量正确答案：C18、项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的正确答案：D19、现场签证工作完成后的（）d 内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦A.7B.14C.21D.28正确答案：A20、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高劳动效率正确答案：C21、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有 1000 元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出 5000 元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦22、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为 5mm 内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为 5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为 3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上正确答案：D23、根据建设工程施工合同（示范文本），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28正确答案：A24、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查正确答案：A25、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。A.坚持质量第一B.坚持旁站监理C.坚持以人为核心2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.坚持质量标准正确答案：B26、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资正确答案：B27、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件正确答案：B28、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单应由（）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构正确答案：B29、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验正确答案：B30、关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起 28 日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定正确答案：A31、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法正确答案：C32、某项目总投资 4400 万元，年平均息税前利润 595.4 万元，项目资本金 1840 万元，利息及所得税 191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦33、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书正确答案：B34、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作正确答案：A35、某新建项目装配车间的土建工程概算 100 万元，给水排水和电气照明工程概算 15 万元，设计费 10 万元，装配生产设备及安装工程概算 100 万元，联合试运转费概算 5 万元，则该装配车间单项工程综合概算为（）万元。A.215B.220C.225D.230正确答案：A36、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为 50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为 600 元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量 15%时，应调整单价，单价调为 550 元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为 55000m3，则该项工程结算款为（）万元。2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦A.3300.0B.3437.5C.3737.5D.3862.5正确答案：A37、网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（）。A.计算工期不满足计划工期B.不改变各项工作之间的逻辑关系C.计划工期不满足计算工期D.将关键工作压缩成非关键工作正确答案：B38、根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表正确答案：B39、（2019 年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.住房公积金正确答案：D40、为了判断能否采用 PPP 模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价正确答案：C41、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告正确答案：C42、下列资源优化的前提条件不包括（）。A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的C.不改变网络计划中各项工作的持续时间D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦43、某建设项目，静态投资 3460 万元，建设期贷款利息 60 万元，涨价预备费 80 万元，流动资金 800 万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400正确答案：B44、某土方工程，月计划工程量 2800m3，预算单价 25 元/m3；到月末时已完工程量 3000m3，实际单价 26 元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际投资 75000 元B.费用绩效指数为 0.76C.进度绩效指数 0.93D.投资偏差为3000 元正确答案：D45、（2020 年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比正确答案：C46、（2021 年真题）项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量正确答案：C47、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人、专业监理工程师B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.施工项目技术负责人、专业监理工程师D.施工项目技术负责人、总监理工程师正确答案：B48、某建设项目，建筑安装工程费为 40000 万元，设备工器具费为 5000 万元，建设期利息为 1800 万元，工程建设其他费用为 4000 万元，建设期预备费为 9700 万元（其中基本预备费为 4900 万元），项目的铺底流动资金为 600 万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。A.600B.6600C.11500D.59900正确答案：B49、试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。A.建设单位B.政府主管部门2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦C.法定计量部门D.监理单位正确答案：C50、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书正确答案：D51、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业文件正确答案：D52、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦53、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度正确答案：A54、（2020 年真题）根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5正确答案：D55、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍正确答案：A56、（2020 年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.总监理工程师正确答案：A57、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。A.设计工作概况B.存在的问题及建议C.技术参数是否先进合理D.有关部门审查意见的落实情况正确答案：C58、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表正确答案：A59、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性正确答案：A60、一级注册建筑师证书和执业印章由谁负责保管？()A.注册建筑师本人2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦B.注册建筑师所在设计院的人力资源部C.注册建筑师所在的设计所D.注册建筑师管理委员会正确答案：A61、根据房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：A62、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1 年B.2 年C.3 年D.4 年正确答案：B63、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构正确答案：C2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦64、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.继续进行观测正确答案：C65、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件B.编制设计总进度计划C.审查设计单位提交的进度计划D.填写设计进度表正确答案：C66、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制正确答案：B67、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有 1000 元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出 5000 元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚正确答案：B68、按照建设工程勘察设计合同条例，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()A.25B.10C.20D.15正确答案：C69、关于盗窃罪与侵占罪的认定，下列哪一说法是错误的？A.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪B.乙乘坐出租车，下车后正在整理自己财物，乘客甲发现车内有一名贵手机，迅速上车，吩咐出租车司机驾车离开，甲获取该手机的，由于乙在车旁，车内乙的手机属于乙占有，甲成立盗窃罪C.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，两小时后，乘客甲发现该手机后将其拿走的，对乙来说，其手机属于遗忘物，故甲成立侵占罪D.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，晚上出租车司机甲清理出租车，发现该手机，据为己有的，2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦由于司机已经占有乙的手机，故司机甲成立侵占罪正确答案：C70、根据建设工程监理规范（GB/T 503192013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实正确答案：B71、质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（）。A.各种试验检验报告B.施工单位现场质量管理制度C.工程质量检验制度D.项目监理机构的验收资料正确答案：A72、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构正确答案：C2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦73、某项目设备及工器具购置费为 3000 万元，建筑安装工程费为 2500 万元，工程建设其他费为 800 万元，基本预备费为 400 万元，涨价预备费为 200 万元，建设期贷款利息为 140 万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.6300B.1400C.740D.340正确答案：D74、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。A.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书正确答案：C75、某工程施工至 2020 年 6 月底，经统计分析：已完工作预算投资 2500 万元，已完工作实际投资 2800 万元，计划工作预算投资 2600 万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12正确答案：A2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦76、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚正确答案：B77、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用正确答案：B78、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素正确答案：B79、某地下工程，计划到 5 月份累计开挖土方 1.2 万 m3，预算单价为 90 元/m3。经确认，到 5 月份实际累计开挖土方 1 万 m3，实际单价为 95 元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦A.-18B.-5C.5D.18正确答案：B80、针对同一个项目的 BIM 技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM 技术应用部署和开展 B 设计阶段的 BIM 技术应用C.施工阶段的 B.IM 技术应用D.整体项目的成本和造价正确答案：A81、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法正确答案：D82、关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资正确答案：C2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦83、下列内容不属于投资估算编制的依据是（）。A.工程勘察与设计文件B.类似工程的技术经济指标C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格D.政府有关部门发布的价格指数正确答案：C84、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划正确答案：B85、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度正确答案：B86、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.对后续工期和总工期都无影响正确答案：B87、根据城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6正确答案：C88、建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。A.适用性B.耐久性C.功能性D.可靠性正确答案：A89、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比正确答案：C2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦90、以下关于 BIM 技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM 技术在概念设计中应用的体现 B 空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于 B.IM 技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分正确答案：C91、下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。A.贯标决策B.建立领导班子C.组织结构调整方案D.建立工作班子正确答案：C92、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任正确答案：B93、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.监理单位B.施工单位C.工程质量监督机构2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.拟采用单位正确答案：D94、（2018 年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析正确答案：D95、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计正确答案：A96、（2018 年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费正确答案：D2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦97、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距正确答案：B98、（2022 年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验正确答案：B99、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位正确答案：A100、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦C.泊松分布D.非正态分布正确答案：B101、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目负责人正确答案：A102、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计正确答案：C103、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解正确答案：D2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦104、工程监理单位 ISO 质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件正确答案：B105、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数正确答案：A106、（2017 年真题）某项目，建安工程费 3000 万元，设备工器具购置费 4000 万元，工程建设其他费用 600万元，建设期利息 200 万元，铺底流动资金 160 万元，建设期间国家新批准税种的税额 45 万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805正确答案：B107、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小正确答案：D108、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析正确答案：D109、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准正确答案：A110、（2022 年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦111、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级正确答案：C112、昊某为某 KTV 练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名 13 周岁的幼女徐某到昊某的 KTV 练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪B.吴某的行为构成故意伤害罪C.吴某的行为构成强奸罪D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪正确答案：B113、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为 41.5%、73.5%、87.5%和 100%，则该预制构件的次要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦D.蜂窝麻面和局部露筋正确答案：B114、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件正确答案：C115、砖砌体的 1 形转角处留槎的要求是()。A.留直槎B.留斜槎C.留直槎或斜槎D.留直槎加密拉结筋正确答案：B116、（2022 年真题）某混凝土工程总高度为 80m，拟采用滑模技术施工，根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批正确答案：B2023-2024 监理工程师之土木建筑目标控制易错题集锦117、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单正确答案：A118、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。A.流水段B.工作面C.流水节拍D.流水步距正确答案：B119、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定正确答案：B120、根据标准施工招标文件，发