江西省二级建造师继续教育选修课考题.doc

窗体顶端
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1。企业管理费包括（ ）。
正确答案:A、B、C
· A。管理人员工资
· B.劳动保护费
· C。职工教育经费
· D。住房公积金
· E。
· 2。在吊装作业中,下列做法符合规定的有（ ）.
正确答案：A、C、D
· A.下有人工作、通过或者站立
· B.吊钩没有安全插销和舌片
· C.货物本体固定绑牢
· D.按货物长短进行分批吊装
· E.
· 3.使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由（ ）单位共同进行验收,验收合格后方可使用。
正确答案：A、B、C、D
· A.施工总承包
· B。分包
· C。出租
· D.安装
· E.
· 4.施工单位应当在施工现场（ )等危险部位,设置明显的安全警示标志。
正确答案：A、B、C、D
· A.楼梯口
· B。电梯井口
· C.孔洞口
· D。临时用电设施
· E。
· 5。下列做法符合安全生产规定的有（ ）。
正确答案：A、B、C、D
· A。劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收
· B。生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录,并由有关人员签字
· C。施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
· D。设置的安全警示标志必须符合国家标准
· E。
· 6。安全评估的方法有（ )。
正确答案：A、B、C、D
· A.SCA法
· B.专家评议法
· C。故障分析法
· D。PHA法
· E.
· 7。施工单位应当建立健全（ )等制度，指定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录.
正确答案：A、B
· A.安全生产责任制度
· B.安全生产教育培训制度
· C。安全事故责任制度
· D.安全事故调查制度
· E。
· 8.下列需参加专家论证会的人员有（ ）。
正确答案：A、B、C、D
· A。专家组成员
· B。建设单位项目负责人或技术负责人
· C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人
· D。勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员
· E.
· 9。专项施工方案的内容包括（ ）。
正确答案：A、B、C、D
· A.工程概况
· B.编制依据
· C.施工安全保证措施
· D.施工计划
· E.
· 10.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（ ).
正确答案:A、B、C、D
· A.数量多
· B。分布广
· C.掌控难
· D.危害大
· E。
页首 上一页 下一页 页尾 第10页/共87页 共861条

窗体底端
窗体顶端
当前位置>> 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1。在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（ ).
正确答案：A、C、D
· A.先进性
· B.实用性
· C.适用性
· D.有效性
· E。合理性
· 2。下列属于工法开发过程的实施阶段的有( ）。
正确答案：A、B、CD
· A。围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标
· B。注重检查操作的严密性和管理的科学性
· C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进
· D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效
· E。颁布文件,纳入企业施工管理的规程、标准
· 3.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（ )。
正确答案：A、B、C、D
· A.关键技术水平在国内领先的程度
· B.是成套还是单项工法
· C.工法的效能大小
· D。工法的效能大小
· E。关键技术水平在国际领先的程度
· 4.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（ ）三级。
正确答案：A、B、C
· A。国家级工法
· B。省、部级工法
· C.企业级工法
· D.市级工法
· E。区域级工法
· 5。工法按专业范畴可分为( ）三个类别。
正确答案：C、D、E
· A。水利工程
· B。市政工程
· C.房屋建筑工程
· D。土木工程
· E。工业安装工程
· 6。工法的特点有（ ）。
正确答案:A、B、C、D
· A.先进性
· B.科学性
· C。效能性
· D.可操作性
· E。经济合理性
· 7。施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ ）等所有用水
正确答案:A、C、D、E
· A。消防
· B.防尘
· C.降尘
· D.厕所冲洗
· E。基坑支护用水
· 8.基坑施工封闭降水技术的特点有（ ）。
正确答案：B、C、D、E
· A.抽水量多
· B.抽水量多
· C。对周边环境不影响
· D。不污染周边水源
· E。止水系统配合支护体系一起设计降低造价
· 9。工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（ )等方面。
正确答案：A、B、C、D
· A。劳动组织
· B.资源配置
· C。现场制度
· D。规范规程
· E。施工图设计
· 10.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（ ）.
正确答案：A、B、D
· A.施工中所采用的关键技术的工艺原理
· B.施工工艺流程
· C。施工图设计
· D.施工操作要点
· E.施工技术
页首 上一页 下一页 页尾 第1页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置>〉 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题。题目类别：
· 1.防水技术主要包括（ ）等
正确答案：A、B、C、D
· A。防水卷材机械固定施工技术
· B。地下工程预铺反粘防水技术
· C。遇水膨胀止水胶施工技术
· D.预备注浆系统施工技术
· E。硬泡聚氨酯技术
· 2.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（ ）。
正确答案：A、B、D、E
· A。保护屋面防水层
· B.防止屋面渗透
· C.上下水管保温，最好放置室外减少热损
· D。防雷、防风措施，消除安全隐患
· E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施
· 3。硬泡聚氨酯的技术特点有（ ）.
正确答案:A、B、D、E
· A。聚氨酯具有很高的自黏结强度
· B。聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性
· C。需要机械锚固件辅助连接
· D。施工具有连续性
· E.整个保温层无接缝
· 4.深基坑施工监测方法可分为( ）。
正确答案：A、B
· A。基准线法
· B。坐标法
· C.指标法
· D。分析法
· E。因素法
· 5。信息化应用技术包括（ ）。
正确答案：A、B、D、E
· A.虚拟仿真施工技术
· B。高精度自动测量控制技术
· C。混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术
· D。工程量自动计算技术
· E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术
· 6.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（ ）等项目的检验结果。
正确答案：B、C、D、E
· A。亲水率
· B.压缩强度
· C.憎水率
· D。酸度系数
· E。质量吸湿率
· 7。施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ ）等所有用水。
正确答案：A、C、D、E
· A。消防
· B.防尘
· C.降尘
· D。厕所冲洗
· E。基坑支护用水
· 8。聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（ )两种类型。
正确答案:A、B、C
· A.甲组分
· B.乙组分
· C。丙组分
· D.单组分
· E。双组分
· 9.基坑施工封闭降水技术的特点有（ ）。
正确答案：B、C、D、E
· A.抽水量多
· B。抽水量少
· C.对周边环境不影响
· D.不污染周边水源
· E。止水系统配合支护体系一起设计降低造价
· 10。预分支电缆由（ ）三部分组成。
正确答案:A、B、C
· A.主干电缆
· B.分支线
· C。起吊装置
· D。普通分支线
· E.耐火型分之电缆
页首 上一页 下一页 页尾 第2页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置〉〉 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有( )。
正确答案:A、B、C、D
· A.图纸深化
· B.现场测量
· C.绘制单线图
· D。绘制加工图
· E。运输配送
· 2。机械密封式连接的种类主要有（ ).
正确答案：A、B
· A.钢管机械密封式连接
· B。薄壁不锈钢管机械密封式连接
· C。焊接
· D。粘结
· E.铆接
· 3。变风量空调系统运行成功与否，取决于（ ）.
正确答案：A、B、C
· A.空调系统设计是否合理
· B.变风量末端装置的性能优劣
· C。控制系统调试
· D.电量的大小
· E。空调系统的完备情况
· 4.钢结构技术具体包括（ ）。
正确答案：B、C、D、E
· A。钢结构安装工程施工
· B.深化设计技术
· C。厚钢板焊接技术
· D.大型钢结构滑移安装施工技术
· E。钢与混凝土组合结构技术
· 5.在管线综合布置设计时,要遵循六大原则包括（ ）.
正确答案:A、B、C、D
· A.小管让大管，越大越优先
· B。有压管道让无压管道
· C。一般性管道让动力性管道
· D.强电、弱点分开设置
· E.同等情况下造价高的让造价低的
· 6.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（ ）
正确答案：A、B、C、D
· A。建筑结构
· B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统
· C。装修工程
· D.钢结构安装工程施工
· E.
· 7.机电安装工程技术包括（ ）.
正确答案：A、B、C、D
· A。管线综合布置技术
· B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术
· C.变风量空调技术
· D.非金属复合板风管施工技术
· E.大型复杂膜结构施工技术
· 8.组装式大模板技术具有（ ）等特点.
正确答案：A、B、C、D
· A。单块面积较大
· B。完整的使用功能
· C.工业化程度高
· D.机械化程度高
· E.造价高
· 9.高强钢筋是指屈服强度为( ）MPa和（ ）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。
正确答案：A、B
· A。400
· B.500
· C。600
· D。700
· E。800
· 10.钢筋及预应力技术包括（ ）。
正确答案：A、B、C、D
· A。高强钢筋应用技术
· B。大直径钢筋直螺纹连接技术
· C。有粘结预应力技术
· D.无粘结预应力技术
· E。混凝土制备技术
页首 上一页 下一页 页尾 第3页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置〉> 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1。超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（ )等。
正确答案：A、B、C、D
· A.混凝土制备技术
· B.泵送参数计算
· C。泵送机械选定与调试
· D.泵管布设
· E。预制混凝土
· 2。预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（ ）等优点。
正确答案：A、B、C、D
· A。建造速度快
· B.质量好
· C。减少现场湿作业
· D低碳环保
· E。节约造价
· 3。复合土钉墙支护具有（ ）特点。
正确答案：A、B、C、D
· A。针对性强
· B.机动灵活
· C。支护能力强
· D。轻型
· E。造价较高
· 4。水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（ ）等特点.
正确答案：B、C、D
· A.承载力提高幅度小
· B.承载力提高幅度大
· C.地基变形小
· D.适用范围广
· E.地基变形大
· 5.水泥粉煤灰碎石桩是由（ ）加水拌合形成的高粘结强度桩。
正确答案：A、B、C、D
· A。水泥
· B。粉煤灰
· C。碎石
· D.砂
· E.土工织物
· 6.地基基础和地下空间工程技术具体表现在( ）.
正确答案：A、B、C、D
· A。灌注桩后注浆技术
· B.长螺旋钻孔压灌桩技术
· C。水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术
· D.真空预压法加固软土地基技术
· E。高效钢筋和预应力混凝土技术
· 7.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括(）.
正确答案：A、B、C、D
· A.保持稳定性
· B.保证权威性
· C。突出创新性
· D.保持口径协调性
· E.保证可行性
· 8.2010版10项新技术的内容包括（ ）。
正确答案：A、B、C
· A。混凝土技术
· B.钢筋及预应力技术
· C.钢结构技术
· D.建筑节能技术
· E.高效钢筋和预应力混凝土技术
· 9.《关于建筑业1994、1995年和“九五”；期间推广应用10项新技术的通知》中的“建筑业10项新技术"包括（ ）. ？个正式文件.
正确答案：A、B、C、D
· A。商品混泥土和散装水泥应用技术
· B。高强混凝土技术
· C。建筑节能技术
· D.高效钢筋和预应力混凝土技术
· E。钢结构技术
· 10.下面属于自行招标应具备的条件有( ）。
正确答案：A、B、C
· A具有项目法人资格
· B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定
· C.有从事同类工程建设项目招标的经验
· D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员
· E。其它
页首 上一页 下一页 页尾 第4页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置>> 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题。题目类别：
· 1。下列合同中，( ）属于可变更或可撤销的合同。
正确答案：A、D
· A。小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同
· B。承包商某甲购买走私钢材的合同
· C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同
· D。订立合同时显失公平的合同
· E.其它
· 2。下列情况下，（ ）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
正确答案：A、B、D
· A.某中学为校长的私人借款作保证人
· B。某省地税局,为局长赵某贷款买房作保证人
· C.某中学校长为该校的借款作保证人
· D.某医院为院长的私人借款作保证人
· E.其它
· 3。对于下列对于责任的认定正确的有（ )。
正确答案：C、D
· A.工程师有权免除承包人的责任
· B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责
· C。雇主有权免除承包人的责任
· D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任
· E.其它
· 4。下列选项中，（ ）属于我国《担保法》规定的担保形式。
正确答案：B、C、D
· A.订金
· B。保证
· C。抵押
· D。质押
· E。合同
· 5.下面关于仲裁的说法正确的有( ）.
正确答案：A、B、C、D
· A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
· B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁
· C.仲裁是一种法律制度
· D。仲裁与诉讼只可选其一
· E。其它
· 6。合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有( ）。
正确答案：A、B、C、D
· A。履行期限
· B。违约责任
· C。价款或者报酬
· D.标的
· E。其它
· 7.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款,于是该建筑公司便对该设计院行使代位权,拿到了15万元工程款。就此情形,下列选项中正确的是（ ）。
正确答案：B、D
· A.建筑公司可以自己的名义行使代位权
· B。建筑公司必须向法院请求行使代位权
· C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权
· D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权
· E.其它
· 8.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同,双方当事人可以约定选择（ ）作为合同纠纷的管辖法院。
正确答案：A、B、C、D
· A。建筑材料买卖合同签订地人民法院
· B.东方建材公司住所地人民法院
· C。正大建筑公司住所地人民法院
· D。建筑材料买卖合同履行地人民法院
· E。其它
· 9.下列事项中，( )属于邀约邀请的范畴.
正确答案:A、B、C、D
· A.招标公告
· B.拍卖公告
· C。招股说明书
· D。寄送价目表
· E.其它
· 10.施工合同履行过程中，发生（ )等情况，应给承包人顺延合同工期。
正确答案：A、C、D
· A。设计变更
· B承包人采购的材料供货商未能按时交货
· C。发包人延误移交施工现场
· D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
· E。其它
页首 上一页 下一页 页尾 第5页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置>〉 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1。下列合同中，( ）属于可变更或可撤销的合同.
正确答案：A、D
· A。小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同
· B.承包商某甲购买走私钢材的合同
· C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同
· D.订立合同时显失公平的合同
· E。其它
· 2。下列情况下,( ）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
正确答案：A、B、D
· A.某中学为校长的私人借款作保证人
· B.某省地税局,为局长赵某贷款买房作保证人
· C。某中学校长为该校的借款作保证人
· D.某医院为院长的私人借款作保证人
· E.其它
· 3.对于下列对于责任的认定正确的有（ ）。
正确答案：C、D
· A。工程师有权免除承包人的责任
· B。经过工程师的检查合格的工程，承包人无责
· C.雇主有权免除承包人的责任
· D。工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任
· E.其它
· 4。下列选项中，（ ）属于我国《担保法》规定的担保形式。
正确答案：B、C、D
· A。订金
· B。保证
· C.抵押
· D。质押
· E。合同
· 5.下面关于仲裁的说法正确的有（ ).
正确答案：A、B、C、D
· A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
· B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁
· C.仲裁是一种法律制度
· D.仲裁与诉讼只可选其一
· E.其它
· 6。合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ ).
正确答案：A、B、C、D
· A.履行期限
· B。违约责任
· C.价款或者报酬
· D.标的
· E.其它
· 7。某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（ ）.
正确答案:B、D
· A。建筑公司可以自己的名义行使代位权
· B.建筑公司必须向法院请求行使代位权
· C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权
· D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权
· E.其它
· 8。正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ）作为合同纠纷的管辖法院。

正确答案:A、B、C、D
· A.建筑材料买卖合同签订地人民法院
· B.东方建材公司住所地人民法院
· C。正大建筑公司住所地人民法院
· D.建筑材料买卖合同履行地人民法院
· E.其它
· 9.下列事项中,（ ）属于邀约邀请的范畴.
正确答案：A、B、C、D
· A。招标公告
· B。拍卖公告
· C。招股说明书
· D。寄送价目表
· E。其它
· 10.施工合同履行过程中，发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期.
正确答案：A、C、D
· A。设计变更
· B.承包人采购的材料供货商未能按时交货
· C.发包人延误移交施工现场
· D。开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
· E。其它
页首 上一页 下一页 页尾 第5页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置>〉 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1。下列情况下，承包人有权延长工期的有（ ）.
正确答案：A、B、C、D
· A.由于雇主责任造成的干＊*
· B.非承包人责任的其他特殊情况
· C。恶劣的气候条件
· D。额外或附加工程
· E.其它
· 2。仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ ）的特点。
正确答案:A、C、D
· A。仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议;而诉讼则没有关于诉讼的协议
· B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会;在合同中,关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院
· C。对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖,当事人不能随意选择管辖法院
· D。当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的
· E.当事人对仲裁庭的组成有权选定
· 3。索赔意向通知应该包括的内容有（ )。
正确答案：A、C、D
· A。索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述
· B。索赔的依据和理由
· C。索赔事件的发展动态
· D。索赔工期的网络分析
· E.索赔费用的计算
· 4.下列各项资料,可作为索赔依据的有( )。
正确答案:A、B、C
· A。工程各项会议纪要
· B。中标通知书
· C。工程建设惯例
· D.监理工程师的意见
· E。法律法规
· 5.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有( ）。
正确答案：A、B、D、E
· A。工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费
· B。质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费
· C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进,业主没收履约保函
· D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害,向承包商提出索赔
· E。合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费
· 6.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延.在此情况下，( ）可以提出索赔。
正确答案：A、D
· A.承包人向发包人
· B.承包人向勘察单位
· C.分包人向发包人
· D。分包人向承包人
· E.发包人向监理
· 7。常见的建设工程施工索赔有( )。
正确答案：A、C、D、E
· A.因合同文件引起的索赔
· B。有关工程设计方案的索赔
· C。关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔
· D。关于工程暂停、终止合同的索赔
· E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
· 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（ ）.
正确答案：A、B
· A.卖方信贷
· B。买方信贷
· C.商业发票
· D。商业信用
· E.商业汇票
· 9。专制机械设备的结算一般分为（ ）阶段.
正确答案：A、B、C
· A.预付款
· B.阶段付款
· C.最终付款
· D。进度付款
· E.竣工付款
· 10。工程竣工结算的审核一般从以下（ ）入手。
正确答案：A、B、C、E
· A.核对合同条款
· B。落实设计变更签证
· C。按图核实工程数量
· D.严格按决算约定计价
· E.注意各项费用计取
页首 上一页 下一页 页尾 第6页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置〉〉 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题。题目类别：
· 1。竣工结算编制的依据包括（ )。
正确答案：A、B、C、D
· A.全套竣工图纸
· B。材料价格或材料、设备购物凭证
· C.双方共同签署的工程合同有关条款
· D。业主提出的设计变更通知单
· E。承包商单方面提出的索赔报告
· 2.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有( ).
正确答案:B、E
· A。是建设单位组织竣工验收的先决条件
· B。是加速资金周转的重要环节
· C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据
· D。是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据
· E。是反应工程进度的主要指标
· 3.有关变更的说法，正确的是（ ）。
正确答案:A、B
· A.工程变更分为设计变更和其他变更两类
· B.工程中常发生的变更是设计变更
· C。其他变更仅指工程质量标准变更
· D。承包人不可要求设计变更
· E。只有发包人才能提出设计变更
· 4。《施工合同(示范文本)》规定，( ）属于发包人的工作。
正确答案:A、B、E
· A。使施工现场具备施工条件
· B。提供施工现场的工程地质资料
· C。提供施工进度计划
· D.提供工程师办公用房
· E。开通施工现场与城乡公共道路的通道
· 5.要约邀请的主要形式有( ）。
正确答案：A、B、D
· A.商品价目表
· B。招标公告
· C。投标书
· D.广告
· E。
· 6。勘察合同示范文本(一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（ ）。
正确答案:A、B、E
· A。岩土工程勘察
· B。水文地质勘察
· C.变更及工程费的调整
· D.材料设备的供应
· E.工程测量
· 7。竣工结算的方式有（ ).
正确答案：A、B、C
· A。单位工程竣工结算
· B。单项工程竣工结算
· C.建设项目竣工总结算
· D。建设项目竣工总结算
· E。分部工程竣工结算
· 8.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有( )。
正确答案：A、B
· A。按月结算与支付
· B.分段结算与支付
· C.按季结算与支付
· D。按形象进度结算与支付
· E.按实际进度结算与支付
· 9.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（ ）。
正确答案:B、C、D、E
· A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30％,不高于合同金额的60%
· B。对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付
· C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例
· D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣
· E。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,业主不得预付工程款
· 10.属于招标文件主要内容的是( ） 。
正确答案：A、B、D
· A。设计文件
· B。工程量清单
· C。施工方案
· D。投标书的编制要求
· E。选用的主要施工机械
页首 上一页 下一页 页尾 第7页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置〉> 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题。题目类别:
· 1.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ )。
正确答案：A、B、C
· A。招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改
· B。招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
· C.所有澄清文件必须以书面形式进行
· D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系
· E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
· 2.关于招标信息发布于修正的说法,正确的有（ ）。
正确答案：D、E
· A。招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告
· B。招标人对资格预审文件的收费应该合理,应该以微利为原则
· C。招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还
· D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标
· E。招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金
· 3.根据我国有关法规规定,建设工程施工招标应该具备的条件有（ ）。
正确答案：A、B、C
· A。招标人已经依法成立
· B。初步涉及应当履行审批手续的,已经批准
· C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准
· D.招标人已经委托了招标代理单位
· E.相应的资金必须全部到位
· 4.合同无效的法律后果有( ）。
正确答案:A、B、C
· A.返还财产
· B。赔偿损失
· C.追缴财产收归国有

· D.折价处理
· E。追究刑事责任
· 5。监理单位的义务包括( ）。
正确答案：C、D、E
· A。选择承担工程项目建设的实施单位
· B.与承包商签订施工合同
· C。公正地维护有关各方的合法权益
· D。不得泄露与本工程有关的保密资料
· E。不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
· 6.评标的条件是( ）。
正确答案:B、C、D、E
· A。投标单位技术力量强
· B。标价合理、工期适当
· C.有较好的信誉
· D。有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
· E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
· 7.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发( ）.
正确答案：A、C、E
· A.期中付款证书
· B.最终报表
· C.竣工结算证书
· D.结清单
· E.最终支付证书
· 8。索赔按目的划分包括（ )。
正确答案：C、E
· A.综合索赔
· B。单项索赔
· C。工期索赔
· D。合同内索赔
· E。费用索赔
· 9。采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。
正确答案:A、D
· A。以评标价最低的标书为最优
· B.以投标报价最低的标书为最优
· C。技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后,增加投标价
· D。中标后按投标价格签订合同价
· E。中标后按评标价格签订合同价
· 10。在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（ ）。
正确答案:C、D
· A.以计日工费计算
· B.以机械台班费计算
· C.按设备折旧费计算
· D。按设备租赁费计算
· E.以人工单价为准
页首 上一页 下一页 页尾 第8页/共87页 共861条

窗体顶端
当前位置>> 习题练习
建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题练习
课后练习题.题目类别：
· 1.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( ）.
正确答案：A、C、D
· A.检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期
· B.发包人负责检查试验
· C。费用由发包人负责
· D。承包人负责检查试验
· E。
· 2。综合索赔的主要做法有（ )。
正确答案：A、B、C、D
· A。带有综合性质的索赔可以单独列出条目
· B.索赔报告应编号
· C.每一项索赔应附单独的说明资料
· D.应有一份给现场工程师的致函
· E。
· 3.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（ )。
正确答案：B、C、D
· A.张三向李四承担违约责任
· B.张三向王五承担违约责任
· C.张三和李四共同向王五承担违约责任
· D。李四向王五承担违约责任
· E。
· 4.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（ ）。
正确答案：A、B、C
· A。有防水要求的卫生间
· B。外墙面的防渗漏
· C.屋面防水工程
· D.供热与供冷系统
· E.
· 5.下列属于工程竣工验收技术资料的有（ ）.
正确答案：A、B、C、D
· A。工程项目准备阶段资料
· B。施工阶段技术准备资料
· C.施工记录
· D。竣工验收文件
· E。
· 6。文明施工专项方案应当包括（ )等内容。
正确答案:A、B、C、D
· A.围墙
· B。场容场貌
· C。临时设施
· D。环境保护
· E.
· 7.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有( ）。
正确答案：A、B、C、D
· A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管
· B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池
· C.排放的废水先排入沉淀池，经