建筑质量与安全生产技术练习题知识讲解.doc

下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（D）。 A.四控制，两管理，一协调 B.三控制，三管理，一协调 C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作 D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（B ）。 A.合同约定 B.工程建设强制性标准 C.设计要求 D.工程建设推荐性标准总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（D ）。 A.组织编制监理规划，审批监理实施细则 B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员 C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案 D.进行隐蔽工程验收施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（D）。 A.编审程序应符合相关规定 B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求 C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准 D.施工图纸符合工程建设强制性标准相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（ABD）等阶段提供的服务活动。 A.勘察 B.设计 C.施工 D.保修 E.使用项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（ABC ）。 A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔 B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定 C.索赔事件造成施工单位经济损失 D.索赔费用有施工单位注册造价师签章 E.索赔事项属于合同的承包范围总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。 A.正确 B.不正确建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。 A.正确 B.不正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 A.正确 B.不正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 A.正确 B.不正确建筑工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、(B ) 签字后实施。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.总监代表 D.建设单位负责人工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（B）。 A.合同约定 B.工程建设强制性标准 C.设计要求 D.工程建设推荐性标准超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。（ A）。 A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.安全监督部门工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（A）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。 A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.100万元以上300万元以下 D.1万元以上5万元以下以下属于专家论证项目的有(ABC )。 A.深基坑 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.室内抹灰 E.砌砖工程工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE）实施监理。 A.法律 B.法规 C.工程建设强制性标准 D.工程建设推荐性标准 E.工程合同工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。 A.正确 B.不正确安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）。 A.正确 B.不正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 A.正确 B.不正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 A.正确 B.不正确合同的效力状态不包括(D )。 A.有效合同 B.无效合同 C.可变更、可撤销合同 D. 无名合同工程质量合格（B）证明监理单位履行了合同义务。 A.能 B.不能 C.不一定能 D.一定能监理单位无资质（B ）从事监理工作。 A.能 B.不能 C.不一定能 D.视情况施工合同“阴阳合同”纠纷，（B ）作为结算依据。 A.以阴合同 B.以阳合同 C.阴阳合同皆可 D.阴阳合同视情况而定有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（AC ）。 A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。 B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。 C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。 D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。 E.附加工作酬金的只能在合同履行过程中约定。下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（ABCD）。 A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。 B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。 C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。 D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。 A.正确 B.不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 A.正确 B.不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。 A.正确 B.不正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。 A.正确 B.不正确2013版施工合同示范文本的实施日期是（A ）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日2013版施工合同示范文本的实施日期是（A）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（C）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天争议评审小组作出的书面决定 （B ）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ABCD ）。 A.支付担保可以采用银行保函的形式 B.支付担保可以采用担保公司担保的形式 C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定 D.合同可以不约定支付担保。 E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE ）。 A.发包人 B.监理人 C.发包人为履行合同聘请的第三方 D.承包人 E.分包人99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。 A.正确 B.不正确99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。 A.正确 B.不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。 A.正确 B.不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。 A.正确 B.不正确关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（A）。 A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订（ B）。 A.延期竣工协议 B.甩项竣工协议 C.顺延工期协议 D.延误工期协议合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（D ）。 A.补充协议的效力低于原合同 B.补充协议的效力等于原合同 C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（ A）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（ A）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。 A.14天，14天 B.14天，7天 C.28天，28天 D.28天，14天不作为的默示在（ AB）的情况下，可以视为意思表示。 A.法律有规定 B.当事人双方有约定 C.单方意思表示情况下 D.仅仅法律有规定的情况下 E.既要有法律规定，又要有合同约定承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（ABCD）。 A.约定“结算答复期限” B.约定“逾期不答复视为认可结算” C.发包人在“结算答复期间”没有答复 D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议 E.承包人未向发包人提交结算书由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。 A.正确 B.不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定， 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。 A.正确 B.不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。 A.正确 B.不正确施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建2004369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。 A.正确 B.不正确工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（A）。 A.建设单位 B.施工单位 C.质量监督机构 D.分包单位总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过 （B） 项。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.1.0根据山东省建设工程监理工作规程，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是（ D）的职责。 A.总监代表 B.专业监理工程师 C.监理员 D.信息资料员施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（B ）文件进行交底。 A.施工合同 B.监理合同 C.招标文件 D.投标文件第一次工地会议由（A）主持召开。 A.建设单位 B.监理单位 C.质量监督机构 D.总包单位（ABCD）情形项目监理机构可设总监理工程师代表： A.工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表 B.一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表 C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表 D.同时担任总监理工程师的项目多于一项的 E.监理部人员数量较多时监理员应履行下列（ABCE）职责 A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告 B.检查工序施工结果 C.复核工程计量有关数据 D.负责旁站 E.进行见证取样监理对开工条件核查应包括下列（ABCD）内容 A.设计交底和图纸会审已完成 B.施工组织设计已由总监理工程师签认 C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实 D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求 E.建设资金已落实总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。 A.正确 B.不正确监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。 A.正确 B.不正确监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。 A.正确 B.不正确设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和总监理工程师共同签认。 A.正确 B.不正确对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。 A.正确 B.不正确项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（B ）次。 A.一 B.二 C.三 D.多次专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在（ D）中。 A.监理工作联系单 B.监理通知单 C.监理月报 D.监理日志监理对分项工程验收时由（C ）组织。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.施工单位项目技术负责人单位工程竣工预验收不包括下列（D）内容： A.单位工程工程竣工资料是否完整。 B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格。 C.是否已按设计要求完成全部施工内容。 D.签署竣工验收记录表对需返工处理或加固补强的（A），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查； A.质量事故 B.质量问题 C.质量缺陷 D.质量不合格质量事故处理完成，并经验收合格后，（B）应及时向建设单位和工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。 A.总承包单位 B.项目监理机构 C.事故单位 D.监督机构监理质量控制的主要方法是（AB ）。 A.事前控制 B.主动控制 C.强化验收 D.严格执行合同 E.严格执行设计文件项目监理机构应采取（BCD）形式对工程建设实施监理。 A.见证 B.旁站 C.巡视 D.平行检验 E.合同管理专业监理工程师对工程质量情况进行巡视应包括下列主要（ACDE ）内容： A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准、批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工 B.发现并处置安全事故隐患 C.使用的材料、构配件和设备是否合格 D.施工质量管理人员是否到位 E.特种作业人员是否持证上岗监理对分包单位资格审核应包括下列（ABCD）内容： A.营业执照、企业资质等级证书 B.安全生产许可文件 C.类似工程业绩 D.专职管理人员和特种作业人员的资格 E.分包单位人员数量基础分部验收有（ACDE）参加 A.总监理工程师 B.建设单位负责人 C.施工单位项目负责人 D.勘察单位项目负责人 E.设计单位项目负责人总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。 A.正确 B.不正确平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。 A.正确 B.不正确专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。 A.正确 B.不正确隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容和验收结果形成书面记录并归档。 A.正确 B.不正确总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。 A.正确 B.不正确单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。 A.正确 B.不正确项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（A），并及时报告建设单位。 A.签发工程暂停令 B.签发监理通知单 C.向主管部门报告 D.口头通知整改配合安全事故的调查处理是（A）的职责。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理安全管理人员监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于（B）次。 A.一 B.二 C.三 D.四安全日志不包括下列（C）内容： A.工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况 B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况 C.隐蔽工程验收情况 D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况监理安全管理人员的岗位职责包括（ABCD ）。 A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作 B.组织编写安全生产管理的监理实施细则 C.审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况 D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格 E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（ ABC）。 A.是否符合工程建设强制性标准 B.是否附具安全验算结果 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况 D.安全管理组织机构和资源配置 E.季节性安全施工措施项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改。 A.正确 B.不正确项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的，不得进行安拆作业。 A.正确 B.不正确监理安全管理人员应每周记录安全日志。 A.正确 B.不正确项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。 A.正确 B.不正确总监理工程师代表由（B）书面授权。 A.监理公司法定代表人 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.质量监督机构下列（D）不是监理规划编制依据 A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件 B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料 C.监理大纲、建设工程监理合同及与建设工程项目相关的施工合同文件 D.施工组织设计项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（C）形式。 A.监理通知单 B.告知函 C.工作联系单 D.工作便签下列（D）不是监理细则主要内容 A.专业工程特点 B.监理工作流程 C.监理工作要点 D.组织协调项目监理机构发现下列（ ABCD）情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改。 A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的 B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的 C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 D.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的 E.施工单位违反工程建设企业标准的第一次工地会议内容有（ABCD ）。 A.建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工 B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员 C.研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员 D.建设单位介绍工程开工准备情况 E.检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施监理工程师通知单由专业监理工程师签发。 A.正确 B.不正确监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师定期组织并主持。 A.正确 B.不正确施工单位未提出复工申请的，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。 A.正确 B.不正确监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。 A.正确 B.不正确专项施工方案由（B ）审查签认后报建设单位。 A.监理公司技术负责人 B.总监理工程师 C.施工单位技术负责人 D.专业监理工程师对于分部（子分部）工程的报验，（D ）应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收 A.监理单位技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师质量事故书面报告由（C ）提供。 A.施工单位 B.施工单位项目部 C.项目监理机构 D.监理单位下列（ D）需要建设单位项目负责人审查签字 A.施工组织合计 B.施工方案 C.专项施工方案 D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专项施工方案审查的基本内容包括（ABCD ）。 A.编审程序应符合相关规定 B.工程质最保证措施应符合有关标准 C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准 D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要 E.施工总平面布置应科学合理设计交底和图纸会审会议纪要由（ABCD ）签认。 A.建设单位代表 B.施工单位代表 C.总监理工程师 D.设计单位代表 E.勘察单位代表见证人员由监理机构相关人员担任。 A.正确 B.不正确在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。 A.正确 B.不正确施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。 A.正确 B.不正确平行检验记录由监理人员根据相关规定、建设工程监理合同约定，对施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。 A.正确 B.不正确项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（B ）份。 A.二 B.四 C.三 D.一（ D）应建立监理（安全生产管理）日志 A.重点工程 B.危险性较大的工程 C.主管部门指定工程 D.一、二级工程安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（C ）编制完成，并经总监理工程师审批。 A.开工令后 B.分项工程开工前 C.第一次工地会议前 D.监理机构收到设计文件后。施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以审查，由（ D）签认 A.专业监理工程师 B.监理公司安全负责人 C.建设单位项目负责人 D.总监理工程师安全生产管理监理实施细则主要内容（ABCD ）。 A.工程概况、范围、依据、目标 B.项目监理机构的安全生产管理监理体系、各级岗位职责 C.监理人员安全守则、监理工作程序及要求 D.重大危险源的安全巡视方案 E.施工总平面布置施工现场特殊工种有（ ABCD）。 A.起重工 B.架子工 C.电工 D.焊工 E.钢筋工项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单；情况严重的应及时向有关主管部门报告。 A.正确 B.不正确安全巡视记录应由监理单位根据施工内容、专业特点及有关技术标准、规范进行填写、补充。 A.正确 B.不正确安全监理日志应记录日常安全生产管理的施工单位履责工作情况。 A.正确 B.不正确监理项目机构应定期对施工现场的安全生产管理状况进行检查，并形成文字记录资料。 A.正确 B.不正确项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（ B）。 A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期 B.施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求 C.因非施工单位原因造成施工进度滞后 D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期工程质量评估报告由（B ）签字 A.监理单位技术负责人 B.监理单位技术负责人和总监理工程师 C.专业监理工程师 D.总监理工程师工程开工令由（ C）签发。 A.施工单位项目经理 B.经授权委托的总监理工程师代表 C.总监理工程师 D.建设单位项目负责人施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后，由（D ）签署意见并报送建设单位 A.监理单位技术负责人 B.施工单位项目负责人 C.进度控制专业监理工程师 D.总监理工程师监理审查开工报审表内容包括（ABCD ）。 A.设计交底和图纸会审已完成 B.施工组织设计已由总监理工程师签认 C.施工单位现场质量、安全生产管理体系己建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料己落实 D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求 E.施工许可已办理完成施工进度计划审查的基本内容（ABCD ）。 A.施工进度计划应符合施工合同中工期的约定 B.施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求 C.施工顺序的安排应符合施工工艺要求 D.施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要 E.施工总平面布置合理工程竣工预验收由建设单位组织。 A.正确 B.不正确项目监理机构应对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单。 A.正确 B.不正确验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构也可进行工程计量。 A.正确 B.不正确项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书。 A.正确 B.不正确不需要专家论证的安全专项施工方案经（ A）审核签字后便可实施。 A.总监理工程师 B.项目负责人 C.技术负责人 D.主要负责人楼板模板及支架（楼高4m以下）木模板的自重标准值是（ C）。 A.0.3 B.0.5 C.0.75 D.1.1普通混凝土新浇自重标准值可取（ C）KN/m3。 A.12.0 B.18.0 C.24.0 D.30.0施工人员及施工设备产生的的荷载的标准值，不应小于（B ）KN/m2。 A.1.0 B.2.5 C.5.0 D.8.0下列（ ABCE）模版工程的专项施工方案需要进行专家论证。 A.搭设高度在8m及以上 B.搭设跨度在18m及以上 C.施工总荷载在15KN/m2及以上 D.施工总荷载在20KN/m2及以上 E.集中线荷载20KN/m及以上在材料方面，要求模板应选用（ABC ）的材料。 A.轻质 B.高强 C.耐用 D.耐酸 E.耐火模板及支架应具有足够的承载能力和刚度。 A.正确 B.不正确楼板的钢筋自重标准值可取1.5KN/m3。 A.正确 B.不正确危险性较大的分部分项工程需要编制安全专项施工方案，无需专家论证。 A.正确 B.不正确模板及支架承载力计算应采用最不利的荷载效应组合进行设计。 A.正确 B.不正确易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（D ）m。 A.5.0 B.6.0 C.10.0 D.15.0建筑高度大于（B ）m的在建工程应设置环形消防车道。 A.12.0 B.24.0 C.50.0 D.100.0临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用（A ）级不燃材料。 A.A B.B C.C D.D宿舍层数为3层房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于（ D ）m。 A.10.0 B.15.0 C.18.0 D.25.0建设工程施工现场消防安全技术规范适用于（ABC ）等各类建设工程施工现场。 A.新建 B.改建 C.扩建 D.拆除 E.爆破新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场包括：（ BCD）等各类施工现场。 A.电气工程 B.临时工程 C.既有建筑改造 D.装饰装修工程 E.建筑工程可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。 A.正确 B.不正确隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可。 A.正确 B.不正确宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。 A.正确 B.不正确办公临时建筑层数可以超过3层 。 A.正确 B.不正确办公临时建筑层数可以超过3层 。 A.正确 B.不正确既有建筑进行扩建、改建施工时，施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于( C)h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。 A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0既有建筑进行扩建、改建施工时，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的(B )。 A.0.25 B.0.5 C.0.6666666666666666 D.0.75高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体，应采用(B )材料搭设。 A.阻燃 B.不燃 C.难燃 D.可燃当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（B ）L/s。 A.10.0 B.15.0 C.20.0 D.25.0施工单位应建立的基本安全管理制度有（ ABCDE）。 A.消防安全教育与培训制度 B.可燃及易燃易爆危险品管理制度 C.用火、用电、用气管理制度 D.消防安全检查制度 E.应急预案演练制度（ ABCD）等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。 A.焊接 B.切割 C.烘烤 D.加热 E.绑扎施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。 A.正确 B.不正确施工现场的消防安全管理应由监理单位负责。 A.正确 B.不正确施工单位应组织灭火及应急疏散演练。 A.正确 B.不正确动火作业可以不办理动火许可证。 A.正确 B.不正确建筑施工安全检查评定中，保证项目应（A ）。 A.全数检查 B.抽查 C.定时检查 D.部分检查当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（ A）分，此分项检查评分表不应得分 A.40.0 B.50.0 C.60.0 D.70.0建筑施工安全检查标准里面的检查表现在有（D ）张。 A.7.0 B.10.0 C.15.0 D.17.0建筑施工安全检查标准（B ）开始实施。 A.2011.10.1 B.2012.7.1 C.2012.10.1 D.2011.7.1应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为（ACD ）三个等级。 A.优良 B.良好 C.合格 D.不合格 E.差劲分项检查评分表无零分，下列汇总表得分值合格的是（CD ）。 A.85.0 B.80.0 C.75.0 D.70.0 E.65.0在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣（D）分。 A.2.0 B.5.0