开尉路芦木张段沿线门店招牌项目.doc

开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价文献 询价编号：尉财采询价254采 购 人： 尉氏县邢庄乡人民政府 代理机构： 河南创达建设工程管理有限企业 日 期： 八月 招标文献编制委托与同意我单位拟建设开尉路芦木张段沿线门店招牌项目，招标工作委托河南创达建设工程管理有限企业负责组织代理招标，代理单位编制招标文献我们确认。建设单位（业主）： （印鉴）我单位受建设单位（业主）委托，负责（代理）开尉路芦木张段沿线门店招牌项目招标工作，现完毕招标文献编制工作。招标（代理）单位： （印鉴）目 录 第一章 询价邀请书2第二章 项目询价须知5第三章 评估成交原则8第四章 协议协议书格式9第五章 报价清单15第六章 询价响应文献格式16第一章 询价邀请书开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价邀请书 （被邀请单位名称）：河南创达建设工程管理有限企业受尉氏县邢庄乡人民政府委托，就开尉路芦木张段沿线门店招牌项目进行询价招标，现将询价事宜告知如下：1、项目概况与招标范围：1.1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目；1.2建设地点: 开封市尉氏县境内； 1.3询价编号：尉财采询价254；1.4工期：15日历天；1.5质量规定：符合国家现行原则及规定； 1.6招标范围：招标文献及清单中规定所有内容； 1.7采购预算金额：约15万元。2、资格规定：（1）具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；（2）需提供“信用中国”网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询成果页面截图，不得有不良记录。（3）本项目不接受联合体投标。3、文献售价：询价文献 500 元/套，售后不退。4、询价保证金： 3000 元 （1）投标人在投标有效期内撤回投标，询价保证金不予退回；（2）投标人报名时需向采购人提交询价保证金。5、询价递交截止时间（1） 询价响应文献递交截止时间及地点： 9 月 5 日9时10分。地点：河南创达建设工程管理有限企业会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。 （2）逾期送达或者未送达指定地点询价响应文献，招标人不予受理。6、报名及购置询价文献时间请于 8 月 30 日至 9 月 3 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时00分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分（北京时间）地址：河南创达建设工程管理有限企业（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。购置文献时须携带法人授权委托书原件，营业执照及有关证书等；报名时携带上述证件及有关证件原件并留存加盖单位公章复印件一套。报名人须出示本人身份证原件并留存复印件一份。7、确认你单位收到本询价邀请书后，请于9月3日17时00分前以传真或快递方式予以确认。8、联络人及联络电话：采 购 人： 尉氏县邢庄乡人民政府 地 址： 尉氏县邢庄乡邢庄村 联 系 人： 苏先生 电 话： 代 理 机 构：河南创达建设工程管理有限企业地 址：开封市魏都路高屯小康三路12排137号联 系 人：唐女士电 话：第二章 项目询价须知一、询价须知前附表序号内 容1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目业主单位：尉氏县邢庄乡人民政府代理机构：河南创达建设工程管理有限企业2项目概况与招标范围：2.1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目2.2建设地点: 开封市尉氏县境内2.3招标范围：招标文献及清单中规定所有内容。3招标方式：询价招标4质量规定：符合国家现行原则及规定。 5工期：15日历天6采购预算金额：约15万元7响应人资格条件：（1）具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；（2）需提供“信用中国”网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询成果页面截图，不得有不良记录。（3）本项目不接受联合体投标。8询价文献售价： 500 元/套。（售后不退。)9报名时间： 8 月 30 日至 9 月 3 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时00分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分（北京时间）询价响应文献递交截止时间： 9 月 5 日9时10分。询价地点：河南创达建设工程管理有限企业会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）10最高限价：150000.00 元，（高于最高限价报价无效）。11询价保证金：（一）、询价保证金金额：叁仟元整（小写：3000元）。（二）、成交人、未成交人询价保证金，最迟将在成交人与招标人签订协议后五个工作日内退还。（三）、投标人以转账、现金形式提交投标保证金户名：河南创达建设工程管理有限企业开封分企业开户行：中国建设银行股份有限企业开封金明支行账号：4000129交纳保证金后，需到河南创达建设工程管理有限企业换取收据，并将收据复印件附在询价响应文献内。（四）、如有下列状况之一，询价参与人询价保证金将不予退回：1、成交人在收到成交告知书后拒绝签订协议协议书；2、在报价过程中提供虚假材料及证书；3、在报价人之间串通，事先约定投标价格或合谋使特定人中标；4、询价参与人在询价文献规定报价时间内未准时送达询价响应文献。 12现场考察：投标人自行组织对现场进行考察，考察现场责任、失误、费用由投标人自己承担。13询价参与人在报价时应自行考虑一定风险系数，结合实地勘察现场状况，可根据既有市场行情及企业自身实力报出合理报价，本项目协议价款为成交人报价，不再进行任何追加和补充，业主不在协议价以外支付任何费用。15询价参与人如对询价文献中内容有疑义，可与购置文献后1日内以书面形式提出，否则，视同无疑义。16询价小组组员：有关经济、技术方面专家3人，共3人构成。二、询价响应文献编制：询价参与人应认真审阅询价文献中询价须知、协议条款、格式规定等内容。按询价文献规定认真编制询价响应文献，询价响应文献应用A4纸打印，封面上加盖询价参与人公章（格式见附件）。三、询价响应文献构成1、法定代表人资格证明书或授权委托书。2、资格证明文献（营业执照及有关证书等证件加盖单位公章复印件）。3、与本项目有关其他材料。四、有下列状况之一，询价响应文献视为无效：1、询价响应文献未按规定装订，未盖单位公章和法定代表人或授权代表印鉴或签字；2、询价响应文献字迹模糊，难以识别或未按规定填写；3、明显不符合技术规格、技术原则规定；4、询价响应文献附有采购人不能接受条件；5、不符合询价文献中规定其他实质性规定。五、有下列状况之一报价，询价小组视为无效：1、高于采购最高限价报价；2、询价参与人报价明显低于其他询价参与人报价，使得其报价也许低于其成本，当询价小组规定该询价参与人做出书面阐明并提供有关证明材料，而询价参与人不能合理阐明或者不能提供有关证明材料，由询价小组认定该询价参与人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；六、询价响应文献递交及份数：在询价公告中规定报价时间前，询价参与人代表（法人或委托代理人）应签名参与询价，将询价响应文献肆份（正本壹份，副本叁份）递交到河南创达建设工程管理有限企业会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。第三章 评估成交原则1、询价小组按照询价文献规定评估原则进行评议，根据符合采购需求、质量服务相等且报价最低原则确定成交人，并将成果予以公布所有报价参与人。2、询价时由授权委托书中被授权人或我司法定代表人携带本人身份证参与，下列证件原件备用【1月1日以来（以落款时间为准）：1、与询价文献中复印件相对应有关企业荣誉证书；2、企业重要业绩协议；】 3、询价参与人应根据该项目询价文献及有关规定结合项目现场状况制做询价响应文献。资格性审查通过后，询价小组将对询价响应文献进行评审，根据符合采购需求、质量服务相等且报价最低原则确定成交人，成交价格以询价报价表中填写报价为准。4、响应人投标报价应包括施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润、税金、政策性文献规定及协议中包括风险、责任以及报价参与人认为与工程有关其他费用。5、询价参与人在报价时应自行考虑一定风险系数，结合实地勘察现场状况，在所编预算基础上可根据既有市场行情及企业自身实力本着公平竞争、诚实信用原则报出合理报价，本项目协议价款为成交人报价，不再进行任何追加和补充，业主不在协议价以外支付任何费用。6、在有效报价范围内，当出现最低报价两家或两家以上相似时，凭响应性询价文献中所附1月1日以来证件原件（与询价响应文献中复印件相对应有关企业荣誉证书）；企业重要业绩协议及询价响应文献中有关材料；可投入该项目人员数量、业务素质、技术力量；报价参与人可投入设备能力（既有设备以及可投入该项目设备）。对相似最低报价人进行综合评估，确定“优、中、差”三个等次，以综合评价最优者为成交人。第四章 协议格式及协议重要条款本工程采用国家建设部、工商行政管理局制定建设工程施工协议（GF-1999-0201）。重要协议条款条目根据建设工程施工协议条目列出，与本章节序号无关。建设工程施工协议第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中民人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况协议名称： 工程地点： 工程内容： 工程同意文号： 资金来源 ： 二、工程承包范围1、招标内容:同工程内容。2、招标不包括内容： 三、协议工期：动工日期（计划）： 年 月 日。竣工日期：动工日期加上承包人报价工期后日期。协议工期总日历天数：承包人报价工期。四、质量原则：承包人报价质量等级。五、协议价款：承包人报价。六、构成协议文献：1、本协议协议书；2、中标告知书；3、投标书及其附件；4、本协议专用条款；5、本协议通用条款；双方有关工程洽商、变更等书面协议或文献视为本协议构成部分。七、本协议书中有关词语含义与本协议第二部分通用条款中分别赋予它们定义相似。八、承包人向发包人承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包人必须文明施工，安全施工。因该工程导致一应事故盖由承包人负责。九、协议款支付方式:工程竣工验收符合国家现行原则及规定，十天内付工程款95%，余额质保三年后无质量问题一次付清。十、协议生效协议签订时间： 年 月 日协议签订地点：本协议双方约定 后来生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 第二部分 通用条款采用GF-99-0201协议文献中有关条款（此处略）。第三部分 专用条款（本部分条目根据通用条款对应列出）一、词语定义及协议文献2、协议文献及解释次序协议文献构成及解释次序：同通用条款。3、语言文字和适使用办法律、原则及规范3.1本协议使用汉语文字。3.2适使用办法律和法规：需要明示法律、行政法规：国家、河南省、开封市有关建设工程有关法律和行政法规。3.3合用原则、规范：合用原则、规范名称：除询价文献、工程设计罗列部分外，国家、河南省、开封市现行与本工程建设有关原则和规范。发包人提供原则、规范时间：双方协商。发包人提供不出或国内没有对应原则、规范时约定：由承包人自行处理。4、图纸：4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：双方协商。发包人对图纸保密规定：双方协商。使用国外图纸规定及费用承担：无。二、双方一般权利和义务：5、工程师：5.2监理单位委派工程师：姓名：待定 职务：总监发包人委托职权：施工组织设计及方案审批权、质量监督权、工程量签认权、进出厂材料、设备检查权及同意使用权、索赔裁定权等监理协议中赋予监理工程师职权。需要获得发包人同意才能行使职权：公布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）人员撤换提议权等监理协议中赋予监理工程师职权。5. 3发包人派驻工程师：姓名：待定 职务：甲方代表职权：作为甲方代表处理与本工程建设有关一切事宜。7、项目经理：姓名：响应人 职务：项目经理姓名：响应人 职务： 工程负责人姓名：响应人 职务： 工程负责人姓名：响应人 职务： 工程负责人8、发包人工作：8.1发包人应按约定时间和规定完毕如下工作：（1）施工场地具有施工条件规定及完毕时间：双方协商。（3）施工场地与公共道路通道开通时间和规定：（4）工程地质和地下管线资料提供时间： （5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完毕时间： （6）水准点与座标控制点交验规定：双方协商。（7）图纸会审和设计交底时间：双方协商。（9）双方约定发包人应做其他工作：双方协商。8.2发包人委托承包人办理工作：双方协商。9.承包人工作9.1承包人应按约定期间和规定，完毕如下工作：（2）应提供计划、报表名称及完毕时间：动工前5日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、重要材料供应计划；每月4号前提交月进度计划；每月25日前提交当月完毕工程量并编制预算书。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和规定：按通用条款。（4）向发包人提供办公和生活房间及设施规定： 需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关规定办理。已竣工程成品保护特殊规定及费用承担：由承包人负责。施工场地清洁卫生规定：双方协商。双方约定承包人应做其他工作：双方协商。三、施工组织设计和工期10、 进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：双方协商。监理工程师或甲方代表确认时间：双方协商。13、工期延误13.1双方约定工期顺延其他状况：1. 重大设计变更和经监理工程师及发包人代表确认状况；2. 采购人提供地下管网，地下构筑物等资料与现场实际状况不符而增长工期；3. 设计规定不容许冬雨季施工项目，可以按照规定延长协议工期；4. 由于自然及社会原因导致不可抗力原因而影响工程施工时。5. 正常施工受到严重民扰而延长工期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：地基、模板、钢筋、砼等按照国家施工及验收规范规定部位。五、安全施工按国家有关规定进行安全施工。六、协议价款与支付23.2 本协议价款采用固定价格方式确定23.3双方约定协议价款其他调整原因：无。24、工程预付款：已确定。25、工程量确认承包人向工程师提交已竣工程量汇报时间：按每周定期汇报。26、工程款（进度款）支付：已确定七、材料设备供应：27、发包人供应材料设备：发包人供应材料设备名称、数量、方式见发包人供应材料设备名称、数量一览表。28、承包人采购材料设备约定：除双方约定由发包人供应材料设备以外工程建设所需其他材料设备。并按询价文献规定和通用条款执行。八、工程变更按23.2款执行。九、竣工验收与结算32.1竣工验收承包人提供竣工图约定：双方协商。33. 竣工结算双方协商。34.质量保修：按通用条款和投标承诺执行。十 、违约、索赔和争议35. 违约：承包方延迟竣工视为违约：签订协议步双方共同协商。承包方所承包工程不能到达其所投报质量原则等级视为违约：签订协议步双方共同协商。承包方私自更换项目经理视为违约：签订协议步双方共同协商。36. 索赔：按通用条款执行。37. 争议:双方约定，在履行协议过程中产生争议时：(1)请监理工程师调解；(2)采用第二种方式处理，并约定向当地中级人民法院提起诉讼。十一、其他38. 不可抗力：按通用条款执行。39. 保险：双方协商。40. 担保：双方协商。41. 协议份数：双方协商。42. 补充条款： 另行协第五章 报价清单序号分项工程单位单价（元）数量金额（元）备注1PVC广告牌m3202合计元第六章询价响应文献格式询价响应文献封面（格式）开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价响应文献询价编号：响应人名称（加盖公章）：法定代表人或授权代表(印鉴或签字):地 址：编制日期： 年 月 日目 录一、 响应汇总表二、 法定代表人资格证明书三、 法人授权委托书四、 服务承诺五、 资格审查资料六、 技术方案七、 其他资料一、响应汇总表 致： （招标人） 我们收到了项目编号 询价文献，经详细研究，我们决定参与该项目询价，我们郑重申明如下诸点并负法律责任。3.1、愿按照询价文献中条款和规定，参与本次询价项目，报价为人民币 元。明细见“响应性报价表”3.2、假如我们询价响应性文献被接受，我们将履行询价文献中规定各项规定。3.3、我们同意按询价文献中规定，本询价响应性文献有效期为询价截止时间起60日历天。3.4、我们愿提供询价文献中规定所有文献资料。3.5、我们已经按询价文献中规定，交纳了 元询价保证金。3.6、我们已经详细审核了所有询价文献，包括修改、补充文献和参照资料及有关附件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解权利。3.7、如我方成交，我方乐意按国家计委计价格【】1980号文和国家发改办价格【】857号文献规定一次性向代理机构支付本次询价代理服务费。3.8、我们愿按中华人民共和国协议法履行自己所有责任。供 应 商：（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字）地 址： 电 话： 传 真：邮 编： 年 月 日询价响应性报价表工程名称询价编号响应人询价范围投标总价（大写）元（小写）工期（日历天数）质量注： 1、其中一份以活页形式密封在正本封套内。 响应人：（盖公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月 日二、法定代表人资格证明书单位名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： _系 （单位名称）法定代表人。特此证明。单位名称： （盖单位章） 年 月 日三、法人授权委托书 本授权委托书申明：我 （姓名）系 （响应单位名称）法定代表人，现授权 （单位名称） （姓名）为我企业代理人，以我司名义参与 项目询价。代理人在询价、报价、协议签订过程中所签订一切文献和处理与之有关一切事务，我方均予以承认。代理人无转委托书权，特此证明。企业名称（加盖公章）：法定代表人：身份证号：被授权人：身份证号： 年 月 日四、服务承诺响应人：（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字）日期 ： 年 月 日五、资格审查资料（一）响应人基本状况表附：营业执照等证件（复印件加盖公章）六、技术方案七、其他材料（不限于如下资料）1、 投标保证金收据复印件2、.