09造价员考试理论模拟题.pdf

09理论模拟题一、单项选择（各专业必答试题）1.工程量清单由哪几部分组成？（）A.由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B.由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。2.工程量清单计价计款的构成是什么？（）A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。3.综合单价的定义是什么？（）A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理 费和利润。B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理 费和利润，并考虑风险因素。4.总承包服务费包括那些内容？（）A.总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协 调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。5.甲方供料是否计价，如何计价？（）A.甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B.甲方供应的材料不计入综合单价中。6.零星工作项目费应在预留金中开销吗A.计价规范的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。B.零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A.合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按计价规范4.0.9条执行。B.由招标人承担漏项和量错的风险。C.不得调整。8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A.由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。B.项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按计价规范第409条规定执行9.计价规范哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（）A.第 1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B.第 1.0.3、3.2.2、3.2.3、324、3.2.5、326 条为强制性条文。10.计价规范第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（）A.是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B.是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条？（）A.清单项目设置的原则：一是本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工 程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准 确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。B.清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征,不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。12.计价规范附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列 计量单位？（）A.在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工 程的计量单位。B.在编制清单时照抄附录中的计量单位。13.编制投标措施项目费的原则是什么？A.措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费 用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要 调整的，必须在招标文件或合同中明确。B.措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。14.什么样的工程必须执行工程量清单计价？（）A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。B.全部使用国有资金投资或国有资金投投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C.所有建设工程。15.定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以 调整，那么清单计价是否可以调整价差？（）A.除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。B.可以参照定额计价时的办法调整16.建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（）A.工程量清单计价活动应遵守计价规范的第L0.4条、第1.0.5条的规定。B.工程量清单计价活动应遵守计价规范的第1.0.3条规定。17.工程量清单项目编码是否可以随意改动？（）A.工程量清单项目编码是计价规范四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。B.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。C.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。转贴于：造价100分18.编制又在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（）A.以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小 数点后二位数字，第三位四舍五入；以“个”“项”等为单位，应取整数。B.所有计量单位均保留小数点后两位数字。19.税金包括那些内容？（）A.税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B.税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费C.税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。20.主要材料价格表是如何填报？（）A.将该工程所需的材料全部累列。B.主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价 格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。1、下列不属于工程造价职能的是：（）。A、预测职能B、控制职能C、评价职能D、核算职能2、下列不属于工程建设其它费用的是：（）。A、工程监理费B、土地使用权出让金C、联合试运转费D、施工单位临时设施费3、以下对工程造价含义的理解，正确的是（）oA、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B、工程造价的直意就是工程的建造价格C、投资者与承包商的管理目标总是一致的D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格4、工程造价（）特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A、单件性计价B、多次性计价C、方法多样性D、组合性计价5、在进口设备类别中，下列（）交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。A、卖方在进口国的港口或内地交货B、卖方在出口国装运港交货C、卖方在出口国内陆的某个地点交货D、以上都不正确6、控制工程造价最有效的手段是（）0A、精打细算B、强化设计C、技术与经济相结合D、推行招投标7、（）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。A、价值工程B、招标投标C、合同管理D、可行性研究8、某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%,一年计息两次，则他现在该购买（）元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。A、62100B、61390C、66666D、78400 9、某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A、1576.63B、1734.29C、2098.49D、2308.3410、对资金时间价值的理解，正确的是（）oA、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的11、某建设项目，当il=15%时，净现值为125万元；当i2=20%时，净现值为-42万元，则该建设项目的 内部收益率为（）oA、15%B、在15%至20%之间C、20%D、无法判定12、某项目初期投资额为3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为6年,6年的残值为零，i=10%,则该项目的净现值为（）oA、1156B、1231C、1842D、113713、某项目初期投资额为2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。并已知（P/A,10%,5）=3.7908和（P/A,10%,6）=4.3553,则该项目的动态投资回收期为（）年。A、4.17B、5.33C、5.67D、4.8314、对工程量清单概念表述不正确的是（）oA、工程量清单是包括工程数量的明细清单B、工程量清单由招标人提供C、工程量清单是招标文件组成部分D、工程量清单业包括工程数量相应的单价15、编制工程量清单最主要的依据是（）oA、工程量清单的标准格式B、工程数量的多少C、工程量清单的项目设置规则D、工程量的计算规则16、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其（）。A、定额工程量B、实体工程量C、实体体工程量+损耗工程量D、定额工程量+损耗工程量17、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情 况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（）的特点A、满足竞争需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底管理和控制D、有利于业主对投资的控制18、在我国目前的情况下，工程量清单计价作为一种市场定价模式，主要在工程项目的（）过程中使用。A、招标投标B、可行性研究C、扩初设计D、竣工决算19、某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价（）oA、应由发包人提出，承包人同意B、应由承包人提出，发包人确认C、应由发包人直接确定D、应由造价管理部门确定20、在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和控制，工程量清 单计价制度要求采用（）的合同计价方式。A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同一、单选题60分（在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不 选、选错均不得分）1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（B）A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（B）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工 日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%,则预算定额中的人工工日消耗量为（D）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为（C）A、台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格x（1残值率）/耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格x（1残值率）x贷款利息系数/耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情 况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为（C）A、分类码B、章顺序码C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（A）确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目（B）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没 有填写单价或合价，则（C）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（B）万A、2.56 B、4 C 8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的 是（D）A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（B）。A.投资预算B.预算造价C.概算造价D.合同价15、进口设备的原价是指（B）0A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%,还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（B）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（C）时，项目方案可行。A.NPV0 B.NPV0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（D）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金19、建设工程施工合同（示范文本）中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查 时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（D）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（C）。A.当年工作量的10%B.当年工作量的15%C.当年工作量的30%D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（B）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7 天 B.14 天 C.15 天 D.28 天23、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超 过（B）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（D）0A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基 础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新 的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格25、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（B）A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（B）A、发包人未按时提供施工条件B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3,调价 要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25 0.3,结算时指数分别增长了 20%、15%、25%,则该工 程实际结算款额为（C）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（C）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（C）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保 修期结束后最后拨付。A、10%B、15%C、3%5%D、30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%,主 要材料比重为50%,则该工程预付备料款起扣点为（D）万元。A、900 B 1000 C、2500 D、340031、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（C）A施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是（B）A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用33、（A）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、竣工决算报告情况说明书B、竣工财务决算报表C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（C）以内。A、30%B、20%C、10%D、5%35、建设工程施工费用按“人工费+机械费，或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指B）A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以人工费+机械费为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（A）A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、浙江省建设工程计价规则适用于（C）A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入（C）A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是（D）A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费 D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（D）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综 合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整 综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（D）A、分类码B、具体清单项目码C、节顺序码 D、清单项目码42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容（C）A、运输损耗费B、检验试验费C、材料二次搬运费D、采购及保管费43、按照建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单（B）A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（B）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定 额（例如输入建筑定额810）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（C）中的增减换算 可以调出增减换算窗口。A、自定义介面B、预算书菜单中的设置二次分析C、鼠标右键菜单D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（D）0A、mr B、（l+mr）ml C、rm D、（l+r/m）ml47、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（B）0A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（B）0A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺49、根据我国建筑法规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（B）内开工。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（D）A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因的是（D）A、当事人违约 B、合同缺陷C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更 52、建筑安装工程费用由（C）构成。A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金 53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（A）A、用户清单、用户定额和用户工料机B、选择定额数据库C、设置经济指标 D、自定义市场信息价 54、工程决算是由（A）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（A）oA.单项工程 B.分部工程C.单位工程 D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（B）A.编制标底 B.限额设计C.设计变更 D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（D）。A.投资利润率 B.投资利税率C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（A）0A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同 59、无效合同从（B A.被发现无效D.FIDIC合同条件）之日起无法律效力。B.合同订立C.人民法院确认无效D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（D）0A.14天内 B.15天内C.28天内 D.42天内二、多选题40分（在下列备选答案中，至少有二个是正确的，请将正确答案的代码填入括号内，选全并 选对得满分，不选、选错均不得分，少选但无错项得0.5分）1、下列时间中应该计入定额时间的是（AD）A、休息时间 B、多余工作时间 C、施工本身造成的停工时间D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次（ACE）A、建设项目综合指标 B、分部分项工程指标 C、单项工程指标D工序指标 E、单位工程指标3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（BCE）A、生产工人的劳保福利费 B、生产工人的工会经费和职工教育经费C、现场管理人员的工次D、生产工人辅助工资E、生产工人退休后的退休金4、关于工程量清单说法正确的是（ACE）A、工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单是合同的组成部分 D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题（ABC）A、企业缺乏自主报价的能力B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D、不能向业主提供合理准确的报价信息E、不便于中标企业组织施工，控制成本6、关于施工图预算，下列说法正确的有（BCD）A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。7、下列说法错误的是（BD）A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（AE）A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔D、利润索赔 E、费用索赔9、竣工决算的内容主要包括（ACDE）A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工决算财务报告C、竣工财务决算报表 D、工程竣工图E、工程造价比较分析10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计 费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件 中进行市场信息价的调整有哪几种方式？（ABDE）A、从价格包载价 B、网上询价C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价 D、从文件载价F、直接手工修改市场价11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）oA.脚手架 B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费 D.施工排水、降水费E施工现场办公费12、经济效果评价的动态评价指标有（BCD）0A.投资收益率 B.内部收益率C.净现值 D.净年值E.利息备付率13、基本预备费是以（ABC）之和为计算基数乘以基本预备费率。A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费C.工程建设其他费 D.铺底流动资金E.建设期利息14、建设工程施工合同（示范文本）条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（ABD）0A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定15、在（ABDE）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。A.工程量增加 B.设计变更C.质量事故 D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工16、经济法律关系客体主要包括（ACD）0A.物 B.权利C.行为 D.智力成果E.义务17、工期索赔的计算主要有（DE）0A.总费用法 B.实际费用法C.修正总费用法 D.网络图分析法 E.比例计算法18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）A、脚手架 B、构成工程实体的材料费C、材料二次搬运费 D、施工排水、降水费E、施工现场办公费19、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（AC）oA.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.最优化控制C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制E.以经济措施为主进行控制20、成本加酬金合同的形式包括（ACDE）A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加递增百分比酬金合同C、成本加递减百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同E、最高限额成本加固定最大酬金合同一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。A.设计单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位2.按照我国招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投 标文件截止日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.253.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是（）-A.可行性研究投资估算的编制和审核B.投标报价的编制和审核C.工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程 师注册证书的人员分别不得少于（）人。A,20 和 12B.16 和 8C.10 和 6D.8 和 65.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（）关系。A.相互矛盾B.相互统一C.相互对立统一D.相互独立6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于（）阶段的工作内容。A.施工图设计阶段B.建设准备阶段C.建设实施阶段D.生产准备阶段7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）0A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（）oA.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息9.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对 策略（）oA.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移10.在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又 遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）oA.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行11.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是（）oA.债务人不履行债务B.债权人不行使债权C.债权债务相互抵消D.债务纠纷进入诉讼12.按照我国合同法规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同 中，不属于建设工程合同的是（）oA.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.工程保险公司13.对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是（）oA.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同14.建设工程施工合同（示范文木）的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容 需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）oA.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件15.非招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是（）oA.投资估算书B.工程概算书C.工程预算书D.类似工程的合同价款16.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的 工作是（）。A.勘查工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作17.根据我国仲裁法的规定，下列陈述中不确定的是oA.仲裁裁决具有法律约束力B.同一纠纷经仲裁机构裁决后，如一方不服可再申请仲裁或向法院起诉C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定18.下列对建设工程造价定义正确的是（）o A.有计划地建设某项工程,B.有计划地建设某项工程,C.有计划地建设某项工程,D.有计划地建设某项工程,预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用预期开支或实际开支的全部固定资产费用19.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是（）oA.建设项目总投资B.工程费用C.安装工程费D.预备费20.设备进口的关税计算公式（）oA.关税=离岸价格x进口关税税率B.关税=到岸价格x进口关税税率C.关税=原币货架x进口关税税率D.关税=货价x进口关税税率21.组成直接费的是直接工程费和（）oA.措施费B.人工费C.材料费D.施工机械使用费22.组成间接费的是规费和（）oA.工程排污费B.社会保障费C.工程定额测定费D.企业管理费23.下列不属于勘察设计费的是（）0A.工程勘察费B.基础设计费C.详细设计费D.场地准备费24.价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的（）oA.消费者物价指数B.批发价格指数C.投资综合价格指数D.固定资产投资价格指数25.对于建设期贷款利息的估算正确的是（）oA.根据建设期资金用款计划,B.根据建设期资金用款计划,C.根据建设期资金用款计划,D.根据建设期资金用款计划,当年借款按全年计息，上年借款也按全年计息 当年借款按半年计息，上年借款按全年计息 当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息 当年借款按全年计息，上年借款按半年计息26.下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）.A.工程量清单项目套价的结果是计售该清单项目的直接工程费B.工程量按照国家标准建设工程工程量清单计价规范规定的工程量计算规则计算C.分部分项工程费考虑风险因素D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似27.工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（）.A.各项工程建设其他费用金额等 B.设备价格、运杂费率等C.间接费定额 D.概算指标、概售定额、预算定额28.下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）,A.收集整理资料阶段 B.准备工作阶段C.测算审查阶段 D.平衡调整阶段29.编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或 货币量）的数量标准是（）.30.已知材料原价为100元，运杂费为10元，运输损耗费为10元，采果及保管费率为30%,材料采购及保 管费为（）元。A.30B.36C.6D.331.概算定额的编制步骤不包括.A.审查定额阶段B.准备工作阶段C.平衡调整阶段D.编制初稿阶段32.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%,企业管理费费率为10%,则间接费为（）元。A.300B.100C.400D.3033.建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（）0A.合理确定定额水平原则B.简明、适用性原则C.社会平均水平的原则D.定性与定量分析相结合的原则34.相关心材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于 工程造价资料积累内容中的（）oA.建设项目工程造价资料B.单项工程造价资料C.单位工程造价资料D淇他35.投资估算精度应满足控制（的要求。A.初步设计概算B.施工图预算C.项目资金筹资计划D.项目投资计划36.某项目主要设备费为2450万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系数为0.7,管理费、合同费、应急 费等项费用的估算系数为1.2,用朗格系数法计算总建设费用为（）万元。A.4508B.4655C.4998D.710537.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）0A.软化水处理设备B.消防工程C.防洪工程D.锅炉房工程38.确定各分部分项工程项目的概算定额单价；列出分项工程的项目名称，计算工程量；汇总计算单 位工程直接费；计算汇总单位工程直接工程费之和；计算间接费和利税；计算单位工程概