工程委托书设计合同.doc

GF0209工程委托设计协议工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：设计人：双方本着平等合作、互惠互利原则，经协商一致，签订本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3项目设计范围：室内装饰、水电安装等。（灯具照明部分强电）二、设计根据2.1国家有关设计规范及强制性条文；2.2发包方为该项目提供有关设计基础资料；三、设计任务、成果及时间规定3.1设计任务分类设计内容备注方案图设计原始平面图、平面布置图、天棚布置图、地面铺装图、立面索引图、平面尺寸定位图、重要立面图。需甲方签字确认平面效果图设计施工图设计原始平面图、平面布置图、天棚布置图、地面铺装图、立面索引图、平面尺寸定期位图、立面图及立面大样图、平面节点图、天棚大样图、地面大样图、水电施工图。3.2设计成果及时间（设计深度需满足国家有关设计规范及甲方招标报价方式中所波及规定。）分类工作阶段时间安排交付内容图幅备注方案图设计时间需甲方确认提交时间效果图设计时间提交时间施工图设计时间原始平面图、平面布置图、天棚布置图、地面铺装图、立面索引图、平面尺寸定位图、立面图及立面大样图、平面节点图、天棚大样图、地面大样图、水电施工图。通过甲方委托施工图审查机构审查，同步提供电子文档提交时间设计交底四、支付方式本协议设计收费包干人民币： （￥： 元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(万元)付费时间（由交付设计文献所决定）第一次定金，协议签订后三日内支付第二次交施工方案图后三日内支付第三次竣工验收合格后七日内支付五、双方责任5.1发包人责任：5.1.1发包人按本协议第三条规定内容，在规定时间内向设计人提交资料及文献，并对其完整性、对性及时限负责，发包人不得规定设计人违反国家有关原则进行设计。5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致导致设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做各项设计工作，应按收费原则，对应支付设计费。5.1.3发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计资料及新文献时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提前投入工作量，向设计人支付赶工费。5.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题工作人员，提供必要工作生活及交通等以便条件。5.1.5发包人应保护设计人设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付设计资料及文献不得私自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人权向发包人提出索赔。5.2设计人责任：5.2.1设计人应按国家技术规范、原则、规程及发包人提出设计规定，进行工程设计，按协议规定进度规定提交质量合格设计资料，并对其负责。5.2.2设计人采用订技术原则是：各有关专业国家及地方现行设计技术规范、原则、规程。5.2.3设计合理使用年限为 50 年。5.2.4设计人按本协议第二条和第四条规定内容、进度及份数向发包人交付资料及文献。5.2.5设计人交付设计资料及文献后，按规定参与有关设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围内容做必要调整补充。设计人按协议规定期限交付设计资料及文献，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人合适收取征询服务费，收费客由双方约定。5.2.6设计人应保护发包人知识产权，不得向第三人汇露、转让发包人提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人导致经济损失，发包人有权向设计人索赔。六、违约责任：6.1在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作，不退还发包人已付定金；已开始设计工作，发包人应根据设计人已进行实际工作量，局限性二分之一时，按该阶段设计费二分之一支付；超过二分之一时，按该阶段设计费所有支付。6.2发包人应按本协议第五条规定金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。6.3设计人对设计资料及文献出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分设计费，并依法承担责任和有关损失。6.4由于设计人自身原因，延误了按本协议第四条规定设计资料及设计文献交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费千分之一，如超过约定期间二十天不能完毕目，发包方有权解除协议，并规定赔偿。6.5协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。七、其他7.1发包人规定设计人派专人留驻施工现场进行配合与处理有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。7.2设计人为本协议项目所采用国家或地方原则图，由发包人自费向有关出版部门购置。本协议第四条规定设计人交付设计资料及文献份数超过工程设计收费原则规定份数，设计人另收工本费。7.3本工程设计资料及文献中，建筑材料、建筑构配件和设备、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。7.4发包人委托设计配合引进项目设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产各个阶段，应吸取承担有关设计任务技术人参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。7.5发包人委托设计人承担本协议内容之外工作服务，另行支付费用。7.6由于不可抗力原因致使协议无法履行时，双方应及时协商处理。7.7本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商处理，协商不成，按下列第产 二 种方式处理：（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。7.8本协议一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。7.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。7.10本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定审查部门立案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定义务后，本协议即行终止。7.11本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方承认来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议构成部分，与本协议具有同等法律效力。7.12其他约定事项：甲方名称：（盖章） 乙方名称：（盖章）委托代理人： 委托代理人：工作联络人： 工作联络人：电话： 电话：日期： 日期：