建设工程设计合同示范文本样本.doc

GF-2023-0209
建设工程设计协议（一）（示范文本）
（民用建设工程设计协议）
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
协议编号：______________________________
（由设计人编填）　　　　　　　　　　　　
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：__

中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局

发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
　　发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本协议。
　　第一条　本协议依据下列文献签订：
　　1.1《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文献。
　　第二条　本协议设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。　
div>

　　第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文献：　

　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文献：　

　　第五条　本协议设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。　

第五次付费

说明：
　　1.提交各阶段设计文献的同时支付各阶段设计费。
　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清所有设计费，不留尾款。
　　3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
　　4.本协议履行后，定金抵作设计费。
　　第六条　双方责任
　　6.1发包人责任：
　　6.1.1发包人按本协议第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责，发包人不得规定设讨人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文献超过规定期限15天以内，设计人按协议第四条规定交付设计文献时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新拟定提交设计文献的时问。
　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致导致设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　在未签协议前发包人已批准，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
　　6.1.3发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计资料及文献时假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场解决有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人批准，发包人对设计人交付的设计资料及文献不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2设计人责任：
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计规定，进行工程设计，按协议规定的进度规定提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6.2.2设计人采用的重要技术标准是：
　　6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。
　　6.2.4设计人按本协议第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文献。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文献后，按规定参与有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定期限交付设计资料及文献，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取征询服务费，收费额由双方商定
　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人导致经济损失，发包人有权向设计人索赔。
　　第七条　违约责任：
　　7.1在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的所有支付。
　　7.2发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文献出现的漏掉或错误负责修改或补充。由于设计人员错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的限度和设计人责任大小向发包人支付补偿金，补偿金由双方商定为实际损失的__________________％。
　　7.4由于设计人自身因素，延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文献的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　7.5协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。
　　第八条　其他
　　8.1发包人规定设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。
　　8.2设计人为本协议项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文献份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8.3本工程设计资料及文献中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
　　8.5发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8.6由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8.7本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人批准由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　8.8本协议一式_______份，发包人________________份，设计人___________份。
　　8.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
　　8.10本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。
　　8.11本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
　　8.12其它约定事项：　
发包人名称：　　　　　　　　　设计人名称：　
　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）
法定代表人：（签字）　　　　法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　委托代理人：（签字）
住　　所：　　　　　　　　　住　　所：
邮政编码：　　　　　　　　　邮政编码：
电　　话：　　　　　　　　　电　　话：
传　　真：　　　　　　　　　传　　真：
开户银行：　　　　　　　　　开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　　银行帐号：
建设行政主管部门备案：　　　鉴证意见：

　　　　（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）
备案号：　　　　　　　　　　　经办人：
备案日期：　　年　月　日　　　鉴证日期：　　年　月　日　

有人说：“人生就像过山车，经历了大起大落，才更能让你懂得人生的真滋味”.是啊！人活着，五味杂陈，需要我们自己慢慢去品。寻常日子，一碗粥，一碗面，充斥了平凡生活里的平淡，经历的种种，需要我们沉静心灵，从日复一日里濡养自身，去慢慢感受生活的五味杂陈，而不是由于你比别人富裕，就感觉你比别人高一等，就目中无人，这只能证明你的肤浅。

　　正所谓：“穿金戴银能如何，平平凡凡又如何，只要你能知足，就什么都不缺”.要知道有的人虽然贫穷，但感觉很幸福；有的人虽然富有，但浮而不实，忧虑重重。当然，人间的一切不幸几乎都与钱有关，但有了钱并不代表真的幸福。
　　乐观者的幸福府首皆拾，悲观者的幸福高山仰止。幸福到底是什么呢？幸福就是一家老、小、平平安安、团团圆圆，即使吃着粗茶淡饭，也满口香甜；幸福就是拥有一位甘苦与共、风雨同舟的知心朋友，可以有福同享有难同当；幸福就是拥有一颗平常心，过着比上局限性，比下有余的日子，知足常乐！
　　要知道幸福不是你有多少的钞票，也不是你有几座豪华的别墅、开什么牌子的名车，手上佩戴多少克拉的钻戒和多么华丽的衣裳。真正幸福的人，不一定拥有很多财富，但他们内心一定是踏实快乐的。所谓内心的幸福，是过着和谐的正常生活所感到的快乐，这种幸福和满足是任何金钱换不来的。
　　幸福，其实很简朴，不一定是高官显禄，腰缠万贯，而是要懂得如何生活。只要您不放弃对美好生活的追求，一家人健健康康的活着，开开心心的过着，用一颗平常之心享受平淡生活的美好，快乐地度过人生中的每一天，这就是幸福！由于平淡是一种“福”,它能让我们调整心态，在五味杂陈的大千世界里去发现生活的和谐之美，做到真正的满足！
　　正像黄磊所言：“平凡平常的记忆，最关一餐一饭。平淡生活的温暖处，也许就是与家人、孩子在一起分享美食，分享品味美食的快乐心情。无论走多远，最终也只是为了回家，回到餐桌前。”
　　其实生命的过程，原本就是平平淡淡，就像一杯白开水，我们天天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料里有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴。不幸福是由于你的欲望太多，索求太多，在杯子里加入不同的成分，所以你的人生也就变得复杂起来。
　　人生在世，浮浮沉沉，炎凉荣辱，需要的是在忙碌的生活中，求一份充实和简朴，守一份心静，淡然的安洽于一份心静与知足。只要心简朴了，世界就简朴，那么到哪里都会有快乐！

　有人说：“人生就像过山车，经历了大起大落，才更能让你懂得人生的真滋味”.是啊！人活着，五味杂陈，需要我们自己慢慢去品。寻常日子，一碗粥，一碗面，充斥了平凡生活里的平淡，经历的种种，需要我们沉静心灵，从日复一日里濡养自身，去慢慢感受生活的五味杂陈，而不是由于你比别人富裕，就感觉你比别人高一等，就目中无人，这只能证明你的肤浅

　　正所谓：“穿金戴银能如何，平平凡凡又如何，只要你能知足，就什么都不缺”.要知道有的人虽然贫穷，但感觉很幸福；有的人虽然富有，但浮而不实，忧虑重重。当然，人间的一切不幸几乎都与钱有关，但有了钱并不代表真的幸福。
　　乐观者的幸福府首皆拾，悲观者的幸福高山仰止。幸福到底是什么呢？幸福就是一家老、小、平平安安、团团圆圆，即使吃着粗茶淡饭，也满口香甜；幸福就是拥有一位甘苦与共、风雨同舟的知心朋友，可以有福同享有难同当；幸福就是拥有一颗平常心，过着比上局限性，比下有余的日子，知足常乐！
　　要知道幸福不是你有多少的钞票，也不是你有几座豪华的别墅、开什么牌子的名车，手上佩戴多少克拉的钻戒和多么华丽的衣裳。真正幸福的人，不一定拥有很多财富，但他们内心一定是踏实快乐的。所谓内心的幸福，是过着和谐的正常生活所感到的快乐，这种幸福和满足是任何金钱换不来的。
　　幸福，其实很简朴，不一定是高官显禄，腰缠万贯，而是要懂得如何生活。只要您不放弃对美好生活的追求，一家人健健康康的活着，开开心心的过着，用一颗平常之心享受平淡生活的美好，快乐地度过人生中的每一天，这就是幸福！由于平淡是一种“福”,它能让我们调整心态，在五味杂陈的大千世界里去发现生活的和谐之美，做到真正的满足！
　　正像黄磊所言：“平凡平常的记忆，最关一餐一饭。平淡生活的温暖处，也许就是与家人、孩子在一起分享美食，分享品味美食的快乐心情。无论走多远，最终也只是为了回家，回到餐桌前。”
　　其实生命的过程，原本就是平平淡淡，就像一杯白开水，我们天天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料里有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴。不幸福是由于你的欲望太多，索求太多，在杯子里加入不同的成分，所以你的人生也就变得复杂起来。
　　人生在世，浮浮沉沉，炎凉荣辱，需要的是在忙碌的生活中，求一份充实和简朴，守一份心静，淡然的安洽于一份心静与知足。只要心简朴了，世界就简朴，那么到哪里都会有快乐！