分期付款买房合同样本是怎样的.docx

赢了网
遇到房屋土地纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

分期付款买房合同样本是怎样的
分期付款购房在当下已经十分普遍，当然买卖双方在达成协议后会签订一份分期付款购房合同，约定好相关事宜。那么大家了解分期付款购房合同吗？赢了网小编为大家准备了一份分期付款购房合同，以供大家参考。

分期付款购房合同

出卖人： (以下简称甲方)

买受人： (以下简称乙方)

身份证号码： 联系电话：

今甲方(出卖人)与乙方(买受人)就乙方所分期购买： 栋 单元 层 号房屋，建筑面积约 ㎡其中套内面积约 ㎡事宜，达成以下协议：

第一条：付款方式

签订购房合同当日，买受人向出卖人缴纳购房首付款50%计人民币 元，(大写：人民币 拾 万 仟 百 拾 元整);剩余房款共计人民币 元，(大写：人民币 拾 万仟 百 拾 元整)，买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，买受人应按下述要求向出卖人付款：

1、买受人分期付款的总金额不能超过总房价款的60%，最长期限不能超过5年。

2、买受人分期付款的期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

3、自本协议签订的次月起，乙方每 个月为一个付款周期，买受人应向出卖人支付购房款30%，共计3期。每个月 日为付款日。

4、乙方承诺按照本协议约定履行付款义务，买受人应于每月的 日前将当期应付款项交付到出卖人的财务部门，由出卖人为买受人出具相应的收款收据。或存入之前甲方指定的银行账户，甲方指定的银行账户为：开户行：中国xx银行xx中路支行，开户单位：房地产开发集团有限公司，账户号：6xxxxxxxxxxxxxxxxxx。甲方承诺，在乙方每次付款后，乙方向甲方出示银行存款凭证时，由甲方向乙方出具收款凭证。

5、乙方可以提前一次性付清所剩余款。

第二条：买受人逾期付款的违约责任

买受人如未在本协议的分期付款期限内付款，按下列方式处理：

1、逾期在30日之内自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行;

2、逾期超过60日的，出卖人有权解除协议。出卖人解除协议的买受人按累计应付款的 10 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行协议的，经出卖人同意，协议继续履行，买受人并应按日向出卖人支付逾期应付房款3‰的违约金。

第三条：关于房屋产权转移及产权登记的约定

1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。

2、在买受人未付清全部购房款本息前，出卖人不为买受人办理房屋产权登记。

3、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。

第四条：买受人对下列内容予以特别声明

1、买受人对本协议及附件的内容已认真审阅，对于不明白的条款，出卖人已向买受人认真解释，买受人对其内容了解无误;

2、在购房合同和本附件内容之外，出卖人没有其他任何承诺内容，双方的权利义务以购房合同及附件的内容为准。

3、在签订本协议时，出卖人不存在隐瞒商品房预售许可证明、抵押、已出售等事实的情况，买受人对该情况已真实了解;

4、双方对本协议意见不一致的条款，已进行了充分的协商及修改，买受人自愿接受本合同的全部条款。

、买受人保证向出卖人提供的联系方式(电话、住址、通讯地址等)真实、可靠，在联系方式出现变化时，应及时书面通知出卖人，以保证出卖人可以信函的方式与其取得联系。否则，因此导致出卖人不能按合同履行义务，出卖人不承担违约责任，由此造成的损失全部由买受人承担。

第五条：解除协议时相关事项的处理

1、本补充协议生效后，任何一方无正当理由不得擅自解除本协议，否则，解除协议一方应按总房价款的 向守约方支付违约金。

2、若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本合同，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。

3、在本合同解除时，房屋的所有权全部归出卖人所有，原转移至买受人享有的占有、使用、收益的权利也回转至出卖人享有，出卖人可对该房产进行任意处置，买受人无权干涉。

4、出卖人应本合同解除后一个月内，将买受人已支付的购房款在扣除买受人应承担的的违约金(按总房价款的10%计算)及房屋折旧后，将剩余的款项返还给买受人。若买受人还造成出卖人其他损失的，买人应当进行赔偿，出卖人有权直接将损失在上述款项中扣除。

5、本合同解除后，买受人应将房屋恢复原状。若买受人已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由买受人自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归出卖人无偿所有。

第六条：本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第七条：本协议及附件均为合同不可分割的部分，本补充协议与合同内容如有冲突，以本协议条款为准。本协议空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力

第八条：本协议连同附件 页，一式 份，双方各执一份，房管局备案 份，具有同等法律效力。

第九条：本协议双方签字或盖章之日起生效。

出卖人(签章)： 买受人(签章)： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

以上是赢了网小编为大家收集整理出的一份分期付款购房合同，期望对大家有所帮助。鉴于房屋买卖合同涉及大额资金，赢了网小编建议大家在签订分期付款购房合同时一定要仔细阅读合同文本，避免因误解带来不便或者其他财产损失。想了解更多相关知识您可以咨询赢了网。

房产纠纷法律知识希望对您有所帮助，赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断，必要时可寻求法律援助的帮助。
来源：（分期付款买房合同样本是怎样的
精彩推荐：
单位集资房产权最新政策
女子伪造房产证作抵押骗取借款40万
无锡商品房屋租赁管理办法的重要条规有哪些
共有产权房屋一方要卖而另一方不同意如何处理
业主财物被盗,物业是否要承担责任
侵犯承租人优先购买权赔偿额如何确定

一房二卖违约赔偿标准有哪些,相关案例是怎么处理的
不动产登记怎么缴费
【房屋拆迁纠纷】公房承租人死亡，签约主体僵局破解
房产协议过户未成年子女产权人突然死亡怎么处理
空置的厂房要交房产税吗
集体土地上房屋征收与补偿条例内容是怎样的
私人收取房屋中介费合法吗
房屋抵押登记的贷款怎么办理
房产证在房产纠纷中不再是唯一的证据
哪些情况拿不到房产证
住户不交物业费会怎么样
商品房买卖合同违约怎么办
菏泽市国有土地上房屋征收评估办法是什么
房屋过户给共有人如何办理
《海南省物业管理条例实施细则》包括哪些内容
住宅专项维修资金要上税吗
开发商私自抵押已经出售的房屋是否构成恶意违约
房产互换协议书范本
银行可拍卖抵押房产吗
房屋预售合同可以抵押吗
【房产纠纷】预约还是本约合同
业主委员会补选程序
2017年有关小产权最新政策有哪些
业主委员会撤销程序
开发商逾期交房没有约定违约金怎么办
房产异议登记申请书
业主委员会罢免程序
期房抵押登记有哪些流程
房产证三证合一的好处与坏处
农村宅基地继承纠纷案
农村土地税交多少
物业管理纠纷解决方法有哪些
单位集资房是二套房吗
不交租金怎么办
小区物业管理事项有哪些内容
房产纠纷有哪些解决途径
居住证可以代办吗
小区广告收益,该得的钱你得到了吗
诉某市政府判决被告败诉取得圆满成功

出租房未经房主同意可以合租吗
【四川房地产律师】老何夫妇与儿媳房屋所有权确认纠纷案
房屋产权到期怎么办
办理产权证需要缴纳什么费用
怎么办理房产抵押贷款
小区道路未建好可以成为退房的理由吗
购房合同备案后更名,是否交税
丽景房地产公司诉蒋建军欠款案
二手房过户的流程
怎样处理物业管理费纠纷
楼上漏水把楼下淹了需要哪些证据起诉
【拆迁纠纷】使用权房动迁同住人分动迁利益
二手房购房合同可以更名吗
怎么区分业主的专有物权和共有物权
办理房屋抵押贷款的详细流程
房屋转租需要房东同意吗
山东省农村宅基地管理办法是什么
房屋中介费的收取一般由哪方承担
诉某市政府判决被告败诉取得圆满成功
房产税开征最新消息
办理产权证夫妻都到场吗
房屋抵押设立登记的流程是什么
最新江苏省的物业管理条例有哪些内容
异议登记十五日自动失效吗
物业费以什么面积收取
房屋抵押的特征有哪些
2017农村土地承包合同范本
安置房可以进行贷款吗
2017城市商品房预售管理办法最新全文
城中村房屋租赁合同纠纷案
业主委员会及业主大会成立条件和程序
最新广东省农村宅基地管理办法有哪些
商品房买卖合同补充协议
买房后哪些情况可以退房
深圳申请房产抵押登记的材料有哪些
物业服务合同纠纷产生的原因有哪些
拿不到房产证可以起诉吗
非法转租原物与孳息如何处理
个人住房贷款要注意哪些细节
离婚协议引发的离婚房产纠纷案例分析
房屋抵押变更登记怎么办理
小区楼顶维修费该由谁承担
父母房产继承法房产继承人顺序是什么
房屋认购书可以更名吗
沈阳房产税暂行条例实施细则是怎样的
房产异议登记按什么交费
以土地入股要交什么税呢
经济适用房可以出租吗
房屋抵押贷款办理的必须条件有哪些
购房合同更名违法吗
哪些情形下业主权益会受侵害，怎么救济
办理产权过户需要多久
业主收房时,要弄清哪些事项
房屋差价损失赔偿有上限吗

法律咨询