劳务合同模板纯人工.doc

建设工程劳务分包协议

工程名称：
工程地点：
建筑面积：
签订时间：

年 月制定

分包协议
为明确权利与义务，强化工程项目管理，依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方对工程承包事项协商达成一致，订立本协议。乙方在施工过程中严格执行公司与建设单位签订的协议文本的规定条款、补充协议及承诺条件，本工程实行项目承包制。
甲 方：
乙 方：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构形式：
4、建筑面积：
5、协议造价：
二、工程承包方式
1、承包范围：
2、质量标准：按总包协议有关质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评估标准》，本工程必须达成质量评估 等级。
3、安全、文明标准按建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》及《建设工程施工现场管理规定》，根据合肥市建设行政主管部门安全文明规定，结合本工程实际情况，本工程安全文明目的： 。
4、工期 天，开工日期为 年 月 竣工日期为 年
月 日。
5、管理费和税金：甲方按工程劳务总金额的 给付乙方管理费，乙方承担国家规定的一切税收费用。
6、农民工工资款支付方式：
7、项目部依据公司建筑施工协议范本签定的劳务协议及材料供应协议交公司协议部备案。
8、项目部承包人必须无条件解决好农民工工资问题。
三、工程承包人委派的担任驻地履行本协议的项目负责人（项目经理）为 职务 。
四、甲乙双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1、有权规定乙方建立安全组织机构，保证施工现场人员人身安全，施工现场管理人员必须经考核合格持证上岗，严格执行安全生产法规、标准，遵守甲方的安全生产规章制度等。
2、如乙方在施工中出现质量和安全技术问题，甲方协助指导并解决质量或安全事故，但所需费用由乙方所有承担。
3、对严重违规，拒不执行法律、法规和本协议规定，或发生严重质量、安全事故、严重迟延工期以及无力履行承包协议，甲方有权规定乙方停工整顿或解除协议，乙方并补偿甲方因此所遭受的损失。
4、乙方必须与用工人员签订用工协议并报甲方备案，乙方各工种负责人必须有劳务负责人证书，各工种所有人员必须有身份证、婚育证明，乙方应在工程开工前 按照民工人数量和工程量准备民工工资保证金 元存入甲方专用帐户保证民工工资准时足额发放，并建立民工工资台帐。在乙方因民工工资未足额准时发放引起的纠纷时，乙方应接受甲方的解决安排，否则甲方有权因欠民工工资因素，动用民工工资保证金 元支付民工工资。
5、乙方必须接受社会有关方面及甲方的检查、指导、监督、验评，发现问题时按规定及时整改。乙方未能达成质量、安全标准，导致未能按期验收的，一切后果由乙方承担。
6、乙方因拖欠农民工工资纠纷、施工中安全事故纠纷等引起的诉讼，致使甲方在判决中需承担费用的，乙方应承担甲方因此承担的费用及给甲方导致的其他损失。
（二）乙方的权利与义务
1、乙方必须依法经营，按章办事，遵守公司的各种规章制度，维护甲方的社会信誉。
2、负责自筹资金、自主经营、自负盈亏、自理自身的债权与债务，独立承担也许碰到的各种风险、事故、纠纷等导致的经济损失及法律责任。如个人对外发生的一切债务均与公司无关。
3、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行建设工程施工协议及内部承包协议，组织实行施工管理的各项工作，对工程的工期、质量和安全向发包人负责。协助本工程管理的人员工资及相关费用由乙方承担。
4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实行对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、材料检查的控制、监督、检查和验收。
5、负责技术档案资料的收集整理及交工验收并报一套完整的技术档案资料交公司备案。
6、项目部统筹安排、解决施工现场的生产、生活设施、施工用水、用电等，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场管理规定。
7、建立安全组织机构，健全并认真贯彻各级安全生产责任制，配备必要的劳动保护用品，严格执行总公司相关的规章制度。
8、必须保证施工现场安全生产资金投入符合项目安全规定，认真履行分部分项工程安全技术交底，积极开展班组安全活动。应对作业人员进行作业前安全教育培训，使其具有相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资质证书。
9、不得使用不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材及行业主管部门规定的安全检测仪器等。
10、根据有关生产法律法规，认真执行安全技术规范，贯彻安全措施，做好施工现场安全防护及文明施工工作；积极组织机械设备、设施等验收。
11、乙方必须安排专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为和隐患，应采用有效措施积极解决。
12、乙方在作业过程中有属于危及安全生产关键作业时，应提出切实可行的方案，经甲方及监理批准后，方可实行。
13、发生事故时，应积极抢险并保护现场，避免事故进一步扩大，并立即向甲方报告并妥善解决。
14、所有劳务资金，必须进入甲方指定的帐户，严禁转入其他帐户或从总承包单位直接提取钞票。
五、 工程质量、工期及安全文明目的
1、工程质量目的：保证单位工程合格，一次性验收合格率为 ，假如工程质量达不到国家颁布的质量验收标准和规定或导致重大质量事故，每件（次、处）按单位工程承包总价 处罚及所导致的一切经济损失由乙方承担。
2、工程工期奖罚：以建设单位签订的开工令为准，奖罚制度按甲方与总承包单位签订的施工协议执行。
3、安全文明施工目的：严格执行合肥市安全文明工地标准规定施工并达成此项标准，未达成此标准或在施工中发生重大安全事故，每件（次、处）按单位工程承包总价 进行罚款及所导致的一切经济损失由乙方承担。
六、 其它事宜
1、 甲、乙双方中任何一方违约导致协议不能履行或不能完全履行，违约方必须承担由此产生的一切责任及损失。
2、本工程协议如发生纠纷时，双方可请相关部门调解或仲裁机构裁决。
3、乙方必须承诺按月发放人工工资，认真做到不拖欠农民工工资，假如乙方恶意拖欠农民工工资，对公司导致损失、对社会导致不良影响，由乙方承担一切费用，并追究负责人的法律责任。
4、补充条款：

七、 协议生效与终止
1、 本协议经双方代表签字认可后生效，权利与义务履行完毕后终止。
2、 本协议一式 份，甲方 份，乙方 份。
八、其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日