门窗制作安装工程合同.doc

安徽省来安百思德现代农业产业园农耕文化园园丁公寓项目门窗制作安装工程协议 工程名称： 农耕文化园园丁公寓项目协议编号： 工程地点： 安徽省来安县舜山镇 甲 方：滁州市百思德置业有限公司乙 方： 签订日期： 签订地点： 农耕文化园园丁公寓项目门窗制作安装工程协议发包方：滁州市百思德置业有限公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方因开发建设的需要，由乙方向甲方提供农耕文化园园丁公寓项目一期铝合金门窗制作安装。甲乙双方本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，经双方和谐协商达成如下协议，以便双方共同遵守。一、工程概况及承包范围1.1、工程概况：安徽省来安百思德现代农业产业园农耕文化园园丁公寓项目位于安徽省来安县。本次承包范围为农耕文化园园丁公寓项目一期，铝合金门窗面积约 3500 平方米。1.2、承包范围：按照农耕文化园园丁公寓项目一期门窗工程大样图、节点图及变更和经发包方审核过的由承包方深化的施工图（该施工图需正式由有资质的设计院出图），完毕农耕文化园园丁公寓项目一期铝合金门窗的加工制作、组装、包装、运送至工地、安装上墙及清扫过程，并保证在交付使用时达成合格标准。1.3、乙方承包范围内的工程以包工包料、包质量、包报建、包安全、包工期、包文明施工的方式承包。材料涉及铝合金型材、玻璃、玻璃密封胶、胶条、五金配件、安装配件及其他门窗生产、安装必须的材料。且农耕文化园园丁公寓项目一期铝合金门窗窗框凹槽，边框缝堵塞由总包单位负责填实，由铝合金门窗安装单位负责监督，监督费用自行考虑在综合包干单价内，不此外单独计费。窗框周边（20厘米以内）渗水由门窗塞缝施工单位承担责任并负责维修。注：如总包方未履行以上相应工作，改由乙方完毕，则需增长费用如下，门窗塞缝按照门窗洞口长度计算，材料费为4元/米，人工费为2元/米（单价已含各项措施及管理费、税金等）。二、协议价款2.1、本协议范围内铝合金门窗制作安装工程以“综合单价包干”的方式承包，具体综合单价按附件清单的最终价格下浮2%计算。协议暂定总价为人民币：（大写） （ 元）。结算时包干单价不予调整，工程量按实结算。2.2、上述包干单价已含加工、制作、运送至工地并安装上墙的人工费、材料费、机械费、材料检查实验费、24小时淋水实验费用、管理费、利润、所有施工措施费（环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施费、总包配合费、（为协议总价的2%）、夜间施工、二次搬运和已竣工程保护等费用）、规费（涉及有关部门规定规定所需的检查费）、税金等所有费用及本工程所包含的所有风险、责任等，不再计取其他任何费用。除甲方因素提出设计变更及现场签证外，包干综合单价均不因任何因素而调整。2.3、本工程门窗验收应按规定做相关性能检测，并规定做24小时淋水实验，费用已包含在协议总价中，无质量问题后，方可竣工交付。2.4、变更工程及结算2.4.1、结算时以竣工图纸之洞口尺寸面积进行计算。2.4.2、施工中甲方有权对原设计进行变更，工程设计变更工程价款的拟定如下：（1）协议附件中已有合用于变更工程的项目单价或总价，按协议附件中已有的价格结算；（2）协议附件中有类似于变更工程的项目单价或总价，可以参照协议附件类似价格结算；（3）协议中没有合用或类似于变更工程的项目单价或总价，双方协商确认价格。相关材料及人工、机械、管理、利润、税金等费用参照附件二执行。2.4.3、乙方在协议外，涉及工程造价增长变更的内容，需要得到甲方和监理公司工程师或其他授权代表签字并加盖甲方和监理公司公章确认变更签证，并经乙方出具原始变更签证的设计图纸、原始施工记录和原始竣工验收记录后，才干列入结算范围，否则，甲方视为乙方违约私自变更施工内容，不予确认增长的结算内容。2.5、对于协议后附清单与现场实际图纸施工量不符的情况，乙方应积极提出。清单中有的项目但实际无施工的，经甲方确认后将进行扣除该部分工作量，按实结算。三、工期3.1、乙方接到甲方提供的方案图后，应根据现场实际情况仔细核对材料的数量及尺寸，如与图纸不符，或有关节点不明确的，应及时与甲方联系，否则乙方应承担由此导致的甲方的经济损失。3.2、施工工期每一栋号自接到甲方项目部开工令之日起：所有外框 个日历天内安装完毕（涉及备料时间），所有门窗扇在 个日历天内完毕安装，并调试结束，进度跟上土建进度，不得影响主体工程的进度，有关配合工作应服从主体总包单位的安排。3.2.1、因甲方因素或现场不具有安装条件及不可抗力影响时，乙方按法规所规定的程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延，但由此产生的费用由乙方负责。3.2.2、因乙方施工质量问题或施工安排不妥导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。四、材料品牌规定4.1、型材：铝合金型材选用 生产的铝合金型材，并且必须是国标产品。采用双色共挤（含门窗压条），颜色为常规色（定为灰色系）。型材的机械性能、外形尺寸须符合国家及本地区有关规范的标准。4.2、玻璃：原片采用 ，深加工选用 。卫生间玻璃不需磨砂，若规范规定采用安全玻璃的，须严格按照最新规范执行。4.3、玻璃密封胶选用成都硅宝、上海道康宁、广州白云、杭州之江 。胶条用A类 。内外墙密封胶颜色与内外框一致。4.4、五金件（涉及勾锁、执手及不锈钢铰链、球形锁、尼龙滑轮等，铰链外套颜色与窗框一致）选用国强、力兴，并配有专利产品窗扇防脱落装置。4.5、钢衬选用长林、夕林。4.6、所有风撑、滑撑等配件须选用304不锈钢材质。4.7、所有主材及零星配件都必须按甲方确认的样板制作及安装。若胶条等颜色与型材颜色反差较大且无法调色，需经甲方书面批准后才干更换材料或采用其它措施解决。4.8、乙方在材料进场前28天，应将玻璃、钢材、窗五金配件、结构胶、耐候胶、胶条等重要材料（注明材料品种、规格型号、代号、厂家、颜色、表面解决及相关模图）材料样本和检测报告送往甲方，材料样本须有供应商和乙方的盖章，经甲方确认后方可进场。五、付款方式：5.1、协议签订并在门窗框材料进场达成60%以上时，乙方报进度，甲方审核确认后支付至本协议暂定总价的15%给乙方。5.2、本协议工程门窗外框安装完毕、门扇、窗扇安装达成60%以上时，乙方报进度，甲方确认后支付至本协议暂定总价的50%给乙方。5.3、本协议工程所有竣工后，乙方报进度，甲方确认后支付至本协议暂定总价的75%给乙方。5.4、本协议工程所有竣工后45天内由甲方组织相关部门进行验收（若45天内未进行验收的，则视为验收合格），竣工验收合格并收到乙方报送结算资料后三个月内办理结算手续，双方确认工程结算结果后付至结算总价的95%给乙方。留5%作为保修金（保修金不计利息），第一年保修期满后支付保修金的50%，次年保修期满后即一次性支付余款。5.5、乙方凭甲方付款审批单和有效发票领取协议款。每次申请支付款项时，乙方须提供符合国家及地方税务法规规定的合法有效的等额增值税发票，否则，甲方不予支付款项，导致的损失及后果由乙方承担，且乙方须按进度规定施工。若因承包人提供的发票不符合本地税法规定，致甲方产生税收罚款或滞纳金，甲方可向乙方追索损失并按协议额处乙方万分之三的罚款。工程结算验收合格后，由乙方报送贰份工程结算资料（其中一份原件），同时必须提供甲方确认的工程竣工前有关手续、工程交工验收书等完整结算资料办理结算，否则，甲方不予办理结算。结算时间：甲方在收到乙方报送的完整有效的结算资料后三个月内（双方在此过程中消除歧义而延误的时间除外）办理完结算。乙方报甲方的结算书结算金额与最终审定结算金额的差额，不得超过最终审定结算金额的8%，否则，甲方有权收取超过最终审定结算金额部分10%的违约金，并直接在结算工程总价款中扣除。六、质量与检查6.1、工程质量：6.1.1、乙方必须严格按国家和项目所在地现行的施工及验收规范、规定施工。乙方保证承包范围内的工程质量达成“GB/T8814-2023”验收标准的“合格”标准及符合安徽省铝合金门窗工程设计、施工及验收规范。乙方除常规送检查收外，还应做节能方面的取样送检，并保证节能验收通过。6.1.2、工程质量等级由建设主体各方在工程竣工验收时共同评估，由项目所在地的工程质量监督检查站监督。因乙方工程质量未能达成甲方和监理的规定不得向政府相关部门申请验收，须先行整改至符合甲方和监理的规定。6.1.3、乙方应建立健全质量保证体系和质量保证计划，严格质量监督，并随时接受甲方和监理单位的检查和监督。6.1.4、原材料使用符合国家及无锡市建设主管部门及甲方和监理认可的材料，原材料必须具有合格证、原产地证明、产品包装完整、标志齐全，进口材料必须具有完税凭证、进口检查检疫证明、报关单证等证明文献。材料进场前需要向甲方项目部申报，若发现已施工的材料不符合图纸或附件一的规定或用假货、贴牌冒充附件指定的材料，材料质量未能达成国标规定，乙方需无条件返工，并每次承担该部分材料价20%的违约金。6.1.5、本工程所用材料须按本协议第四条指定的材料（或设备）品牌和生产厂商采购；本协议中未指定的材料，按图纸并经甲方书面盖章确认准用的材料采购。所有由甲采购和“甲定乙供”材料的采保费在总包价格中乙方已考虑，不再另行计取。如乙方未按甲方指定品牌材料购买，甲方有权规定其进行更换，相关费用由乙方承担。6.1.6、工程竣工后，甲方应在5天内负责组织乙方并会同有关部门进行质量验评，乙方工程质量必须达成合格标准。如因乙方责任致使本工程质量未通过逐户验收，乙方必须进行认真整改，直到验收合格为止。对不合格的，乙方应在7天内负责返修至合格，所需费用由乙方自行承担，然后组织工程验收，否则乙方须承担协议总价20%的违约金。乙方返修的时间计算在总工期内。6.2、检查和返工6.2.1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸规定以及甲方、监理依据协议发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检查，为检查、检查提供便利条件，并根据规定向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。6.2.2、工程质量达不到协议约定标准的部分，乙方应按甲方、监理的规定拆除和重新施工，直到符合协议约定标准。因乙方因素达不到协议约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。6.2.3、分部或分项工程经验收达不到协议约定标准的部分，经一次整改仍不符合甲方和监理规定的，经双方批准按以下方式执行：6.2.3.1、甲方批准降级接受的，乙方支付甲方不符合规定项目造价50%的违约金。6.2.3.2、甲方不批准接受的，甲方告知乙方后即可此外聘请其他施工队伍完毕，所有费用由乙方双倍承担。6.2.3.3、因此导致的甲方其它损失由乙方负责。6.2.3.4、乙方在每道工序施工前必须充足了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其它工程，否则，乙方承担因此导致的一切损失。6.3、隐蔽工程和中间验收6.3.1、工程具有隐蔽条件或达成中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式告知甲方、监理验收。告知涉及隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理工程师或其他授权代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方、监理限定的时间内修改后重新验收。未经甲方、监理验收合格，乙方擅自进行下道工序施工，甲方（或监理）有权在工程量决算时不予计量，每次处以30005000元的违约金。6.3.2、甲方、监理单位不能准时进行验收，应在验收前24小时内以书面形式向乙方提出延期规定，延期不能超过48小时。甲方、监理未能按以上时间提出延期规定或不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方、监理应认可验收记录。6.3.3、经甲方、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等规定，验收后24小时内监理必须在验收记录上签字。6.3.4、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，由乙方一方面提交需报送施工方案的项目清单，经甲方确认后乙方根据项目清单报送施工方案经甲方和监理盖章确认，否则，视为乙方违约，并承担协议总价0.5%的违约金。6.3.5、当甲方、监理规定对已经隐蔽的工程重新检查时，乙方应按规定进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担由此发生的所有追加费用，工期不予顺延。6.3.6、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向监理、甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方承担违约金1000元，并且暂停支付该部分进度款，直至监理、甲方确认该部分工程合格为止。6.3.7、有防水规定的地方，均应进行淋水或闭水实验，并经验收后才干进行下道工序。6.4、由于乙方过错导致工程质量不合格（涉及但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权规定乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方告知乙方后乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、改建，乙方按该修复或返工、改建费用的双倍承担违约金。七、双方责任：7.1、甲方重要责任：7.1.1、在签订协议时，甲方向乙方提供铝合金门窗工程施工图1套。7.1.2、甲方在开工前5天，必须书面告知乙方进场施工。7.1.3、甲方提出变更设计时，应提前办理工程变更和修改设计手续。7.1.4、负责组织有关单位及人员参与设计交底、图纸会审及施工程序协调工作。7.1.5、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度报表。7.1.6、甲方或甲方通过监理公司负责组织工程例会，监督检查工程质量与进度，负责组织工程中间验收，工程进度拨款签证，并准时向乙方支付工程进度款。7.1.7、组织工程竣工验收，办理竣工结算。7.1.8、提供乙方办理施工许可证时所需的证件、资料。7.1.9、乙方按甲方已确认的施工图纸生产好的铝合金门窗，甲方提出修改，费用视具体情况，双方另行商定。7.2、乙方重要责任：7.2.1、负责图纸的优化设计、加工制作、运送、安装、成品保护和清扫等过程。若因图纸缺陷而乙方没有提出优化的建议影响一次性验收通过，乙方应承担反复验收的一切损失。甲方对优化图纸的批准不免去乙方相应责任。乙方应负责本协议工程竣工验收、移交甲方前的成品保护工作。7.2.2、双方签订施工协议后3日内，将施工组织设计书提交甲方和本工程监理公司共同审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1000元的违约金。施工组织设计书涉及施工设计、施工进度计划（总进度计划及周进度计划）、设备、材料、成品半成品进场及安装人员配备计划等，周进度计划在每周一报送甲方，施工进度计划须满足主体进度规定。7.2.3、乙方在接到甲方或监理发出的开工令后3日内，必须向甲方和监理公司提交2份乙方盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录，同时，乙方以授权委托书的形式指定人员并附通讯联络方式到甲方和监理公司领取或送达往来文献。7.2.4、乙方进场后与本工程总包单位签订施工用水用电协议，乙方施工过程中所发生的水电费用均由乙方自行承担。7.2.5、乙方进场施工后，没有按施工组织设计书所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经甲方和监理公司共同确认后，甲方有权规定乙方3日内按施工组织设计书所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度，否则，甲方有权另行聘请别人代理乙方完毕需要赶工的工作量，并按实际费用的1.5倍从乙方协议款项中扣除，局限性部分有权向乙方追索。7.2.6、乙方接到甲方或甲方委托的监理公司的开工告知（令）后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，经甲方和监理公司共同确认后，乙方每日应承担协议总额1%计算的违约金，超过3天没有进场施工，甲方有权单方面解约，并追究乙方的经济补偿责任。7.2.7、向甲方送施工计划和完毕工程报表（涉及形象进度、工程量和工作量）。7.2.8、按设计规定及参照国家有关规范和设计院有关规定组织好施工，并规定做好施工质量自检工作，保证工程质量与协议工期。7.2.9、按施工安全规范的规定，采用应有的施工保卫安全等技术措施，保证施工安全与第三者的安全，施工的所有安全责任由乙方负责。7.2.10、乙方应密切配合主体结构施工进度组织施工，并保证材料供应到场及时，安装人员齐备，以保证总体施工工期，并做好文明施工，安全生产，做到工完料清、场清、门窗玻璃明净，并爱惜好其它专业的成品及半成品。7.2.11、为了工作便于配合安排协调，乙方进场后必须服从甲方的施工工作安排，遵守甲方的施工安全守则及施工守则，同时，乙方必须与主体施工单位签订配合协议，接受主体施工单位的安排。如违反，甲方有权对其进行处罚，工人进场时，必须进行安全教育技术交底。7.2.12、乙方送铝合金型材，玻璃及五金配件等样板，甲方签收确认后作为验收标准。7.2.13、乙方项目经理或项目技术负责人必须准时参与每周工程例会，因故不能准时参与的应提前4小时向甲方现场工程师提出书面申请，并在获得现场工程师批准后方可缺席（或迟到），否则乙方须按500元/人次承担违约金。7.2.14、若甲方需要增长其他同类工程，乙方必须积极配合并按甲方规定的工期完毕。7.2.15、乙方提供的产品必须是全新、未经使用，并具有产品合格证、出厂证明，规格型号、质量符合国家规范规定规定，并保证工程所用原材料的质量符合协议约定。甲方或监理如发现工程使用的原材料中有假冒、伪列材料或残次品，乙方应无条件更换，并每次承担协议总价10%的违约金。质量和品牌须符合协议约定，如发现所安装材料为非协议指定材料品牌，除无条件更换外，仍需每次承担协议总价10%的违约金，若不更换甲方将另安排施工队进行施工，所发生费用将由乙方双倍承担，并将在结算中扣除。7.2.16、铝合金门窗边框漏水由乙方承担保修责任。如铝合金门窗边框漏水比例大于3%，则乙方向甲方承担协议总价10%的违约金，被无条件按甲方规定整改完毕。7.2.17、甲方办理业主入伙时（30天内），乙方须派驻2名工程师到现场（乙方派驻现场的工程师必须向甲方整改室签到），配合甲方在现场解决业主入伙时提出的就本协议范围的相关问题，否则，甲方有权每日扣除1000元/人的违约金。7.2.18、双方核对结算资料过程中，对工程量是否存在量的多少以及原材料的价格，假如双方有不批准见，乙方作为协议施工履行义务方，负有提供图纸、签证、现场施工记录和验收记录原件以及原材料的价格的法律义务，否则，该部分项目不能列入结算范围。7.2.19、乙方报甲方的结算书结算金额与最终审定结算金额的差额，不得超过最终审定结算金额的8%，否则，甲方有权收取超过最终审定结算金额部分10%的违约金，并直接在结算工程总价款中扣除。7.2.20、铝合金门窗安装中的拉钉、螺丝等小配件应为真正优质不锈钢（304材质）材料。若经实验等小五金和现场检查发现生锈情况，将处协议总价5%的违约金，并须无条件进行更换。7.2.21、发生增长工程签证时乙方必须及时如实、严谨报送，如出现故意反复报送签证，则乙方向甲方承担10003000元/次的违约金。施工单位必须在签证事项完毕后20天内上报完整签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收，且视为乙方自动放弃该工程款项。7.2.22、乙方需承担已竣工程成品保护及费用，负责各种检测、测试及费用。本协议总价中已包含上述所有费用。7.2.23、乙方以下人员，若经甲方确认属于以下情形之一者，则甲方可以规定乙方予以撤换，乙方应在收到甲方书面告知后2天内将其调离本工程项目，否则乙方按照延迟调离天数每人次天天向甲方支付违约金人民币500.00元，直到乙方委派具有资质并经甲方批准的合格人员代替上述甲方规定调离的不合格人员为止：a、甲方认为无法胜任乙方所定岗位工作者（涉及对部分分项工程施工进度及施工质量达不到协议规定负有责任的施工管理人员及不能胜任本专业工作的施工技术人员等）；b、不能积极配合甲方正常工作（涉及楼盘销售）者；c、违反甲方和乙方工地现场管理规定者；d、无上岗证上岗者（合用于按规定必须有上岗证的人员）；e、与投标书及本协议规定名册不符者；f、对甲方及监理指令不执行者；g、对甲方及监理态度粗暴恶劣者。7.2.24、施工过程中，如乙方承包范围内各专业施工设计图纸之间有不一致之处，则乙方应及时尽早向甲方提出，否则只要有某一专业设计图纸是对的的，则以此专业设计图纸为准；因专业设计图纸不一致且乙方也未向甲方提出，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（涉及对其他专业设计的修正与变更费用）均由乙方自行承担。7.2.25、乙方的规定、告知，需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。若乙方拒约签收，甲方以特快专递按乙方地址发出告知或知会后，即视为送达。7.2.26、由于乙方因素导致其承包范围内的工程质量不合格的，甲方告知乙方后可解除协议，协议解除自告知到达乙方之日起生效。7.2.27、由于乙方过错导致工程质量不合格（涉及但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权规定乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方告知乙方后，乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、改建、乙方按该修复或返工、改建费用的双倍承担违约金。八、工程保修8.1、铝合金门窗及相关配件保修期为两年，由铝合金门窗引起的渗漏问题需提供5年保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如工程质量出现问题，已方应负责免费维修，并承担终端用户的损失。8.2、属于乙方保修范围的内容，乙方须在接到甲方或甲方委托的物业管理公司告知（含电话、书面等）后24小时内赶到现场查看情况，无须重新施工的，在查看情况后12小时内解决完毕并清理维修现场，做到工完场清；需重新施工的由乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格准时间表施工。否则，乙方每次承担2023元的违约金。8.3、违反上述规定，视为乙方批准由甲方解决，甲方可委派别人解决，解决结果由用户、甲方签字认可后即生效，不再经乙方确认（甲方将解决情况知会乙方），因此所发生的一切费用从保修款中扣除。8.4、维修的质量：、乙方负责维修的质量，每个维修项目完毕后必须经业主和甲方代表验收签字，所维修项目应保证在保修期内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应当延续两年继续无偿维修；、因质量问题乙方维修一次后，同一部位再出现类似问题，乙方除按协议再次进行维修外，乙方每次每项还需要向甲方支付违约金1000元，并由乙方承担因此导致的一切损失；如经历两次（含两次）以上的维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责，维修工作完毕后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主导致的损失由乙方负责），否则，每人次乙方支付违约金500元。8.5、乙方维修负责人a、工程移交甲方后，乙方必须委派全权代表解决本工程的维修工作；b、乙方竣工验收后两个工作日内，乙方必须提供乙方维保人员名单，并指定乙方维保负责人及文献接受地址。人员名单应包具有维保人员姓名、身份证号码、联系电话等信息。乙方未按上述规定提供的，需向甲方承担两万元的违约金。8.6、对出现紧急质量问题时，在无法拟定质量责任时，先由乙方维修解决，待明确责任后，相关费用由责任单位承担。九、产品保护及现场配合条件9.1、乙方现场安装人员必须接受甲方监理公司管理和服从总体施工单位统筹安排。9.2、乙方进入施工现场时，必须与主体施工单位签订配合协议，由主体施工单位提供材料堆放场地，甲方负责有关协调工作。9.3、乙方派出现场的工人，食宿自理，费用由乙方承担，甲方可协助解决。9.4、在乙方进场施工时，安装过程中所需的脚手架、安装基准线（即三线：水平线、垂直线和进出线）垂直运送条件及电源（活动配电箱以及活动电箱相关电缆由乙方负责），由乙方与主体施工单位签订配合协议加以明确，乙方向总包单位缴纳总包配合费（二期为2%）。乙方安装及生活用水、用电费用由乙方负责，上述工作甲方负责协调。9.5、验收移交之前，乙方负责材料及产品的保护工作，成品保护遵循“产品属谁谁进行保护、谁损坏谁负责补偿”的原则。对于非乙方因素所发生的损坏，甲方可协助向肇事者索取补偿。门窗下口需设立相关保护措施，门窗清洗干净后方可移交。十、竣工验收及结算10.1、乙方应于验竣工验收前15天向甲方提供工程质量保修书、施工安全监督站出具的工程项目文明施工与施工安全评价书，甲方工程师或其他授权代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方因素导致修改的费用。竣工验收后七天内，乙方必须提交竣工验收报告（一式五份，盖章原件），同时应积极配合办好建设工程竣工验收备案证明书所应办理的一切手续及办理房地产证必备的手续。竣工验收后30天内，乙方必须提交符合归档标准的竣工档案（一试四份）。逾期提交以上资料之一的，乙方承担1万元/天的违约金。竣工后十天内按协议暂定总价（含室外工程暂定价）提供工程发票，逾期提交的，乙方承担1万元/天的违约金。10.2竣工日期的认定：竣工日期以通过政府核验的日期为准，若因整改后才干达成竣工规定的，应以整改后重新办理验收并通过政府核验日期为准。10.3工程总竣工验收通过后，还必须进行逐户竣工检查验收并安政府规定出具逐户验收法律文献给业主。假如乙方因逐户竣工检查验收不合格，导致该户业主提出延期交房违约索赔，该延期交房违约索赔损失无条件由乙方承担。乙方明白：业主提出延期交房违约索赔是天天以买房协议购房款总额的万分之五为基础计算违约金，超过90天，还得承担买房协议购房款总额的10%的违约金，业主有权解除协议。10.4、经逐户验收符合国家合格标准，自验收完毕起10天内，乙方应将承建物业向甲方移交完毕，乙方不得以任何理由拒绝移交。若乙方不能积极配合，导致逾期移交的，按5元/平方米/天计算违约金。10.5、乙方应在工程竣工后5天内将临时设施、施工人员、机械设备和剩余材料所有撤离。10.6、竣工结算：10.6.1、乙方负责按工程竣工资料归档规定整理竣工资料，验收合格后15日内，提交两套符合归档标准的竣工资料给甲方，同时提交一套符合归档标准的竣工资料（原件）给总包单位，否则，甲方有权暂不支付当期工程款，并安1000元/天计算乙方的违约金。10.6.2、甲方在收到乙方递交的竣工结算报告及完整的结算资料之日起3个月内审核完毕，经双方核对确认的结果即为本工程的结算总价。10.6.3、双方核对结算资料过程中，若双方对某工程量是否存在、工程量的多少以及原材料的价格等相关事项无法达成一致意见，乙方作为施工方，负有提供图纸、签证、现场施工记录和验收记录原件、以及原材料价格的相关证明材料的义务。否则，该部分工程量不列入双方的结算范围。十一、违约责任：11.1、乙方应按照工期规定准时竣工，工期每延误一天，乙方承担10000元的工期延误违约金。11.2、乙方须严格按照协议规定材料施工，若未经甲方批准擅自更换材料，将处以协议总价10%的违约金。11.3、因工程质量和材料品牌未达成协议约定标准，乙方应承担协议总价20%的违约金，且无条件进行更换，若在规定期间内未整改更换的，甲方有权委托其他单位代为安装，乙方须承担双倍的费用，可由甲方在结算时直接扣除。114、本工程严禁转包。若发现转包情况，甲方有权终止本施工协议，由此导致的工期和经济损失由乙方承担。11.5、铝合金门下滑安装后须自行进行保护，防止破坏。如有损坏，乙方应免费负责更换。十二、争议解决的方式：121、如双方结算发生争议。由滁州市工程造价管理站进行造价鉴定。12.2履行协议若发生争议，甲乙双方应本着和谐态度协商解决，若协商或调解仍不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。十三、其他13.1、因非乙方因素导致误工或停工，经甲方代表和监理公司共同签证并加盖公章后，则工期相应顺延。13.2、因乙方工程质量问题而影响主体工程达不到合格工程，则乙方需承担相应的责任。13.3、若乙方无合法理由自行停工超过三天，则甲方有权令乙方在五天内无条件退场完毕，甲方重新发包工程，所欠工程款不再支付，如因此导致甲方经济损失的，乙方应补偿甲方的经济损失，停工事实由监理公司鉴证认定后生效。13.4、若因不可抗力因素而导致的任何一方不能部分或所有履行协议时，可免去相关责任。但当不可抗力事件发生时，任何一方均负有尽力抢救及避免损失扩大，否则无权就扩大部分免责。13.5、甲方现场工程技术人员无权更改协议条款，也无权签署与协议条款相冲突损坏甲方利益的签证。如因现场需要，须由乙方将情况申报甲方、监理公司确认现场情况后，甲乙双方此外签署补充协议。13.6、乙方为成熟的施工承包商，对本协议及其涵盖的任何风险已作充足、综合的考虑，乙方将按专业精神规定履行协议的约定，及其涵盖的内容。13.7本协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本协议具有同等效力。13.8、本和同一式四份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力，双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。13.9、本协议质量保证条款以及乙方资质文献等，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核算，甲方有权按本协议约定条款处罚。13.10、协议附件是协议的一部分，若与协议冲突，则以协议规定为准。附件：报价清单及单价分析表甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：