一体板劳务合同.docx

合同编号： 建设工程专业施工劳务分包合同工程名称 ：尚园居住小区5#6#楼外墙一体板工程 工程地址 ：淄博市张店区中润大道与柳泉路口 发 包 人 ： 承 包 人 ： 签订日期 ： 年 月 日目 录1、工程概况22、分包工作内容及范围23、合同价款24、合同价款构成方式及支付方式35、分包工作期限46、质量标准47、劳务作业人数48、工程管理人员49 机械设备与极具供应保管410、材料511、甲方的工作512、乙方的工作513、安全文明施工714、人员管理715、事故处理716、质量检查与验收817、合同价款支付方式及结算818、工程风险及保险819、工程质量保证920、不可抗力921、违约责任1022、送达1023、合同生效1024、合同解除1125、合同终止1126、争议1127、本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份、乙方执壹份。1128、附件：11尚园居住小区5#6#楼外墙一体板工程施工劳务分包合同劳务作业发包人： （以下简称甲方）劳务作业承包人：姓名： 身份证号： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 外墙一体板 劳务分包事项协商达成一致，约定本工程按照甲方质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足管理体系文件要求。订立本合同。1、工程概况1.1 工程名称：尚园居住小区5#6#楼外墙一体板工程 1.2 工程地点：淄博市张店区中润大道与柳泉路口 1.3 承包方式： 包安全、包质量、包工期、包环保等。 1.4 工程承包范围：甲方指定栋号的外墙一体板工程。若乙方的质量、安全及文明施工达不到现场项目部的要求，甲方有权根据工程需要，随时另外安排施工班组进场，取代乙方完成施工任务；有权按乙方已完的合格工程的50%结算，并有权追究乙方给甲方所造成的所有损失。按所发生实际费用的1.5倍从乙方合同款内扣除。2、分包工作内容及范围2.1 分包施工范围： 5#6#楼外墙效果图标示的外墙一体板 2.2 劳务作业内容： 一体板的施工及材料装卸、垃圾清理、文明施工 。2.3 本合同承包范围内虽未明确的，但是按照常规属于乙方施工范围内的工作由乙方负责完成，且费用已包含在本合同约定的单价内。由于本工程工期比较紧，为保证工期按时间节点完工，乙方必须保证现场施工工人数不低于20人，假如乙方未按合同保证施工工人人数，甲方将根据实际情况做出相应处罚，（此处罚不包含在其他条款的处罚范围内）。2.4 本合同签订后，乙方不得以任何形式分包或转包，如被甲方发现，可单方面终止合同。3、合同价款合同总价款人民币 100000 元（大写： 十万元整 ）。分包结算价=甲方审核确定合同工程量综合单价。工程量计算规则：综合单价为 60 元/（包含吊篮、龙门架小型施工工具、及各种辅材、施工过程中及完工后的卫生清理、安全防护、工人住宿、文明施工、材料装卸与二次搬运）。以上单价为一次性包干成活价，不再调整。此价格是在乙方完全熟悉施工图纸和充分了解施工现场施工质量及业主的施工管理要求的前提下确定的分包价格，乙方任何时候均不得以任何理由提出追加合同价款和（或）调整综合固定单价。如出现以上事项甲方有权解除劳动合同，对乙方进行5000元以上罚款处理并赔偿甲方误工及其它经济损失。并记入黑名单后期工程不予合作。此合同中工程量是依据一体板实际完成的工程量据实结算。实际面积按照一体板成活面积，或者理解为成活后一体板裸露在外面的面积，造型中可能产生的二次粘贴保温板或者增加厚度达到一体板要求的施工，均在此综合单价之中。以上合同总价和承包单价中已综合包括了乙方的人工费、辅材费、人、材上涨风险、管理费、利润、往返车旅费、操作工人的手持工具费、医疗及其他保险费、工期奖、质量奖、安全奖、税金等一切费用，除此之外，甲方再无其他付款义务。4、合同价款构成方式及支付方式 4.1 乙方承诺甲方支付给乙方的工程款，必须优先用于支付乙方的工人工资，不论何种原因，乙方均不得拖欠职工的工资。如乙方职工因工资问题到工地、甲方、建设单位、行政部门闹事、上访，乙方必须立即进行协调、处理，并将处理结果及时书面报知甲方，否则甲方有权在项目监理旁站或其他政府部门人员在场的情况下直接向乙方工人支付工资，且对工人身份的真实性及工资数额的准确性不承担任何责任，乙方无条件接受。该代付款项从应付乙方的进度款内优先扣除，且每发生一起，由乙方承担10万元的违约金，并承担甲方因此遭受建设单位和政府部门的处罚所产生的一切损失。同时甲方有权解除合同。4.2 本合同附件（1）安全技术交底中分包队伍每周考评中的罚款，最近一次进度款支付中直接扣除。4.3 甲方凭乙方每个员工的身份证明、职工花名册、上月职工考勤榜（具有每个职工签字）及工资签收单向乙方支付工程款，否则甲方有权拒付工程款，并有权对乙方发放工人工资的行为进行监督。4.4 若建设单位未及时向甲方支付工程款，从而影响到甲方向乙方支付工程款的，乙方须予以理解与配合，不能据此向甲方提出停工和索赔而影响继续生产。4.5 乙方到甲方办理收款事项，并在付款审批表上必须签字并画押。4.6 若乙方未能在约定的时间内完成承包范围内的全部工作，则甲方将改变劳务费的支付日期和方式。 4.7 本工程的合同价款，除经甲方和乙方双方书面确认的工程变更以及依照本合同，不再调整。4.8 施工中发生的停工、窝工单价 0 元/日。4.9 遇特殊原因（当事人死亡）及不可抗力本合同终止、中止、解除时，双方约定：形成建筑成品的工程量的计算方式为： 平方米包干 ，计算规则为： 已完合格产品工程量*综合单价 4.10 施工区域范围内的材料驳运、倒运、现场清理、清扫等人工费已包含在合同单价中，乙方不得再以此索要任何劳务费用。4.11 工程完成总形象进度50%时，按每人1000元付生活费。工程完工付至总工程款的 60 %，所有工程全部验收并交付使用后付总工程款的 80 %，一体板工程款建设方付清时付总工程款的 97 %剩余 3 %为质量保修金。质保期 1 年。5、分包工作期限开工日期 2 015 年 7 月 24 日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期 2015 年 8 月 7 日总日历天数为： 15 天乙方如在施工过程中不能完全履行合同，或在合同工期内不能完成合同工程量及所完成工程量未达到质监站验收标准，需要大量返修且乙方施工工人不能满足现场要求时，甲方有权另行安排人员帮助乙方进行抢工，按所发生实际费用的1.5倍从乙方合同款内扣除。6、质量标准本工程量质量标准为： 合格 工程。按承包合同有关质量的约定和国家现行规定，本工程应当达到一次性验收合格。如乙方原因质量达不到标准、规范的甲方有权要求乙方拆除重新施工或修补，直到符合约定标准， 乙方必须承担以此造成的拆除重新施工修补全部费用，并且承担因此事件对甲方造成的损失。工期不予顺延。7、劳务作业人数劳务作业人数： 20 人（暂定，具体以实际作业为准，不得低于合同标准.详见合同2.3条标准执行）。8、工程管理人员8.1 甲方指派 陈恒 为项目经理（即甲方代表），联系电话： [phone] 。根据授权行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，但甲方代表无权直接与乙方进行结算。甲方代表如有变动，应提前7日书面通知乙方。8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为： ，联系电话： ，授权带班： 电话： 委托权限：全面行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。负责人如有变动，应提前7日书面通知甲方。8.3 乙方项目负责人（或乙方带班）必须常驻工地。9 机械设备与极具供应保管9.1 本工程所需要的机械：除甲方提供机械机具外所有的机械机具（含搅拌机）及机械机具所用的消耗性材料全部有乙方提供；费用已含在合同价款中。9.2 乙方负责现场施工机械正常使用维护保养等工作，因乙方工人使用不当或维护保养不到位而造成机械损毁、工期延误、人身伤害等的一切损失由乙方负责承担，并承担由此而产生的甲方损失等。9.3 施工现场水电有甲方供应，在甲方统一安排下由乙方在甲方指定的设备上接驳，所需材料设备有乙方负责。10、材料10.1 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。因保管不善发生丢失、损坏、雨淋，大风恶劣天气造成的损失等乙方应进行赔偿，并承担所属人员发生偷盗、故意损坏，乙方应赔偿因此造成的全部经济损失。10.2 施工中由乙方自带低值易耗材料、工具用具，不计费。施工中乙方施工人员浪费甲方施工材料，乙方按照浪费材料的市场价的120%向甲方承担赔偿责任。10.3乙方使用材料，对超出经甲方现场确认的损耗及03 消耗量定额规定的材料含量的，甲方有权对乙方进行罚款处理。10.4 乙方在施工过程中严格个控制材料消耗用量，粘结砂浆消耗量6.5kg/m2、锚栓6-8个/m2、水包水一体板耗量为6%。照甲方进货单价据实在乙方工程款里扣除。11、甲方的工作11.1 交付具备开工条件的施工场地，提供相应的工程技术资料，办理工作手续（但涉及乙方自身的手续除外）。11.2 按时提供图纸，及时交付应供材料、保证施工需要。 11.3 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 11.4 负责对乙方的工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。11.5 随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。11.6 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。11.7 在发现乙方存在未按照约定履行本合同行为时，应告知乙方并提出明确要求。11.8 行使依照本合同约定的对乙方行使扣款权利。11.9 合同约定的劳务作业完成后，乙方依照约定提交结算资料，甲方依照约定进行审核。11.10 上款所述结算程序完成后，甲方自结算完成之日起在约定时间内支付全部结算价款。12、乙方的工作12.1 组织具有相应资格证书的工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方配备的所有人员应当确保身体健康，均已明白所从事的工作内容，并满足劳动法规定的相应工作内容的身体条件，乙方对此承担一切责任。12.2 按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。乙方保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。如出现乙方不按时结算劳务人员人工费的，甲方有权对乙方进行10000-20000元经济处罚（合同价款中扣除），最后一次拨款（结算）有项目经理汇报现场劳务人员名单，出勤表根据劳务人员出勤表扣除人工费，有项目经理带领到项目有乙方发放，项目管理人员监督执行。12.3 为确保工程质量，乙方必须设专职技术和质量管理人员。12.4 属于乙方承包范围内的配合工种，如：电工、勤杂人员 等，均由乙方提供。12.5 服从甲方安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。12.6 乙方根据施工组织设计进度计划的要求，严格实施；12.7 乙方在收到甲方的施工组织设计后对班组进行技术交底。12.8 乙方应该在正式施工前，应当按照规范要求制作样板，经过甲方确认后，方可正式施工。12.9 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求和本合同附件安全技术交底及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。12.10 甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。12.11 乙方严格执行甲方的管理制度，并自愿服从甲方按照管理制度予以的奖罚，同意甲方可以直接在支付的工程款中予以支付或扣除。12.12 劳务作业全部内容经验收合格后，乙方应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付甲方。12.13 甲方不提供乙方施工劳务人员房屋及房屋租赁、生活用水、用电费等此费用由乙方自行承担。12.14 后继班组进场施工前必须同前道工序施工班组做好交接验收工作并向甲方和移交工序的其他承包人提出意见，逾期2日内未未提出验收意见的，视为上道工序质量合格，并可以进行下道工序施工。分包人应对上道工序的质量问题承担连带责任；上道工序质量合格与否不得成为分包人本工程质量不合格的借口而向发包人和其他分包人提出索赔。 后期如出现工序与工序之间交接质量问题影响施工，需另行找补、修补所发生的费用，由本合同乙方自行承担。工期不予顺延。13、安全文明施工13.1 安全管理乙方代表是乙方安全管理的第一责任人(详见附件2安全生产协议书)，负有对下属人员进行教育、培训、检查、监督的责任。乙方必须设兼职安全员，是施工现场安全管理的直接责任人。13.2 乙方安全管理工作必须接受甲方的监督与管理。13.3 乙方必须严格按照甲方要求对管理人员及操作人员实施安全知识及相关法规、管理制度的教育培训，确保所属人员具备相当的安全知识和自我防护能力。13.4 乙方安全员必须坚持对施工现场进行全面巡查，确保各类安全防护设施及机械设备有专人职守，把安全隐患消灭于萌芽之中。若发现其他作业单位对我方造成安全隐患的，也应当及提出并及时向甲方通报。对安全管理表现突出的人员，甲方可予100- 500元奖励。13.5 乙方必须按甲方要求，参加安全互检等活动，需要乙方整改的安全隐患，乙方须在甲方要求的期限内予以落实。13.6 乙方承担施工管理、作业人员人身损害责任或施工管理、作业人员致使其它第三方损害责任，因此给甲方造成损失，按照损失额100%赔偿。13.8 文明施工（1）杜绝因工死亡、重伤或重大机械设备事故；（2）严禁犯罪等违法事件发生；（3）严格控制环境污染、扰民等事项的发生；（4）现场管理中必须做到工完场清。（5）杜绝工人违章用电，宿舍内严禁出现私拉乱接电线和使用大功率电器等现象，防止引发触电和火灾事故。（6）进人施工现场严禁吸烟。（7）严防打架斗殴、酗酒、聚众闹事或其他治安事件的发生。13.9 如乙方未按甲方要求完成文明施工，导致甲方被相关部门罚款，乙方应承担此全额罚款。14、人员管理14.1 乙方进场后2天内向甲方提供本项目管理人员名单、施工劳务人员花名册及身份证复印件每延误一天按合同暂定人数每人100元/每天进行扣款。乙方不得随意变更本项目的管理人员，如需更改须经甲方书面确认同意，否则每变更一人次处罚乙方1000元违约金。14.2 施工期间，如乙方发生人员变动（包括增、减）的，需在变动的同时告知甲方，并须在发生变动的两日内将调整后的职工花名册（包含人员增减及进退场信息）上报甲方，乙方施工队伍管理费及当地政府规定应交的费用等均由乙方自行承担。15、事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时上报甲方，积极做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。若乙方未及时妥善处理，甲方有权按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，处理所发生的一切费用甲方可向乙方追偿。15.2 乙方或施工管理、作业人员自身原因导致事故的处理工作、伤亡赔偿及相应损失由乙方承担。16、质量检查与验收16.1 甲方的技术质量管理体系，是按照有关法律、规范的要求建立的较为完备的质量保证体系，乙方必须在这一体系下开展技术和质量管理工作。16.2 在施工过程中，乙方应严格执行“自检、互检、交接检”三检制过程控制，确保工程质量，并留有记录。16.3 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后2天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。16.4 全部工程竣工一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，但质量保修期内的质量保修责任仍由乙方承担。17、工程风险及保险17.1 对人身和财产造成的损害乙方在施工期间造成人身伤害、财产等损失，由乙方自行承担全部责任。17.2 乙方必须对现场人员办理人身保险和财产。该保险期自进入工地之时到合同履行完毕终止。17.3 如乙方未按规定办理保险，乙方应承担全部责任，甲方还有权代扣代缴。17.4若因施工人员身体健康问题给甲方造成任何损失，按照损失额的120%承担赔偿甲方责任。18、工程质量保证18.1 保修金按结算总造价的 3 %计算，保修期限为竣工后 1 年。保修期内发生的质量问题，乙方接甲方通知后1天内派人处理，否则甲方有权叧行处理，甲方有权无需乙方确认按实际发生的保修费用另加20%的管理费从乙方的保修金中扣除。保修期满后，将剩余保修金无息支付给乙方。18.2保修金的支付：承包人应在保修期满后向发包人书面提出保修金支付申请，发包人确认确保工程质量无异议，或承包人已按合同约定履行保修责任，发包人承诺在接到申请后30天内向承包人支付保修金，保修金不计利息。支付方式按一下方式进行：承包人在完成第贰年保修责任后，无任何质量问题，发包人向承包人发放保修金数额的100%（不含利息）；其他：按甲方与业主签订的工程质量保修书执行。19、不可抗力19.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落以及暴雨、台风、地震、泥石流等自然灾害。19.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次。19.3 不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。19.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的违约责任。20、违约责任20.1 不按约定向乙方支付分包合同价款的，向乙方承担应付未付款项按同期银行存款利率向乙方支付利息。20.2 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金 500 元。乙方不能及时完成工作，造成其它单位窝工的，除支付窝工费用外，还应向甲方支付违约金10000 元。20.3 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付违约金10000 元。甲方可以要求乙方整改，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务队伍完成，产生的费用由乙方承担。20.4 乙方未达到约定的安全文明施工要求，乙方应向甲方支付违约金5000 元。20.5 乙方或工人以非正当方式（包括以围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等）的行为方式向甲方提出要求的，每发生一起，由乙方承担2万元-20万元的违约金，并承担甲方因此遭受建设单位和政府部门的处罚所产生的一切损失，同时甲方有权终止合同。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，乙方仍应承担合同约定其他违约责任。20.6 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金2000 元。延误的乙方工作时间不予顺延。20.7 乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21、送达本合同履行过程中的甲方相关书面文件送达后，乙方应当在收到之日起3日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意甲方要求。本合同协议书中注明的乙方地址发生变更时，乙方应当在7日内书面通知甲方，逾期通知或不履行通知义务的，导致甲方无法通知或送达相关文件、信函、资料的责任由乙方承担。22、合同生效本合同自甲方和乙方双方签字盖章后生效。合同订立时间： 2015 年 7 月 日合同订立地点： 济南市 。23、合同解除23.1 双方协商一致的，可以解除劳务分包合同。23.2 甲方有理由认为乙方的项目负责人或者乙方的其他管理人员不称职，经告知后乙方仍不予撤换的，甲方有权解除合同。23.3 甲方与总包单位的施工合同解除的，甲方有权发出解除合同通知，乙方收到该通知后本合同即解除。23.4 乙方不能按照约定进度完成节点，甲方可要求乙方增加施工人员。乙方仍不能及时完成节点，甲方有权解除合同。23.5 乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、切实履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方有权解除合同。23.6 如乙方不按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求和本合同附件（1）安全技术交底及施工组织设计组织施工，甲方有权立即终止合同，没收乙方的全部履约保证金，已完成工程量不予结算，以弥补因此导致甲方的损失。23.7 本合同约定的解除条件成就时，甲方有权通知乙方解除本合同，办理分包合同价款结算手续，并通知乙方在要求的时间内撤离现场。23.8 合同解除后，按甲方要求撤出施工场地。23.9 乙方未按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。23.10 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和争议条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。23.11 乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务，经甲方催告后仍不能达到要求的，甲方可以解除合同，另派队伍继续完成工程的剩余部分，因此而给甲方增加的费用和损失由乙方承担。23.12 如乙方在施工中不能保质保量按期完工，同时在工作配合中得不到甲方的认可，则甲方将取消乙方承包范围内施工，并有另行发包的权利，乙方若在甲方要求撤离现场时，不主动配合，如借机闹事等，对此所产生的一切后果及责任由乙方承担。24、合同终止双方履行合同全部义务完毕后本合同即告终止。25、争议发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。25.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。25.2 行政部门责令停工的。25.3 仲裁机构或法院作出要求停工决定的。25.4 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。26、本合同壹式贰份，具有同等效力，由 甲方执壹份、乙方执壹份。27、附件：（1）安全技术交底（2）安全生产协议书（3）不拖欠民工工资承诺书（4）劳务队伍职工花名册上述合同附件是本合同的组成部分，与本合同互为解释，如附件内容与本合同不一致的以要求或标准较高的为准。发 包 人： 承 包 人： 地 址： 地 址： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 15