消防劳务施工合同.doc

消防劳务合同
总包单位(以下简称“甲方”)：
分包队伍(以下简称“乙方”)：
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就 的劳务方面签订本合同。
第一条：工程项目及承包范围
1. 甲方同意将 分包给乙方施工。
2. 甲方在本工程施工安装工作分包给乙方实施，包括但不局限于与上述合同有关的文件：招标书、投标书、图纸及设计说明、中标通知书、指令等其它甲方向业主或总包方承诺的与工程施工安装有关的所有事项，包含但不限于劳务人员日常管理，施工机具的配备，临建设施的搭建，工程质量控制，工程材料管理，库房管理，成品保护，甲供设备及材料的卸装(大型设备或材料的卸装用吊车费另行协商)、搬运，竣工验收及交付使用，协助办理工程决算、修改施工图纸，同时包括协助调试及两年保修和维护工作。
第二条：合同价款及承包方式
1. 合同总价： RMB：______元(大写人民币:______)。详见乙方报价清单：附件1
2. 该价格包含为完成乙方承包范围所发生的全部费用;费用内容还包含为保证本工程施工安全顺利进行及政府部门的规定而必须支付的人身保险及福利、及不可预见费用;如工人工资、交通费、生活费、保险费、电话费、住宿费、劳保费(工作服、安全帽、手套等)、机械费、工具耗材(钻头、开孔器、砂轮片、切割片、板牙、氧气、乙炔(电焊条及卡箍配件用开孔器除外)等)、及机械至工地的包装运输、系统安装连接、系统调试及投运、人员培训、质量保证、售后服务、工程利润和税费等费用。包含按国家规定由乙方缴纳的各种税费均已包含在本工程造价内。(千分之四)
3. 若乙方报价清单中未包括的工作内容，但实际工程安装中确实需要，则视为包含在本合同总价中。
4. 合同总价变更：在甲方与总包的工程决算中，实际工程量经甲方、业主或总包任何一方核实发生减少时，本合同金额在结算时相应核减。乙方费用增加的前提是业主或总包同意向甲方增加相应费用，并办理了相应的签证及付款手续。
5. 包人工、包材料，包机械、包工具耗材、包工期、包质量、包安全、包验收。
第三条：工期
1. 根据国家工期定额和使用需要，共同商定本工程工期：从____年___月___日起到___年___月___日止，在___日内完成所有合同内的工程内容。
2. 本施工工程自施工之日起须严格配合业主或总包之工序及工程进度执行及完成，包括于施工期间为确保整体工期而不断作出之深化设计及修订，以及不延误该工程之施工进度。
第四条：工程款支付及结算
1. 在本工程完工验收合格后十天内支付乙方合同全款。可根据甲方实际资金情况协商支付。
2. 所有结算款的支付就参照第二条第4点的内容要求。
第五条：双方责任
一.甲方责任：
1. 提供乙方在施工所需的用电、用水的接驳点。加工用电的主配电箱及到接驳的主电缆，其他的用电电缆及电箱由乙方提供。提供乙方材料堆放的场地。根据采购计划及时供应设备、材料进场。
2. 组织本项目的图纸会审办理工程变更方面的确认及向业主申报工程变更、签证等工作。
3. 组织编制施工计划协调各专业施工配合，检查验收乙方施工进度及质量。
4. 按本合同的约定按时足量向乙方支付工程的人工费用及结算款。
5. 甲方有权监督支配乙方的人工费及时足额发放以保证施工工人工资。
6. 甲方有权根据工程进度需要要求乙方增减施工人员，若乙方有难度或迟迟未落实甲方有权请施工工人费用从乙方人工费中扣除。
二.乙方责任：
1. 开工前一周内必须配合提交材料总计划，施工进度计划，材料进场计划。负责免费搭建现场所需的临时仓库及免费装卸和搬运本工程所需的材料及设备，接通施工现场内的用水、用电，并装置水表、电表(生活用的水、电费用自理)。进场材料由专人接收并负责装卸车,并进行登记,对申报但未进场的设备材料要及时向甲方反映，对设备、材料的数量、质量进行核准。收集所有工程中所用的设备、材料有关合格证书、负责材料进场报审计划。如接收人丢失合格证的，对其人工费进行适当减扣。施工中或完工后仓库里材料的场内移动和车辆装卸由乙方免费实施，对于不服从管理而产生的其它费用将从其人工费中扣除。
2. 在本工程的施工过程中,乙方要接受甲方指派的工地管理人员的管理,要服从现场的统一计划、统一部署并与之积极配合。若由乙方引起的罚款有乙方自行负责对于不服从甲方现场管理的，甲方可视情况对乙方进行500-50000元的罚款。
3. 要对施工人员进行安全教育，要求施工人员严格遵守安全操作规程。
4. 在乙方施工期间， 因乙方原因发生任何个人人身伤害、安全或质量事故，无论当事人是乙方人员或与本工程有关的其他人员，乙方均须承担相关全部责任。
5. 保修期限：以工程竣工验收合格及总包、甲方在验收证书签字之日起计算，保修期限为两年。保修期间，发生施工质量问题，由乙方自费修理;因甲方(或总包方或业主)采购的设备、材料的质量问题所引起的维修，甲方承担相应设备、材料费用，其它工程费用由乙方承担。乙方应在接到甲方电话通知后12小时内派人修理，否则总包可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。
第六条：争议与其它
1. 因不可抗力因素或其它任何原因造成的人员伤亡由其所属专业队伍负责并承担相应费用; 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由乙方承担;乙方设备、机械、车辆等现场施工用具所至的人员停、窝工、机械、设备损失，由乙方承担。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字或盖章确认后生效。
3. 履约合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，如协商不能解决任何一方均可向深圳市经济仲裁委员会申请仲裁,仲裁结果对双方有效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签订地址：_____________________________
签订日期：_____________________________

.