合同期末复习.doc

天一建筑公司向水木水泥厂发出一个要约表明了想要购买水泥，水泥厂发出的承诺由于暴雨天气到达天一公司时已超过了要约要求的期限，则下列说法正确的是（B）。
A.该承诺无效。 B.该承诺是否有效由天一公司决定。
C.该承诺是否有效由水木公司决定。 D.该承诺是否有效由双方协商决定
在缔约过程中，受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，该回复在性质上属于（D）。
A.部分承诺 B.邀请承诺 C.拒绝承诺 D.新要约
甲、乙公司于2009年5月10日在山东签订了一份大蒜的供货合同，约定甲向乙供应大蒜600吨，交货是2010年4月20日，在北京验货和收款，但合同中对价格没有做出明确规定，合同履行过程中，对于大蒜的价格，双方发生争议并未能达成一致，则应按照（C）价格履行。
A.2009年5月10日山东当地的市场 B.2010年4月20日北京当地的市场
C.2009年5月10日北京当地的市场 D.2010年4月20日山东当地的市场
在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（B）。
A.违约责任 B.缔约过失责任 C.无过错责任 D.合同责任
评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，此时处理原则是（A）。
A.以总价为准，修改单价。 B.以单价为准，修改总价。
C.按照废标处理。 D.要求投标人重新申报。
对于招标投标项目，招标文件往往载明了投标有效期，该投标有效期从（C）起计算。
A.投标文件发售之日。 B.投标文件约定的某一日期。
C.提交投标文件截止日期。 D.招标人发出中标通知书之日。
评标委员会在对投标文件进行评审过程中，其评标专家对评标结论有不同意见，为此拒绝在评标报告上签字，且拒不书面陈述其意见和理由，则（C）。
A.应重新招标。 B.由招标人直接确定中标人。
C.视为同意评标结论。 D.由评标委员会负责人确定评标结论。
某工程施工项目，招标人标底价格约6000万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，则下列选项中，（A）数据满足该项目投标保证金的要求。
A.60万元 B.100万元 C.120万元 D.200万元
某建筑公司中标承建某市政府办公大楼工程项目，在签订施工合同时，市政府要求建筑公司必须承诺在施工过程中无论发生什么情况都不能向市政府索赔。则市政府的这一要求违反了《合同法》的（B）。
A.平等原则 B.公平原则 C.诚实信用原则 D.自愿原则
关于《合同法》的平等原则，下列表述中正确的是（D）。
A.平等就是绝对的地位平等。 B.平等是合同内容的平等。
C.平等就是等价。 D.平等是权利义务对等。
某报纸登载公告，国家某重点项目工程拟进行勘察设计招标，按照《合同法》的规定，此公告的性质属于（B）。
A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.合同
王某是某监理公司承担的某公路项目的总监，在工程计量中，王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量，然后二人平分由此给建设单位造成了10万元损失，应对此损失承担连带责任的是（D）。
A.王某和李某 B.监理公司和施工单位项目部
C.王某、李某、监理公司与施工单位项目部 D.监理公司和施工单位
建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件，下列选项中，符合条件的是（B）。
A.已经办理了建设用地申请。 B.依法确定了建筑施工企业。
C.已经领取了房屋拆迁许可证。 D.建设资金全部到位。
自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日，最短不得少于（B）。
A.少于5日 B.少于5个工作日 C.少于7日 D.少于7个工作日
在《招标投标法》规定必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（A）。
A.勘察、涉及服务单项合同估算价50万元以上。 B.施工单项合同估算价达到160万元。
C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元。 D.监理服务单项合同估算价30万元。
某工程确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（C）前签订书面建设工程施工合同。
A.2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日
关于招标信息的修正，下列说法中正确的是（D）。
A.招标文件已经发布之后，对招标人和潜在投标人即具有约束力，任何一方不得对招标文件进行修改，但招标人可进行必要的说明和澄清。
B.招标人可以对已经发布的招标文件进行必要的澄清或者修改，但这种修改或澄清应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
C.招标人对招标文件的澄清既可以以书面文件形式进行，也可以通过口头形式进行，但通过口头形式进行澄清时要确保所有招标文件接受人得到通知。
D.该澄清或修改内容应为招标文件的有效组成部分。
张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同，约定10月3日张某向典当行支付100万元预付款，11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日，张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同，则张某可以行使（C），以维护自己的权益。
A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.预期违约抗辩权
某施工单位一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要无果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述正确的是（C）。
A.材料商转让自己的债权无需让施工单位知道。
B.材料商转让自己的债权应经施工单位同意。
C.若转让时材料商通知了施工单位，则建设单位可以主张抵消。
D.即便转让时材料商通知了施工单位，建设单位也不可以主张抵消。
某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工。针对上述情况，下列表述中正确的是（D）。
A.甲将工作交给乙完成只需通知建设单位即可。
B.甲将工作交给乙完成只有经过建设单位同意方才有效
C.因乙具有相应的施工资质上述行为有效。
D.无论建设单位是否同意及乙是否具有资质，上述行为均无效。
某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是（A）。
A.通知建设单位即可。 B.需经建设单位同意。 C.须经建设行政主管部门批准。
D.必须经人民法院或仲裁机构确认。
某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所致。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任下列说法中正确的是（A）。
A.由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范。
B.由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认。
C.由发包人负责，因工程师系发包人委托在现场履行监理职能的人，且该施工组织设计经过了工程师的确认。
D.由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中。
某工程按我国施工合同示范文本签订了承包合同，施工中设计方变更设计，发包人为此发出变更通知，施工方于当年5月8日向工程师提交了变更合同价款的报告。若工程师无正当理由不确认也未答复而视为变更价款报告已被确认的最后日期是5月（C）日。
A.15 B.18 C.22 D.28
某工程施工过程中，对部分隐蔽工程进行检查，工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准，则承包人（C）。
A.仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延。
B.仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿。
C.有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿。
D.无权向发包人提出索赔要求，承包人应无条件服从工程师指令。
解放开发公司根据评标结果向天明建筑公司发出了中标通知书，此中标通知书属于（B）。
A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.承诺邀请
甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，但未约定电子邮箱的地址，则依据《合同法》规定，要约生效的时间应为（C）。
A.乙发出电子邮件的时间。 B.乙发出的电子邮件得到甲确认的时间。
C.乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间。 D.甲单位知道收到邮件的时间。
下列关于合同生效的要件中，表述错误的是（A）。
A.当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力。 B.当事人意思表示真实。
C.合同不违反法律和行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益。
D.具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件。
王某作为个人签订的四份合同，其中属于无效合同的是（B）。
A.以欺诈手段签订的合同 B.与工程总承包单位签订的消防工程专业承包合同
C.显示公平的合同 D.乘人之危签订的合同
某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于（D）。
A.无效合同 B.部分无效合同 C.效力待定合同 D.可变更、可撤销合同
甲与乙签订一份合同，后被法院认定无效合同，但合同中（D）条款的效力不受影响。
A.主要权利 B.主要义务 C.违约责任 D.争议解决方法
包工头与甲某签订了一份劳动合同，合同中约定无论甲某在施工过程中因什么原因导致受伤或死亡，包工头均不承担责任。在施工过程中果然发生了事故导致甲某重伤，则下面说法正确的是（C）。
A.依据合同，包工头不承担责任。 B.该条款无效，包工头依然要承担责任。
C.该合同无效，包工头应承担责任。 D.如果甲对该条款的约定是完全同意的，则包工头不承担责任。
某合同是按照市场价格约定的合同价格，2003年2月1日订立合同时约定价格为200元/吨，交货时间是2003年6月1日。但卖方于2003年7月1日才交货，2003年6月1日时的市场价格为210元/吨，2003年7月1日市场价格为220元/吨，则买方应按照（D）元/吨的价格向卖方付款。
A.220 B.210 C.190 D.200
甲、乙双方签订施工合同约定，乙方因管理不善导致工程拖期的，应支付工期延误的违约金；甲方不按时支付工程款的，应支付拖期违约金。施工中，甲方迟延支付工程款，乙方认为：甲方不给钱，我就不干活，造成工地管理混乱，工程严重拖期。结算时，双方发生争议，下列表述中，正确的是（BCE）。
A.乙方工期拖延是因为甲方拖欠工程款，故乙方不构成违约。
B.乙方因工期延误，应承担违约责任。 C.甲方拖欠工程款应承担违约责任。
D.甲乙双方的违约责任可以相互抵消，视为双方均未违约。
E.甲乙双方应各自承担相应的违约责任。
下列关于合同变更的表述中，错误的是（ABDE）。
A.设计单位应建设单位的要求，背离中标方案将原公建设计改为住宅设计，此设计变更为有效的约定变更。
B.承发包串通投标而中标，合同履行过程中，发包人要求在合理范围内缩短工期，属于合同的变更。
C.设计单位与建设单位就设计内容的洽商修改，一般属于约定的变更。
D.建设工程施工承包领域的设计变更，属于法定的合同变更。
E.经过招投标，双方背离备案的施工合同实质性条款另行签订补充协议，属于合同变更。
下列各项义务中，属于承包人义务的有（ACE）。
A.按合同要求的工期和质量标准组织施工。
B.组织设计单位进行图纸会审和设计交底。
C.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定。
D.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至合同约定的地点。
E.处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括（ABD）。
A.在投标截止日期之前提交投标书。 B.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
C.如有正当理由，投标人可在招标范围以外提出新的要求。
D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。 E.投标书正本和副本的内容允许有差别。
评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（ACDE）。
A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误。
C.丙未按照投标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理。
D.丁的投标文件中含有不明确的内容，评标委员会要求其作必要的澄清或说明。
E.戊是他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理。
投标文件有下列（AC）情形的，招标人不予受理。
A.未按要求密封递送的标书。 B.有单位盖章或法人代表签字。
C.逾期到达或未送达指定地点的。 D.按招标文件要求提交了保证金。
E.联合体投标并附有联合体各方共同投标协议的。
根据《民法通则》的规定，法人应当具备的条件是（ABDE）。
A.依法成立。 B.有必要的财产或者经费。 C.具有完全民事行为能力。
D.有自己的名称、组织机构和场所。 E.能够独立承担民事责任。
为保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（AC）。
A.可由建设单位直接采购。 B.可由承包商负责采购，但应到建设单位指定的供应商处采购。
C.可由双方认定的供应商供应。 D.建设单位可以直接为承包商指定生产厂家。
E.建设单位可以直接为承包商指定品牌。
某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂，专业要求特别高。则说法正确的是（CDE）。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建。 B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布。
C.评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人。
D.评标委员会的专家组成员可以直接由招标人直接确定。E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人。
根据我国有关规定，以下（BCDE）项目经批准可以进行邀请招标。
A.项目有特殊技术要求，但可供选择的潜在投标人较多。B.受自然地域环境限制的。
C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的。
D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的。 E.法律、法规规定不宜公开招标的。
根据《民法通则》的规定，民事法律行为应具备的条件是（BCDE）。
A.行为人必须具有完全民事行为能力。 B.意思表示真实。
C.不违反法律。 D.不违反社会公共利益。 E.行为人具有相应的民事行为能力。
合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（BDE）行为，应当承担缔约过失责任。
A.假借订立合同，恶意进行磋商。 B.恶意进行磋商给对方造成损失。
C.故意隐瞒与签订有关的重要事实。 D.故意提供虚假情况，给对方造成损失。
E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本。
下列合同中，属于可变更或可撤销的合同情形的是（CD）。
A.15岁的小王购买笔记本电脑的合同。 B.承包商购买走私钢材的合同。
C.小张与小刘签订的买卖合同，而小张以为是赠予合同。
D.订立合同时显失公平的合同。E.精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同。
根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定，可以对合同价款进行调整的因素有（BCE）。
A.由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨。
B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
C.工程造价管理部门公布的价格调整因素。
D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时。
E.双方约定的其他因素。
在建设工程实践中，引起索赔的起因可能包括（ABCE）。
A.合同双方未按合同约定履行义务。
B.工程设计图纸错误。
C.工程环境变化，包括法律、物价和自然条件变化等。
D.合同一方因自身原因造成了经济损失。
E.不可抗力因素。
可以成为劳务作业发包人的单位有（BC）。
A.工程发包单位
B.施工承包单位
C.专业分包单位
D.劳务分包单位
E.工程监理单位

某市准备建设一座图书馆工程，建筑面积8000m2，预计投资约1200万元，建设工期为12个月，工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支，决定自行招标，并向当地的建设行政主管部门提出招标申请，得到批准，建设单位依照法定程序进行公开招标。
由于该建筑工程结构复杂，建设单位根据相关专家建议，要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。
拟参加本项工程投标的五家单位中，A、B、E单位为房建二级资质，C单位为房建三级资质，D单位为房建一级资质，C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学，经C单位法定代表人私下运作，建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程，并向B单位暗示，如果不接受此联合方案，将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程，并将该部分工程交由C单位施工。后B单位和C单位联合投标成功。B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》，B和C单位也签订了联合承包工程的协议。
问题：（1）本案建设单位准备自行招标，必须满足什么条件？
（2）在上述招标过程中，项目的建设单位的行为有哪些不合法之处？
（3）从背景内容来看，B和C单位组成的投标联合体是否有效，为什么？
答案：（1）根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。
（2）该项目的建设单位，顾及建设行政主管部门的关系，强令B和C单位组成联合体投标，排斥了其他投标人可能的中标机会属于不正当竞争行为，违背了《招标投标法》关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定，而且在招标过程中，亦和投标人存在串通关系。
（3）B和C单位组成的联合体无效。根据《招标投标法》的规定，两人以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目的相应能力，同一专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案项目中，B和C单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求，所以是无效的。

某建筑工程，发包人与承包人签订了工程施工合同，合同约定工程总价为6200万元，工期为300天。
施工过程中，该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误：
事件1：基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知施工单位停工10天，以完成上述工作。
事件2：由于发包人原因，某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3天。
事件3：承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2天，造成相应工作施工滞后2天。
事件4：由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3天，工程不能施工。
事件5：施工地区下了特大暴雨，造成工程停工2天。
问题：（1）请说明每个工期事件应批准的延长时间及其原因。
（2）该工程实际工期延误多少天？应批准的工期延长时间为多少天？
答案：（1）各事件应批准延长时间及原因：
事件1：地下障碍物影响工程施工，不是一个有经验的承包商能够合理预见的，工期应延长10天。
事件2：图纸延误属于发包人的责任，工期应延长3天。
事件3：停工机械延误属于承包人责任，影响工期不予顺延。
事件4：停电属于发包人应承担责任，工期应延长3天。
事件5：特大暴雨的影响属于发包人应承担的责任，工期应顺延2天。
（2）该工程的实际工期延误20天。应批准的工期延长为18天。

某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2008年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2008年5月10日上午9点为投标截止时间。
在投标截止时间之前，A、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2008年5月10日上午9时15分送达。2008年5月11日上午在当地招标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。
评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人，招标人代表1人、技术经济专家4人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。后经评标委员会评标确定D企业中标，2008年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2008年6月25日双方签订了书面合同。
问题：（1）招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。
（2）A和B企业的投标文件是否有效？请说明理由。
（3）请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。
（4）请指出评标委员会组成的不妥之处，并说明理由。
（5）招标人签订合同的日期有何不妥？请说明理由。
答案：（1）招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点工程项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。
（2）A和B企业的投标文件无效。本案B企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒绝接收；A企业投标文件没有企业法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应做废标处理。
（3）本案例开标工作存在以下不妥之处：
①按照《招标投标法》的规定，开标应在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，本案例项目在其后第二天开标不妥。
②按照《招标投标法》的规定，开标应由招标人主持，故本案由当地招投标监督管理办公室主任支持不妥。
（4）评标委员会成员组成的不妥之处如下：
①按照《招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定，项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会的成员。
②一般情况下，公证人员不熟悉工程项目的相关业务，因此担任评标委员会成员不妥。
③按照《招标投标法》的规定，评标委员会技术、经济等方面的专家的人数为5人以上单数，并且不得少于成员总数的2/3。本案例的技术经济专家比例仅为4/7，低于规定比例要求，组成不妥。
（5）按照《招标投标法》的规定,招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30天内，订立书面合同，本案两者时间间隔已超过30天，故不妥。
某建筑地基基础工程，经招标投标最终确定某施工单位中标，并签订施工合同，同时建设单位委托监理单位承担施工阶段监理工作。在基坑支护施工中，项目监理工程师发现施工单位未按照已批准的施工技术方案组织施工，监理工程师认为新的施工技术方案可能存在一定的安全隐患，为此，总监理工程师下达了工程暂时停工的指令，并报告了建设单位。
施工单位认为该新技术方案企业已经采用过多次，技术已经很成熟，不会发生安全问题，在监理单位的一再干预下方暂停工程施工。
后经有关部门组织鉴定，该新技术方案不存在问题，施工单位复工后，就此事向监理单位提出索赔要求，与此同时，建设单位也认为项目监理单位的行为过于武断，致使工程延期，要求监理单位承担相应责任。
问题：（1）在施工阶段，施工单位的做法有哪些不妥之处，请指出并说明理由。
（2）建设单位的做法有何不妥之处，请说明指出。
（3）施工单位的索赔能否得到支持？请说明理由。
答案：（1）在施工阶段施工单位的行为存在以下不妥之处：①未按照已经批准的施工技术方案施工不妥。正常施工应严格按照已批准的施工技术方案；若采用新技术方案应经项目监理机构重新审批，必要时组织专家论证。②总监理工程师下达工程暂停令后施工单位应立即停止施工，因为施工单位违背基本建设程序，擅自变更施工方案施工，因此应严格执行工程停工令。
（2）建设单位要求监理单位对工程延期承担责任错误，该行为不妥，因为监理单位为依法行使职权。
（3）施工单位的索赔不成立，其根本原因在于施工单位违背了基本建设程序，擅自变更施工方案施工，同时其即便提出索赔主张，亦只能向建设单位提出而不能向监理单位提出索赔，因为监理单位与施工单位不存在合同关系。