2011年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题(6)-中大网校.doc

中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： 2011 年监理工程师建设工程合同管理临考冲刺试题(6)总分：110 分 及格：66 分 考试时间：120 分 一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)(1)在施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证 B.施工履约保证 C.施工预付款保证 D.质量保证金保证 (2)施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。A.投标须知 B.资格预审表 C.合同专用条款 D.对投标人书面有质疑的解答 (3)当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的（）。A.不安抗辩权 B.撤销权 C.代位权 D.同时履行抗辩权 (4)邀请招标投标阶段是指（）。A.从发布招标广告开始到投标截止日期为止 B.从发出邀请函开始到投标截止日期为止 C.从发出邀请函开始到签订合同日期为止 D.从发出邀请函开始到定标为止 (5)在 FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（）。A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： (6)可以不依法公开招标的项目是（）。A.全部使用国有资金投资的工程项目 B.国有资金投资占控股的工程项目 C.国有资金投资占主导地位的工程项目 D.总投资在 3000 万元人民币以上项目 (7)图纸会审和设计交底应由（）来组织进行。A.发包人 B.承包人 C.设计人 D.监理单位 (8)发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。A.结清全部设计费 B.支付一半设计费 C.停止支付设计费 D.预留一定保证金后全部支付设计费 (9)某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金 8 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 20 万元，则采购方有权要求供货方支付（）万元承担违约责任。A.8 B.16 C.20 D.28 (10)参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方 B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调 D.由发包人进行协调 (11)某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（）中。A.建设工程委托监理合同 B.中标函 C.建设工程委托监理合同标准条件 D.建设工程委托监理合同专用条件 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： (12)招标人与中标人签订施工合同时，以（）为准。A.评标价 B.投标价 C.平均报价 D.协议价 (13)与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。A.竞争程度低 B.评标工作量小 C.招标时间长 D.费用低 (14)FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至（）为止的天数。A.“结清单”生效日 B.工程接收证书注明的竣工日 C.缺陷通知期满之日 D.竣工验收合格之日 (15)按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。A.以履约保函金额为限 B.以中标的合同金额为限 C.为业主的全部损失 D.包括业主的全部损失加违约金 (16)某工程项目在招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效 B.对全体投标人有效，但无需发送其他投标人 C.应发给全体投标人，并说明问题来源 D.应发给全体投标人，但不说明问题来源 (17)工程师在确认工期是否顺延时，应当首先（）。A.依据合同确认责任者 B.分析施工进度计划 C.判断是否符合顺延工期的条件 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： D.考察事件实际造成的时间 (18)在工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织签订、验收和向设计审批部门报批。A.设计人 B.监理人 C.审图机构 D.发包人 (19)按照中华人民共和国合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。A.必须征得对方同意 B.无需征得对方同意，但应提供担保 C.无需征得对方同意，但要通知对方 D.无需征得对方同意，也无需通知对方 (20)委托监理合同终止的标志是（）。A.竣工验收完毕 B.工程保修期满 C.签订工程保修责任书 D.监理人收到监理报酬尾款 (21)投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（）。A.以大写金额为准 B.以金额高者为准 C.以小写金额为准 D.以金额低者为准 (22)在建设工程招标管理中，下列关于定标程序的表述，不正确的是（）。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 B.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 C.招标人确定中标人后 30 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 D.中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改 (23)合同履行过程中发生不可抗力，承包人施工被迫中断，监理工程师应完成确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。监理工程师完成的这些工作属于（）。A.正常工作 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： B.附加工作 C.额外工作 D.临时工作 (24)根据中华人民共和国合同法对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。A.罚金 B.利息 C.赔偿金 D.违约金 (25)按照中华人民共和国合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 (26)本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则（）。A.行为人承担民事责任 B.视为不同意 C.本人承担民事责任 D.视为同意 (27)FIDIC施工合同条件中，监理工程师接到承包商申请后的（）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.14 B.28 C.36 D.42 (28)合同被变更、撤销的前提是（）。A.合同欠缺生效条件 B.合同无效 C.当事人提出请求 D.人民法院有权变更、撤销合同 (29)在 FIDIC施工合同条件中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： 更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应（）。A.由业主承担 B.由承包商承担 C.由工程师确定由谁承担 D.视检验结果是否合格划分责任归属 (30)勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 (31)在 FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是（）。A.投标截止日期的同一天 B.签订合同之日 C.监理工程师发布开工之日 D.投标截止日前第 28 天 (32)“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应（）。A.债务人不承担违约责任 B.由债权人追究第三人的违约责任 C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任 (33)在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法（）原则的重要体现。A.自愿 B.平等 C.诚实信用 D.公平 (34)施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的（）中规定的。A.合同协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.补充协议 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： (35)项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据（）确定。A.项目目标分解 B.项目决策 C.工程建设总进度 D.工程建设总进度计划 (36)设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（）。A.退还定金 B.退还定金并赔偿发包人损失 C.双倍返还定金 D.支付 2%设计费的违约金 (37)某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（）。A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失 C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 (38)在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是（）。A.现场地上障碍物的拆除工作 B.勘察现场设备机具的布置和架设 C.完成通水、通电及道路平整作业 D.提供水上作业用船 (39)在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由（）负责。A.供货方 B.运输部门 C.采购方 D.供货方和运输部门共同 (40)建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生的 28 天内，承包人应向工程师递交（）。A.索赔事件发生的原因和证据资料 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： B.索赔的依据 C.索赔意向通知 D.索赔报告 (41)发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间（）。A.不可顺延 B.可顺延 2 天 C.可顺延 3 天 D.可顺延 6 天 (42)在 FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决（）时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作 C.接通水、电线路 D.施工场地平整 (43)下列选项属于委托监理合同中委托人义务的是（）。A.负责合同的协调管理工作 B.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密 C.对建设工程有关事项和工程设计提出建议 D.在双方议定的时间内，免费向监理人员提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料 (44)在建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中（）。A.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多 B.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 C.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多 D.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少 (45)施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。A.工程师 B.承包人 C.工程师和承包人 D.发包人 (46)在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： 由（）承担。A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.发包人和承包人共同 (47)材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天（）计算。A.002%B.005%C.01%D.02%(48)采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价 B.确定合同价 C.衡量各投标书优劣的依据 D.确定投标人实现各种指标的依据 (49)甲施工企业获悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商 B.违反缔约中的保密义务 C.有违背诚实信用原则的行为 D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况 (50)某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延 B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延 C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延 D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延 二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 上以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得 0.5 分。)(1)在建设工程勘察合同(示范文本)中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有（）。中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： A.违约责任 B.合同争议的解决 C.未尽事宜的约定 D.设计合同依据的文件 E.材料设备的供应 (2)在 FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）不同。A.分包合同的工作内容 B.选择分包单位的权利 C.工程师对分包商利益的保护 D.工程款的支付开支项目 E.承包商对分包商违约行为承担责任的范围 (3)设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的（）等方面的内容。A.所达到的技术指标 B.技术先进性 C.方案合理性 D.经济可行性 E.对工程项目投资效果的影响 (4)与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（）。A.主体具有特定的资格条件和资质条件 B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点 C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约 D.合同标的是质量、进度、投资三控制 E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质 (5)在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A.仲裁申请书 B.请求仲裁的意思表示 C.仲裁事项 D.选定的仲裁员 E.选定的仲裁委员会 (6)对设计标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A.总体布置的合理性 B.设备选型的适用性 C.造型是否美观大方 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： D.“三废”治理方案是否有效 E.投资是否很低 (7)在建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为（）。A.工期索赔 B.工程变更索赔 C.工程延误索赔 D.意外风险和不可预见因素索赔 E.费用索赔 (8)合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是（）。A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C.合同中未约定履行的顺序 D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E.对方的对价给付是可能履行的义务 (9)风险责任划分的判定原则是（）。A.承包商在多大程度上对该外界条件不可预见 B.不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度 C.在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况 D.由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少 E.属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度 (10)在 FIDIC施工合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是（）。A.不包含在合同价格之内 B.业主的备用金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意 E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额 (11)依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（）。A.应由业主要求分包商提供 B.应由工程师要求分包商提供 C.应由承包商要求分包商提供 D.应由承包商认可分包工程后退还分包商 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商 (12)在建设工程勘察合同(示范文本)中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括（）。A.工程概况 B.设计人员应交付的资料和文件 C.变更及工程费的调整 D.发包人应提供的资料 E.治理工程的检查和验收 (13)承包人提出费用索赔中的人工费可能包括（）。A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费 D.闲置人员在停工期间的福利费 E.计日工资 (14)在 FIDIC 的施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（）等方面。A.选择分包单位的权利不同 B.分包合同的工作内容不同 C.分包合同的当事人不同 D.工程款的支付开支项目不同 E.业主对分包商利益的保护不同 (15)在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。A.委托人违约，赔偿监理人经济损失 B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出 (16)在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。A.双方签订的采购合同 B.施工合同对材料的要求 C.合同约定的质量标准 D.合同未约定的推荐性质量标准 E.双方当事人共同封存的样品 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(17)下列关于 FIDIC 编制的分包合同的说法，正确的是（）。A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险转移给分包商 B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同 C.承包商应向分包商收取分包管理费 D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 E.可以允许业主与分包商私下约定 (18)FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应说明（）。A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排 E.预计应支付给承包商费用的资金估算表 (19)当事人在（）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议的 B.仲裁委员会无权仲裁的 C.裁决所依据的证据不全面 D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据 E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊 (20)无权代理行为在（）情况下，被代理人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示 B.被代理人作否认表示 C.经被代理人追认 D.代理人要求 E.法院判决 (21)下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（）。A.招标文件 B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答 C.技术文件中提供的地质资料 D.工程师发布的书面指令 E.检查和试验记录 (22)委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.建设工程有关事项的建议权 B.对实施项目目标的监督控制权 C.审核承包人索赔的权利 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： D.完成监理任务后获得酬金的权利 E.终止合同的权利 (23)在建设工程施工审核索赔计算的正确性表述中，审核所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题包括（）。A.在索赔计算中不应有重复取费 B.在停工损失中，不应以计日工费计算 C.工程量表中的单价是单一单价，仅含有直接费 D.在停工损失中，通常采取人工单价乘以折算系数计算 E.在停工损失中，不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬 (24)委托监理合同中，监理人应承担的义务包括（）。A.开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况 B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师 C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密 D.不得参与与委托人利益相冲突的活动 E.免费向委托人提供服务人员 (25)建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人配合施工工作的内容包括（）。A.处理有关设计问题 B.进行设计交底 C.协助施工承包人编制施工方案 D.参加竣工验收 E.参加重要隐蔽工程部位验收 (26)依建设工程施工合同(示范文本)规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是（）。A.由监理工程师组织试车 B.承包人应在试车前 48 小时向监理工程师发出要求试车的书面通知 C.发包人为试车提供必要的条件 D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字 E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录 (27)在建设工程委托监理合同(示范文本)中，监理人应承担的义务包括（）。A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程的总监理工程师的情况 B.在合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师 C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密 D.不得参与与委托人利益相冲突的活动 E.免费向委托人提供服务人员 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址： (28)在 FIDIC土木工程施工分包合同条件中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸有误 B.拖延支付工程款 C.工程发布错误的指令 D.变更工程的估价认为过少 E.施工中遇到大风天气 (29)某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。(30)某材料采购合同中，双方约定的采购量为 100t，合理磅差为 05%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（）。A.计量 98t，则应补交 2t B.计量 98t，则应补交 15t C.计量 998t，则不再补交 D.计量 998t，则应补交 02t E.计量 102t，则应退还 2t 答案和解析 一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)(1):A(2):B(3):D(4):B(5):B(6):D(7):A(8):A(9):C(10):B(11):D(12):B(13):C(14):B(15):A(16):D(17):D 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(18):D(19):C(20):D(21):A(22):C(23):C(24):C(25):B(26):D(27):B(28):C(29):D(30):A(31):D(32):C(33):D(34):B(35):D(36):C(37):B(38):B(39):B(40):C(41):D(42):A(43):D(44):D(45):B(46):B(47):B(48):C(49):A(50):D 二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 上以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得 0.5 分。)(1):A,B,C(2):A,B,D,E(3):A,B,C,E(4):A,B,C(5):B,C,E(6):A,B,C,D(7):B,C,D(8):C,D,E(9):A,B,C,D 中大网校引领成功职业人生 中大网校 “十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(10):B,C,E(11):C,E(12):A,C,D,E(13):A,B,C(14):A,B,D,E(15):A,C,E(16):A,C,E(17):A,C(18):A,B,C,E(19):A,B,D,E(20):A,C(21):D,E(22):D,E P84 1.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（1）完成监理任务后获得酬金的权利。（2）终止合同的权利。2.监理人执行监理业务可以行使的权力包括（1）建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求。（2）对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。（3）工程建设有关协作单位组织协调的主持权。（4）在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应忙通知委托人。（5）审核承包人索赔的权利。（本解析由千百度提供）(23):A,B,D,E(24):A,B,C,D(25):A,B,D,E(26):B,C,D(27):A,B,C,D(28):A,B,C,D(29):C,E(30):A,C,E