河道治理类劳务合同执行范本.doc

工程
劳务承包协议
（协议编号： ***********）
发包方：************ （以下简称甲方）
承包方：************ （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国协议法》、及其与业主签订的《**********工程施工协议》，为加强施工管理，保证工程质量、安全、进度达标，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 ************工程 劳务承包事项达成一致，特订立本协议，供双方共同遵守。
1、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：*************
2、协议范围
2.1 ******************；
2.2 *******************；
2.3********************；
2.4********************；
2.5根据现场的需要，乙方无条件承担甲方安排的其他新增或零星的施工内容，计取费用。
2.6根据现场需要和甲方的安排，乙方无条件的配合其他劳务作业队伍的施工工作。
具体内容见附件一：《工程量清单及单价》
3、协议工期及进度规定：
3.1、协议工期
工程开工时间： ****年**月**日
工程竣工时间： ****年**月**日
阶段竣工时间（节点工期）：
具体各阶段月施工强度见附件二：《进度计划表》。
3.2、乙方必须配备足够的设备、管理人员及作业人员。并根据进度计划的变化作相应的增长或减少。
3.3、乙方设备配置及劳动力组织上要充足考虑施工过程中的不可避免的技术间歇时间，如碾压期、实验期、合理的间隔期、雨季影响、其它工序合理的停工期、不可抗力的自然现象等引起的停工。
3.4、工期延误
3．4．1在施工过程中发生以下情形之一而导致工期延误，经业主方确认后，工期顺延：
3.4.1.1重大设计变更；
3.4.1.2不可抗力；
3.4.1.3由于业主因素规定停工；
3.4.2工期延误的责任
3.4.2.1因乙方因素导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此导致的一切经济损失和赶工费用。
3.4.2.2由于重大设计变更或业主因素导致的工期延误，除工期顺延外，如业主进行了补偿，甲方应当给予乙方相应的补偿。
3.4.2.3由于不可抗力因素导致工期延误，除工期顺延外，双方各自承担自己的经济损失。
4、计量与单价
4.1单价
4.1.1各项目施工劳务单价见附件一：《工程量劳务单价表》。
4.1.2劳务单价中包含了施工作业所需的所有人工费、辅助及消耗性材料费、约定的机械费用、劳务管理费、安全费及利润等所有费用。
4.1.3计日工： 单价按150元/工日 计价 ，计日工工日量按实计算。
4.1.4本协议价格为固定价格，不因施工期内的人工、材料、机械、政策法令、外界环境等任何因素的变动而进行价格调整。
4.2 计量办法
4.2.1工程量按施工交底图及双方现场共同收方按实际完毕量拟定。
4.2.2超过施工交底图工程量不予计量，导致甲方损失的由乙方负责补偿
5、双方责任义务
5.1甲方责任义务：
5.1.1按协议约定及时支付工程款；
5.1.2合理、公平、公正地协调解决相关作业班组的配合、纠纷、施工条件；
5.1.3协调业主、监理及本地相关部门的关系；
5.1.4全面负责施工的组织协调工作，编制施工组织设计，安排施工进度计划，保证施工任务均衡合理；
5.1.5按照规定提供乙方所需图纸，并做好技术交底和安全交底；
5.1.6负责制定质量管理目的，并拟定各项技术措施。加强安全生产管理，制定现场安全生产管理规定，完善现场安全技术措施，并监督乙方人员做好安全生产措施。
5.1.7提供作业场地；提供市政自来水接入点、电源接入点及低压计量装置，水费、电费由甲方承担（低压计量装置到乙方用电设备的线缆、末级配电箱、照明设施及水管等由乙方负责提供）
5.1.8提供工程永久性材料、提供模板周材（消耗性材料由班组提供，如钉子、铁丝、焊条、切割片、丝杆、拉片等）；机械设备只提供搅拌机。
5.1.9负责购买相关的工程保险。
5.2乙方的责任义务：
5.2.1提供本工程施工所需的工具、用品、手推车、振动棒、振动平板、滚子碾、尺枋、手提切割机、钢筋加工、焊接机械等所有甲方提供的设备材料以外的所有材料、设施设备、用品、劳保用品等。
5.2.2乙方应教育工人严格遵守各种安全生产规程和甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理、劳动管理等各项规章制度；乙方在施工中加强自身安全措施；乙方在施工过程中发生的的所有安全事故及乙方负责的施工范围内的第三者责任事故均由乙方承担所有责任；
5.2.3配备满足进度规定的设备、材料、管理及作业人员，保证达成施工过程中甲方按月下达的进度计划规定及本协议附件规定的竣工时间和节点工期；服从项目部的管理、调度，施工中不得随意停工；
5.2.4乙方必须采用措施保证协议分项工程的施工质量，必须达成本工程相关质量规范规定，具体施工质量规定见附件三。乙方应监督检查劳务作业人员在施工中的质量控制，做好施工过程中的质量自检、互检工作，假如乙方施工的工程质量达不到协议约定标准，由乙方负责返工，并承担返工的一切费用和损失；
5.2.5乙方所涉工程，在该部分工程竣工后，必须立即清理，做到工完料净场地清，分项工程竣工移交后面工种时，必须保持环境清洁，剩余的材料，必须堆放到甲方指定的地点；
5.2.6乙方对进场工人应严格管理，如因乙方进场工人违规、违纪、违法等导致的一切后果由乙方承担；
5.2.7乙方应教育工人爱惜甲方提供的各种工器具，减少损耗，节约材料；在合理范围以外的甲供材料损耗和工器具损坏由乙方负责损耗和修理费用；
5.2.8及时支付民工工资及材料、设备款；
5.2.9自行解决作业人员及管理人员的食宿、办公、娱乐设施。
6、履约保证
6.1协议签订时乙方向甲方提交履约保证金、农民工工资保证金和安全保证金金额*****元人民币。
6.2上述保证金及保函当工程款保存金总额达成*****元人民币后退还。
6.3乙方承诺假如导致施工设备、人员投入局限性，达不到工期计划规定期，甲方有权使用保存金来组织社会设备人员保证进度规定。任何条件下，乙方若施工半途停工涨价扯皮等，甲方有权没收保证金和保存金且有权不支付剩余工程款，乙方无条件退出工地现场。
6.4乙方现场负责人为 ，为乙方现场全权代表，在现场工作生活时间每月不得少于25天，每少一天扣工程款500元人民币。
7、结算与支付
7.1结算
7.1.1每月与业主结算报量的同时由项目部与乙方同步计算当月完毕工程量和工程价款，报公司相关部门审批后作为中间支付的依据；
7.12当协议工程施工结束经验收后办理本工程竣工结算，报公司相关部门审批后作为最终结算的依据。
7.2支付
7.2.1每月待业主支付的工程进度款到公司帐户后的5天内划到协议指定的乙方帐户上。每月支付当月工程款的80%，其余20%为保存金。
7.2.2在竣工结算办理结束、遗留问题解决清楚后三个月内退还保存金的75% ，其余 25% 待业主验收质保期到期后一次性退还。
8、与相关班组的配合
8.1乙方配备足够的作业设备和作业人员，并保证设备完好率和作业人员出勤率，如无特殊情况导致关联第三方窝工，要承担所有经济责任。
8.2乙方应积极配合关联班组工作，及时为关联的下道工序腾出场地便于施工。
8.3乙方应无条件配合关联班组的工作，听从现场管理人员的指挥，按规定的施工方式进行施工，保证工程施工质量。
9、安全及文明施工
9.1乙方必须严格执行国家的安全法规和项目部的各项安全生产规章制度，加强机械设备的管理维护和人员的安全教育，对自有设备、人员及施工区第三方人员等的安全负责，承担本协议范围内的安全管理责任并承担相应经济责任。协议履行期间，安全费用在 两万 元人民币内由乙方全额承担，安全费用超过 两万 元人民币，乙方承担超过部分金额的 20% ，甲方承担超过部分金额的 80% 。
9.2乙方指定 为兼职安全员，配合甲方安全人员进行安全管理，对违章作业行为人员进行教育处罚。
9.3乙方所有设备、车辆必须有正规齐全的手续（合格证、驾驶证、行驶证、营运证、保险证及操作人员从业资格证），杜绝三无设备、车辆进入施工现场，证件不齐导致的损失和安全责任由乙方承担。
9.4乙方作业人员不服从甲方现场安排，强行违章作业，导致事故由乙方自行负责，并承担一切责任。
9.5严格执行文明施工的相关规定，遵守文明公约，生活区、施工区排放有序，道路经常洒水除尘。
9.6乙方必须加强对机械设备、车辆的班前例行安全检查，并做好设备安全检查和检修维护台帐，杜绝一切机械安全事故。
9.7乙方在施工前必须将乙方现场作业人员名单报送甲方项目部备案，施工过程中人员变更必须事先报告项目部批准并进行名册变更。
10、违约责任
10.1甲方如出现下列情形之一为违约：
10.1.1不准时支付工程进度款；
10.1.2其他违反协议的情形。
10.2 甲方违约责任
10.2.1甲方不准时支付工程款时按银行同期利率支付延期付款利息。
10.3 乙方如出现下列情形之一为违约：
10.3.1配置的机械设备及人员不能满足进度规定，或没经监理和甲方批准，机械及人员退场；
10.3.2.无理由或者因协议的未尽事宜没得到及时解决采用停工、怠工的；
10.3.3不服从业主、监理和甲方管理指挥，导致恶劣影响的；
10.3.4不配合相关班组施工，经三次指出不改的。

10.3.5乙方不及时支付民工工资或设备租金的。
10.4 乙方违约责任
10.4.1乙方机械设备人员不能满足进度规定，或没经甲方批准，机械及人员退场的，除规定及时增长设备人员、补偿第三方损失外，天天处罚违约金 3000 元；
10.4.2.无理由或者因协议的未尽事宜没得到及时解决采用停工、怠工的除规定及时复工外，每次处罚违约金 2023 元。
10.4.3不服从业主、监理和甲方管理指挥，导致恶劣影响，不配合其它班组工作的每次处罚违约金 1000 元；
10.4.4乙方不及时支付民工工资或设备租金的,甲方有权动用农民工工资保证金进行支付，并在下月工程进度款中扣回。
11、争议解决原则
11.1出现争议时双方一方面本着公平、公正、和谐协商的办法解决。
11.2对协商无法达成共识的争议可依法按诉讼程序解决，最终以法律判决为准。
11.3为保证工程进度和双方的共同利益双方共同约定，不能由于争议没及时解决或没达成目的而采用停工、阻工等行为，出现这种现象为违约，产生的费用由责任方承担。
12、其它
12.1本合未尽事宜双方在施工过程中协商后签订补充协议。
12.2本合双方法人或者法人委托人签字后生效，工程款支付结清后失效。
12.3本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： 乙方：

代表人： （身份证号： ）

电话： 电话：

协议签订日期： 年 月 日

附件一：《工程劳务单价表》
附件二：《进度计划表》
附件三《施工技术及安全交底》

附件一： *****工程劳务单价表
编号
名 称
单位
单价
备 注
2
主体工程

2-1
河道

2-1-5
透水砖5cm(检修步道)
m2

甲方提供水电及小型拌合机拌合，班组提供小型转运机具（或工具）；包含搅拌、转运、浇筑、收光、养护、透水砖铺贴、掖缝；及10cm厚碎石垫层铺设（含人工、机具）。工程量以m2计价
2-1-6
C15砼垫层厚5cm(检修步道)
m2

2-1-7
100mm厚碎石垫层(检修步道)
m2

2-1-8
格宾笼镇脚
m3

格宾封盖组装连接、块石填充、块石解小、格宾支撑、墙后土工布铺设，包含人工转运距离15m以内，以实际完毕工程量以m3计量
2-1-10
C20混凝土框格
m3

包含人工挖沟槽、支拆模、搅拌、转运、浇筑，养护；溜槽搭设拆除、手推车运砼溜槽入仓；班组提供手推车、工具等
2-1-14
C20混凝土路面(堤顶通10cm)
m2

甲方提供水电及小型拌合机拌合，班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含搅拌、转运、浇筑、收光、拉毛、养护，（含机具、养护、铁丝钉子等耗材），工程量以m2计
2-1-16
100厚碎石垫层(堤顶通道）
m2

班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含转运、摊铺、（含机具、养护、铁丝钉子等耗材），工程量以m2计
2-1-17
C20混凝土下河梯步(现浇)
m3

甲方提供水电及小型拌合机，班组提供小型砼转运机具（或工具）；包含支模、溜槽搭设、搅拌、转运、浇筑、收光（含二次成型施工）、养护，（含机具、铁丝、钉子等耗材），工程量以m3计
2-2
翻板闸

2-2-4
C20钢筋混凝土(铺盖)
m3

甲方提供水电及拌合机拌合，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、浇筑、止水及排水孔安装、施工缝凿毛清洗、养护，含埋石用工、溜槽搭设拆除，模板支拆转运（含人工、机具、铁丝、钉子等耗材）、预留空洞安装
2-2-5
C25钢筋混凝土(闸基)
m3

2-2-6
C25钢筋混凝土(护坦)
m3

2-2-7
C20混凝土(边墙)
m3

2-2-8
M7.5浆砌条石(边墙)
m3

含人工、机具，考虑20m人工转运，表面剔光打平、灰缝横平竖直、勾平缝、排水孔安装
2-2-9
钢筋制安
t

人工、加工机具、钢筋场内转运
2-3
低堰

2-3-8
C20混凝土堰体
m3

甲方提供水电及拌合机拌合，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、浇筑、养护、止水及排水孔安装、施工缝凿毛清洗、含埋石用工，溜槽搭设拆除，模板支拆转运（含人工、机具、铁丝、钉子、丝杆等耗材）
2-3-9
C25钢筋混凝土(堰基础)
m3

2-3-11
C20混凝土边墙
m3

2-3-12
C25钢筋混凝土(消力池)
m3

2-3-10
M7.5浆砌条石边墙
m3

含人工、机具，考虑20m人工转运，表面剔光打平、灰缝横平竖直、勾平缝、排水孔安装
2-3-14
钢筋制安
t

人工、加工机具、钢筋场内转运
2-4
箱涵

2-4-5
C25钢筋混凝土
m3

甲方提供水电及拌合机，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、浇筑、养护，模板支拆转运（含人工、机具、铁丝、钉子、拉杆拉片等耗材）
2-4-7
钢筋制安
t

人工、加工机具、钢筋场内转运
2-4-8
C20钢筋砼(底板)
m3

甲方提供水电及拌合机拌合，班组提供小型转运机具（工具），砼搅拌、转运、浇筑、养护，模板支拆转运（含人工、机具、铁丝、钉子等耗材）
2-4-11
C15砼排水沟
m3

2-4-9
M7.5浆砌条石
t

人工、加工机具、钢筋场内转运
说明：