建设工程项目周转材租赁合同.doc

xx市地下综合管廊试点城市PPP项目

周转材料租赁合同

(合同编号：CSCEC2B-XN-LPS-ZCZL-001)

甲方：zz工程局有限公司
乙方：xx呈建筑设备租赁有限公司

周转材料租赁合同
合同编号：CSCEC2B-XN-LPS-ZCZL-001
甲 方：zz工程局有限公司
乙 方：xx呈建筑设备租赁有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方友好协商，就甲方租赁乙方钢管、扣件、顶托、快拆架等周转材料事宜达成一致，特签订本合同。
一、工程名称、工地点、租赁期限
1、工程名称：xx市地下综合管廊试点城市PPP项目
2、工程地点：xxx
3、租赁期限：以甲方实际租赁时间为准。
二、材料名称、规格型号、租金及赔偿标准
品 名
钢管（米/天）
快拆架（米/天）
扣件（套/天）
顶托（套/天）
备注
规 格
直径≧48mm，壁厚≧3mm
直径≧48mm，壁厚≧3.0mm
≧0.9kg
直径>28mm
此单价为固定单价，在任何情况下不做调整。
租 金（元）
0.007
0.0145
0.006
0.018
租赁物资赔偿标准：
品 名
钢管（米）
快拆架(米)
扣件（套）
顶托（套）
扣件螺栓(个)
扣件盖板（个）
顶托螺母（个）
赔偿标准(元)
市场价
市场价
市场价
市场价
0.8
1.9
4.5
1、上述租金价格为固定综合单价，任何时候不进行调整，租金中包括了租赁费、仓储费、保管费、运输费（至xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工地指定地点）、机械费、其它直接费、现场经费、间接费、利润、税费、保险金、维修及保养费以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，以及运输过程中的材料损耗及试验用材料损耗费用。
2、运输费为单独按吨计算，为 170 元/吨（其中钢管 260 米/吨，快拆架 240 米/吨，扣件 800 个/吨，顶托 300 个/吨）。
3、租赁物资交接：提货、退货均在甲方工地（现场条件不允许的情况除外）。甲方需用物资数量以双方签字的租（退）物资清单为准，钢管规格尺寸为范围定尺，定尺范围为：±5cm。
4、赔偿：租用物资退还时，由乙方负责到施工现场收货，如有扣件丢失，钢管严重变形损坏（经矫正无法使用）情况下，按双方协商的赔偿标准进行赔偿。若市场价格波动，经核实后甲乙双方重新协商定价。
5、本合同约定的周转材料供应范围：仅限于xx市地下综合管廊试点城市PPP项目，乙方理解甲方不一定会将前述范围内的周转材料租赁全部交由乙方完成，即甲方可根据需要重新选择或增加其他供应商。
三、质量要求
1、脚手架钢管为国标钢管，质量要求完全符合国家强制性标准《钢管脚手架扣件》GB15831-2006，表面无油污、平滑，不附着混凝土等残留物。
2、建筑扣件为国标扣件，质量要求完全符合国家强制性标准《钢管脚手架扣件》GB15831-2006，（丝杆、垫片、螺帽）齐全，无残留物、表面无裂纹、螺丝松动，检修刷油。
3、可调顶托质量要求完全符合国家标准JGJ128-2000，无残留物、表面无裂纹、检修刷油。
4、由于钢管、快拆架、扣件、顶托等周转材料质量不符合相关标准要求造成的安全质量事故，全部责任由乙方承担，对甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
四、交货地点
zz工程局有限公司xx市地下综合管廊试点城市PPP项目。乙方接收文件电子邮箱地址:x。
五、结算方式
1、甲方以转账方式支付乙方租金，双方在每月20日办理当月结算，次月30日前付上月租赁费 60 %，余款在周转材料全部退租后三个月内付清，交付租赁物当日计租金，退回租赁物当日不计租金。春节期间乙方承诺免收10天租金。
2、甲方付款前乙方须提供双方结算金额全额的增值税普通发票，填写双方信息需完整准确，并在备注栏中注明项目所在省市区及项目名称，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚，并保留提交给国家相关管理机构的权力。
六、税务相关约定
暂定按简易征收，国家营改增后按相关法律法规以及业主方要求执行。
七、双方责任和义务
1、甲方指定x为租（退）物资经办人，乙方指定 x邓x建新 为租（退）物资经办人，材料数量确认必须由双方指定人员确认签字后生效，送货单须一式三联，送货单必须注明乙方单位全称、送货数量、使用部位。若乙方出现弄虚作假现象，甲方可视情节严重程度，对乙方进行5000-10000元处罚，并根据弄虚作假的差量，甲方有权按照本次差量比例对前期租赁材料进行扣款，乙方不得有异议。
2、乙方已充分了解甲方工程涉及到大量非常规尺寸周转材料，乙方承诺可以向甲方提供不少于 万米钢管、 万米快拆架、 万套扣件、 万套顶托，甲方需要的各种规格钢管，乙方需无条件满足甲方需要，不得以各种理由拒绝租赁。若乙方不能保证以上数量周转材料，甲方因此遭受的一切损失由乙方承担，并向甲方支付结算金额的 5 %作为违约金。
3、甲方将周转材料需用计划提前3天以书面、电话、短信等方式通知乙方，通知中应明确周转材料的数量、规格型号等，乙方需按照甲方的计划，在计划时间内全部组织进场。遇有临时变更的，甲方须提前2天通知乙方。若乙方供应货时间单次推迟一天，由此造成的停工及其他损失须由乙方承担，甲方有权要求乙方支付2000-5000元/次违约金，若乙方供应货时间单次推迟两天，甲方可暂停租赁乙方材料，并有权要求乙方支付5000-10000元/次的违约金，甲方有权单方面终止合同。
4、乙方必须服从甲方的安排，真诚合作，甲方需要材料时乙方如有库存就不得以任何理由推卸，否则，甲方有权终止合同，同时造成的损失由乙方承担。
5、材料退租过程中，乙方在接到甲方通知后，必须按照甲方要求到达甲方现场指定位置接收退租材料，乙方不得以乙方存在的问题为由拒绝接收退租材料，如乙方未能按照甲方的要求时间到达，则从当天开始（含当天）租赁费不计算，并由乙方赔偿甲方场地占用费 1000 元/天。甲方通知乙方接收材料前，甲方确保钢管、快拆架、扣件分类堆码，场地平整，现场上、下车人员安排妥当。
6、退租过程中，甲乙双方可根据顶托、扣件损坏程度确认赔偿盖板、螺栓、顶托螺栓等配件，乙方不得以损坏的顶托、扣件为由，不进行退还，否则，甲方有权从当天开始（含当天）租赁费不计算，并由乙方赔偿甲方场地占用费 1000 元/天。
7、乙方所有人员进入施工现场必须服从甲方管理，正确佩戴安全帽（安全帽自备），不得光膀子、随处吸烟，乙方人员在现场内的安全由乙方自行负责，若由于乙方原因造成甲乙双方人员或第三方伤亡，由乙方承担全部责任。若给甲方造成不良影响的，甲方有权追究乙方责任，并有权要求乙方支付1万元-5万元/次的违约金。乙方人员在我项目部发生偷窃行为，一经发现将对乙方处以10万元/次的罚款。
8、第三方检测费用由乙方承担，乙方应提供完整的检查报告等产品合格资料交甲方备案，乙方必须确保合格的材料进场使用。若在正常使用中，经相关部门认定，确因乙方提供材料的自身质量缺陷造成的一切安全、质量事故均由乙方承担全部负责，对甲方造成的损失，由乙方赔偿，甲方有权对乙方进行5000-10000元/次的处罚。
9、乙方需免费配送进场扣件总量的 1 %配件（螺栓、盖板），费用已经包含在租金中，配送时间以甲方通知时间为准，若甲方不能配送，甲方有权自行采购，费用按双倍在乙方租赁费中扣除。
10、甲方退还过程中可用短规格钢管（低于租赁乙方规格的）退还租赁乙方的长规格钢管，用短规格钢管退还长规格钢管所占比例不超过租赁乙方长规格钢管总量的 10 %。常规个钢管为4米以上钢管（包含4米钢管）。
11、乙方进场物资，甲方可买断，买断时间不受限制。买断租赁物资，甲方需给乙方发出书面通知，乙方确定后，终止买断物资租赁费用。买断单价按合同约定赔偿单价执行，买断租赁物资货款甲方须在一个月内支付。买断钢管数量不大于乙方进场数量的5%，买断扣件数量不大于乙方进场数量的10%，买断顶托数量不大于乙方进场数量的6%。
12、由于乙方原因造成甲方工期拖延，或经甲方确认将影响工期，或甲方确认乙方确无能力供货，或乙方所供周转材料出现质量问题，甲方有权单方面终止合同，终止合同不影响双方业已发生的责任和义务，由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
13、进入现场的周转材料由乙方负责看管，乙方根据自身条件及考察甲方施工条件认可甲方在施工中的综合损耗率钢管为 3.5 %，快拆架为 3.5 %，扣件 9 %，顶托为 9 %，综合损耗率在任何情况下不得再有调整，甲方根据认可的损耗率及赔偿标准以现金或者实际物资的形式算予乙方，在所有周转材料退场后，由所有进场量乘以综合损耗率与退场量对比，超出部分由乙方承担，乙方不得以甲方实际损耗率超出认可损耗率为由再向甲方要求任何形式的赔偿。
14、现场周转材料由乙方派专人看管，看管人员工资为每人 3500 元/月，看管人员数量由乙方报甲方相关人员签字确认为准，看管人员食宿自理。
八、不可抗力
若在合同执行过程中因不可抗力（战争、地震、洪水、台风、罢工等）、政府法令以及其他双方不能预见、不可避免并不能克服的原因造成合同不能履行的，不能履行的一方应及时以书面的方式通知对方，并积极排除不可抗力所造成的影响，一方因以上原因无法履行合同时，不承担违约责任。一方延迟履行合同后发生以上原因的，不能免除其违约责任。
九、 解决合同纠纷方式：本合同履行过程中如发生纠纷，任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼；乙方： 四川省成都市天府新区正兴街道大安路1458号附1号93栋1单元1层2号。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
十、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。合同条款履行完成后，本合同自行终止。
十一、其它未尽事项双方协商解决。

甲 方：（盖章） 乙 方盖章）
法定代表人： 法定代表人：

（或委托代理人）： （或委托代理人）：
开户银行：x

银行帐号：x
合同签订时间： xx 年 5 月 27 日

承 诺 书
致：zz工程局有限公司
本公司自愿承接xx市地下综合管廊试点城市PPP项目工程周转材供应，并对贵公司承诺如下：
1、我公司承诺遵守合同中各项条款，并严格按照贵公司施工组织设计，国家、地方规范施工。
2、若因我公司原因不能供应周转材，造成贵公司工期延误及现场窝工，我公司愿承受所有损失并接受每次伍千元处罚。
3、我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要求。
4、我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时，保证正常施工进度，且不得有异议。
5、我公司承诺工程达到国家、地方相关行业现行质量标准，若因我公司原因发生周转材质量事故，我公司保证无条件按照鉴定结论进行处理并承担所发生的一切费用，除此之外我公司愿意接受每次拾万元处罚。
6、若贵公司工程款不能按时支付，我公司不能以此为由围堵贵公司项目工地大门，若发生停供周转材或围堵项目部工地大门，则贵公司可对我公司进行处罚，处罚额度为人民币拾万元/次，该罚款直接从我公司工程款中扣除，我公司不得有任何异议。
7、我公司承诺贵公司有权根据现场实际情况，调整施工区域，增加或减少我公司的承包工程范围，我公司无异议。
8、我公司承诺自行负责解决周转材运输过程中与政府有关部门之间的协调，以保证本项目周转材正常供应，并承担所发生的一切费用。
9、承诺书为本合同的有效组成部分。
分包方（盖章）：
法 定 代 表 人或委托人
日 期：xx年5月27日

质量管理协议

发包人：zz工程局有限公司 （以下简称甲方）
承包人：xx呈建筑设备租赁有限公司 （以下简称乙方）
根据双方签订的《 周转材租赁 合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：
一、 质量目标: 满足总包对单位工程的质量目标要求，创黄果树杯，杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利、责任与义务
1、 负责制定分包工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、 负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、 负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、 负责对分供方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、 负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、 负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、 负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、 负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、 负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、 负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、 负责审核分供方提交的请款报告。
12、 负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、 参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、 参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员，50~200作业人员的分包要配置2名质量员，200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、处罚条款：
1、无论何种原因，乙方出现提交的产品（工程质量和物资设备）不符合验收标准，除进行返工（退货）、接受总包处罚外，还有赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权对乙方处以5000元/次的罚金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权对乙方处以1000元/次的罚金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权对乙方处以5000元/次的罚金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权对乙方处以10000元/次的罚金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权对乙方处以50000元/次的罚金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上黄果树杯，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
三、其他约定：
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。
2、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。
以下无正文。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：

签订时间： xx年 5月 27日

安全管理协议
甲 方：zz工程局有限公司
乙 方：xx呈建筑设备租赁有限公司
经协商，发包人和承包人双方在已经签订的 周转材租赁合同 框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59— 2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。
第二条 双方共同遵守zz工程局有限公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。
第三条 甲方和乙方之间是周转材租赁合同协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工劳务合同，为其购买工伤保险，并上报留底。
第四条 安全管理目标
1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故；
2、控制因工轻伤事故频率不得超过3‰ ，力争为零；
3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故，杜绝机械设备管理事故；
4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位，动火作业违章造成的火灾
事故；
5、杜绝发生重大交通安全事故；
6、杜绝发生盗窃，黄赌毒，群殴，故意伤害刑事案件；
7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位，群体食物中毒恶性事故；
8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故；
9、保证安全生产、文明施工标准化创优，CI创优工作验收合格；
10、各项整改执行率必须达到100 ％ ；
11、不被新闻媒体报光通报，不被政府部门或上级单位通报处罚。
第五条 发包人的安全责任、权利和义务
1、对劳务承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对劳务承包人人员进行入场安全教育，定期对劳务承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、安排劳务承包人施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底，签用工合同协议，技术部进行方案技术交底，工程部进行安全技术交底，组织施工，物资部保证材料协调供给 ，质保部进行质量管理验收，安全部进行入场安全教育，现场管控、防护、安全验收，办公室进行实名制管理和宿舍管理。
4、工程安全防护、文明施工措施方案由劳务发包人负责实施，费用由劳务发包人支付。
5、有权制止劳务承包人的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对劳务承包人采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由劳务承包人承担），有权拒绝劳务承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果劳务承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），劳务发包人有权终止劳务分包协议，责令劳务承包人限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照劳务分包合同劳务发包人收取安全生产保证金，当劳务承包人不服从安全生产指挥、违章作业时，劳务发包人可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。
11、劳务承包人必须与每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由劳务承包人承担。
第六条 承包人的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》， 并报劳务发包人备案，在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合劳务分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50 人以下的，设1 名专职安全员；50 人～200 人的，设2名专职安全员；200 人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
3、专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
4、施工期间乙方指派 同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作，且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
5、 乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导，如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。
7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。
8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
9、按照劳务发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报劳务发包人备案）， 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
10、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对劳务发包人提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝劳务发包人违章指挥。
11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心，护目镜、太阳镜等，在招标人合格劳保用品供应商中进行采购）所需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品，发包人有权待其采购发放，费用在承包人月度工程进度款中加倍扣除。
12、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的《安全生产奖罚制度》执行，并承担由此造成的后果。
14、分包所施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步，做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施，费用有该分包单位支付，并可加倍处罚。
第七条 事故调查处理
1、若现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展，组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。
2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。
3、非乙方责任的安全事故，费用按如下方式进行处理：
假设单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，双方承担费用原则为：
3.1 C≤2，则实际损失由乙方承担；
3.2 2＜C≤5，则甲方承担：0.7×（C-2）万元，乙方承担：0.3×（C-2）万元+2万元；
3.3 C＞5，则甲方承担：0.8×（C-2）万元，乙方承担：0.2×（C-2）万元+2万元；
4、因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。
5、劳务承包人不服从劳务发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、劳务承包人在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成劳务承包人伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
7、劳务承包人的车辆进出工地，必须服从劳务发包人的指挥，文明驾驶，若车辆对劳务发包人的财产（大门，门禁系统，围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
8、劳务发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
9、由于劳务发包人主要责任造成的伤亡事故，劳务承包人有权要求劳务发包人进行经济赔偿。由于劳务承包人主要责任造成的伤亡事故，劳务发包人有权要求劳务承包人承担违约责任。
甲方（公章）： 乙方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间：xx 年 5 月 27 日