1、 投标文件格式(投标文件外包封格式) 施工投 标 文 件 (商务标或技术标)项目编号:招 标 人: 招标人地址: 注: 8月28日09时00分前不得开封 正本或副本(投标文件封皮格式) 施工 投 标 文 件(商务标或技术标)项目编号:投 标 人: (盖章) 投标人地址: 联 系 人: 联 系 电 话: 目 录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证实三、授权委托书四、投标确保金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构 八、承诺书九、拟分包项目情况表十、资格审查资料十一、其它材料一、投标函及投标函附录(一)投标函致: (招标人名称)在考察现场并充足研究 (项目名称)(以下简称“本工
2、程”)施工招标文件全部内容后,我方兹以:人民币(大写): 元RMB¥: 元投标价格和按协议约定有权得到其它金额,并严格根据协议约定,施工、完工和交付本工程并维修其中任何缺点。在我方上述投标报价中,包含:安全文明施工费RMB¥: 元暂列金额(不包含计日工部分)RMB¥: 元专业工程暂估价RMB¥: 元开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日或根据协议约定开工日期开始本工程施工, 天(日历日)内完工,并确保工程质量达成 标准。我方同意本投标函在招标文件要求提交投标文件截止时间后,在招标文件要求投标使用期期满前对我方含有约束力,且随时准备接收你方发出中标通知书。随本投标函递交投标函附录是本投标函组
3、成部分,对我方组成约束力。 随同本投标函递交投标确保金一份,金额为人民币RMB¥: 元在签署协议书之前,你方中标通知书连同本投标函,包含投标函附录,对双方含有约束力。投标人(盖章):法人代表或委托代理人(签字或盖章):日期: 年 月 日(二)投标函附录工程名称: (项目名称)序 号条款内容协议条款号约定内容备注1项目经理姓名: 2工期 日历天3承包人履约担保金额4逾期完工违约金 元/天5逾期完工违约金最高限额 6质量标准7预付款额度8预付款保函金额9质量确保金扣留百分比质量确保金额度备注:投标人在响应招标文件中要求实质性要求和条件基础上,可做出其它有利于招标人承诺。这类承诺可在本表中给予补充填
4、写。投标人(盖章):法人代表或委托代理人(签字或盖章):日期: 年 月 日二、法定代表人身份证实投 标 人: 单位性质: 地 址: 成立时间: 年 月 日经营期限: 姓 名: 性 别: 年 龄: 职 务: 系 (投标人名称)法定代表人。特此证实。投标人: (盖单位章) 年 月 日 三、授权委托书本人 (姓名)系 (投标人名称)法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人依据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)施工投标文件、签署协议和处理相关事宜,其法律后果由我方负担。委托期限: 。代理人无转委托权。附:法定代表人身份证实投 标 人: (盖单位章)法定代表人
5、: (签字) 身份证号码: 委托代理人: (签字) 身份证号码: 年 月 日四、投标确保金银行汇款凭证复印件五、已标价工程量清单说明:已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中相关清单表格式填写。组成协议文件已标价工程量清单包含第五章“工程量清单”相关工程量清单、投标报价和其它说明内容。六、施工组织设计1投标人应依据招标文件和对现场勘察情况,采取文字并结合图表形式,参考以下关键点编制本工程施工组织设计:(1)施工方案及技术方法;(2)质量确保方法和创优计划;(3)施工总进度计划及确保方法(包含以横道图或标明关键线路网络进度计划、保障进度计划需要关键施工机械设备、劳动力需求计划及确保方法、材料设备
6、进场计划及其它确保方法等);(4)施工安全方法计划;(5)文明施工方法计划;(6)施工场地治安保卫管理计划;(7)施工环境保护方法计划;(8)季节性施工方案;(9)施工现场总平面部署(投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施部署图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施情况和部署);(10)项目组织管理机构(若施工组织设计采取“暗标”方法评审,则在任何情况下, “项目管理机构”不得包含人员姓名、简历、企业名称等暴露投标人身份内容);(11)承包人自行施工范围内拟分包非主体和非关键性工作(按第二章“投标人须知”第1.11款要求)
7、、材料计划和劳动力计划;(12)成品保护和工程保修工作管理方法和承诺;(13)任何可能紧急情况处理方法、预案和抵御风险(包含工程施工过程中可能碰到多种风险)方法;(14)对总包管理认识和对专业分包工程配合、协调、管理、服务方案;(15)和发包人、监理及设计人配合;(16)招标文件要求其它内容。2若投标人须知要求施工组织设计采取技术“暗标”方法评审,则施工组织设计编制和装订应按附表七“施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。3施工组织设计除采取文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。若采取技术暗标评审,则下述表格应根据章节内容,严格按给定格式附在对应章节中。附表一
8、 拟投入本工程关键施工设备表附表二 拟配置本工程试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表附表七 施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求附表一:拟投入本工程关键施工设备表序号设备名称型号规格数 量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注附表二:拟配置本工程试验和检测仪器设备表序号仪器设备名 称型号规格数 量国别产地制造年份已使用台时 数用 途备注附表三:劳动力计划表单位:人 工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四:计划开、完工日期和施工进度网络图1投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文
9、件要求计划工期进行施工各个关键日期。2施工进度表可采取网络图和(或)横道图表示。附表五:施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施部署图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施情况和部署。附表六:临时用地表用 途面 积(平方米)位 置需用时间七、项目管理机构项目经理简历表项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考评合格证书、身份证、职称证及未担任其它在施建设工程项目项目经理承诺书,管理过项目业绩须附协议协议书和完工验收立案记录表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与项目。姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本工
10、程任职项目经理注册建造师执业资格等级 级建造师专业安全生产考评合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业关键工作经历时 间参与过类似项目名称工程概况说明发包人及联络电话关键项目管理人员配置承诺书我企业承诺满足此工程项目机构人员配置要求,一旦中标将在中标后五日内满足本项目要求全部项目机构人员岗位证书送至相关部门进行审核存押,如未按要求进行存押及证书查验不合格,我企业将自动放弃中标权利。特此承诺。其它项目机构人员按各专业填写以下表序号岗位名称专业人数备注123456投标人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 年 月 日项目经理承诺书(招标人名称):我方在此申明,我方拟派往 (项目名
11、称)(以下简称“本工程”)项目经理 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目标项目经理。我方确保上述信息真实和正确,并愿意负担因我方就此弄虚作假所引发一切法律后果。特此承诺投标人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 年 月 日八、承诺书(招标人名称):我方在此申明,如我单位中标,本工程施工过程中创建安全质量标准化工地及防治质量通病方法,如达不到安全质量标准化工地标准和质量通病方法防治,我方愿意接收招标人处罚。特此承诺投标人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 年 月 日九、拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名
12、称注册地点企业资质相关业绩123123123123备注:本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内非主体、非关键工程。日 期: 年 月 日 十、资格审查资料(一)投标人基础情况表投标人名称注册地址邮政编码联络方法联络人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术责任人姓名技术职称电话成立时间职员总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注备注:本表后应附企业法人营业执照及其年检合格证实材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料复印件。(二)多年财务情况表备注:在此附经会计师事务所或审计机构审计财务财务会计报表,包
13、含资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件,具体年份要求见第二章“投标人须知”要求。(三)多年完成类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联络人及电话协议价格开工日期完工日期负担工作工程质量项目经理技术责任人总监理工程师及电话项目描述备注备注:1、类似项目指 工程。2、本表后附中标通知书和(或)协议协议书、工程接收证书(工程完工验收证书)复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。(四)正在施工和新承接项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约协议价开工日期计划完工日期负担工作工程质量项目经理技术责任人总
14、监理工程师及电话项目描述备注备注:本表后附中标通知书和(或)协议协议书复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。(五)多年发生诉讼和仲裁情况说明:多年发生诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉,且和推行施工承包协议相关案件,不包含调解结案和未裁决仲裁或未终审判决诉讼。(六)企业其它信誉情况表(年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)1、多年企业不良行为统计情况2、在施工程和多年已完工工程协议推行情况3、其 她备注:1、企业不良行为统计情况关键是多年投标人在工程建设过程中因违反相关工程建设法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托执法监督机构查实和行政处罚,形成不良行为统
15、计。应该结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义范围填写。 2、协议推行情况关键是投标人多年所承接工程和已完工工程是否按协议约定工期、质量、安全等推行协议义务,对未完工工程协议推行情况还应关键说明非不可抗力解除协议(假如有)原因等具体情况,等等。(七)资格后审必需合格条件资格后审必需合格条件序号项目内容合格条件投标申请人含有条件或说明1有效营业执照有,并经过年检提供副本原件2资质等级证书含有建设行政主管部门核发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质提供原件 3项目经理含有二级建造师注册证书,且不得担任其它在建工程项目标项目经理。提供原件4近三年不拖欠农民工工资证实拟投标企业“近三年不拖欠农民工工资证实”提供原件注:1、上述条件之一不满足者,将被视为其资格审查不合格,不得进入下一步评标程序。2、为保持评标工作连续性,评标委员会对审查结果不作结论外任何解释和澄清。3、投标人所报材料应真实有效并附相关佐证材料,在投标文件中装订原件扫描件或复印件,开标时应提供原件审查,不然视为无效。4、开标时必需立即提供原件审查,假如现场不能提供原件视为没有。十二、其它材料
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100