安防综合项目工程综合项目施工合同模板.doc

交通工程施工合同
编号： ______________

甲方： 贵州九驿公路桥梁工程有限责任公司 (如下简称甲方)
乙方： （如下简称乙方）
　 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其她关于法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用原则，双方就建设工程劳务合伙事项协商一致，订立本合同。
　　第一条　工程概况
1.1工程名称：
　　1.2施工地址： 毕节市境内 　
　　第二条　合同工期
　　开工日期 年 7 月 12 日，竣工日期 年 9 月10 日。
　　第三条　合同项目及单价　　
序号
项目
规 格
单 位
数量
立柱规格
单价（元）
备 注
1

2

3

4

5

备注：以上价格为含税价。请确认数量、规格无误后签字。如甲方有其她新增标牌，甲方另行签发生产告知单。
第四条 施工所需重要材料及辅助材料由乙方自行采购，但材料质量需满足施工需求原则，并经具备检测资质第三方检测合格
　　第五条　合同价款结算和支付
　　5.1　结算、决算资料：
　　5.1.1　甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单，乙方根据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。
　　5.1.2　乙方依照甲方下达施工任务书或现场负责人指令，安排作业人员完毕作业内容，并获得有效书面签证单据编制人工结算书。
　　5.1.3　有效月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
　　5.2　合同价款结算和决算：
　　5.2.1　甲方应于每月10日对乙方完毕工程量予以核算、确认并共同履行书面结算手续。
　　5.2.2　工程交工后28日内，乙方向甲方递交完整决算资料，甲方在收到决算资料后28日内进行核算，予以确认并办理分包工程决算手续。
　　5.3　合同价款支付：
　　5.3.2　分期支付劳务费，每期支付劳务费数额不得少于己办理结算额80%，余款在甲方对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3　合同价款支付必要以银行转帐形式办理，付款时甲方不得以钞票方式向乙方支付劳务费。
第六条　甲方权利及义务
　　6.1　负责提供场地、道路、水电等具备施工条件工程施工现场，负责工程施工组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面交底。
　　6.2　负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
　　6.3　负责组织施工检查、验收，监督乙方工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。
　　6.4　负责解决施工中存在或发生技术问题。
　　6.5　负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总工期控制筹划，审查乙方编制详细施工作业筹划。
　　6.6　负责本工程中各工种，工序间协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发既有违背合同商定内容，甲方应书面提出整治意见，督促乙方进行整政。
　　6.7　负责组织工程验收工作。
　　6.8　本工程甲方施工代表为__________，负责寻常施工管理、协调工作。甲方也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续职权，人事如有变动，应提前7日告知乙方。
　　第七条　乙方权利和义务
　　7.1　乙方对与其拟定劳动关系作业工人必要认真审查，保证人员政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
　　7.2　乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
　　7.3　在施工生产过程中，乙方必要保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方统筹安排，统一调动。
　　7.4　当甲方因故不能保证持续生产时，乙方在不影响甲方生产任务前提下，可将队伍进行暂时调节，对所调节人员应向甲方出具书面告知，并办理变更手续。
　　7.5　乙方确认_______为派驻工地施工代表，负责寻常施工管理、协调工作。
　　第八条　安全施工、重大伤亡及其她安全事故解决
　　8.1　安全施工：甲方、乙方必要贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实行关于安全生产法律法规及各项规定，严格按安全原则组织施工。
　　8.2　重大伤亡及其她安全事故解决：
　　8.2.1　发生重大伤亡及其她安全事故，承发包双方应采用紧急办法防止事态扩大并全力组织急救伤者，保护事故现场，如因急救伤者必要移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
　　8.2.2　按照关于规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应责任。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府关于部门认定解决。
　　第九条　工程质量、验收与保修
　　9.1　工程质量应达到设计图纸规定及商定原则和质量目的。如图纸、甲方指令和国家及本地政府施工验收规范、原则之间有差别或不一致，乙方应在获得甲方书面承认后，以质量规定较高者为施工根据。
　　9.2　乙方必要按照国家规定质量检查原则、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须及时向甲方提出，获得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方因素导致窝工，由甲方予以经济补偿，因乙方因素导致窝工，工期不顺延，发生费用由乙方承担。
　　9.3　分包工程验收以国家颁发施工验收规范、质量检查原则及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验罢手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工或投入使用，视为符合合同规定，工程交工。
　　　第十条　工期延误
　　10.1　对于如下因素导致竣工日期推迟，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。
　 10.1.1设计变更和工程量增长；
　　10.1.2甲方未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
　　10.1.3乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必要批示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
　 10.1.4一周内非乙方因素停水、停电、停气或机具供应不及时导致停工、窝工合计超过8小时；
　 10.1.5甲方批准工期顺延其她状况。
　　10.2　乙方应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因而产生经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于7日内就延长竣工日期和补偿经济损失予以书面答复。乙方逾期未提出书面报告，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
　　10.3　非因上述因素导致未按合同工期（涉及合同商定可顺延工期）交工，双方商定：

　　第十一条　违约责任
　　11.1　甲方违约责任
　　11.1.1　由于甲方因素导致停工、窝工时应按实际发生状况向乙方补偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。甲方任务局限性或因故不能继续履行合同步，双方协商后可提前终结合同。
　　111.2　由于甲方施工人员指挥错误导致工程质量问题，其经济损失及关于责任由甲方承担。
　　11.1.3　甲方超过商定支付时间不支付劳务费或决算价余款，乙方可向甲方发出规定付款告知，甲方收到乙方告知后仍不能按规定付款，可与乙方协商订立延期付款合同，经乙方批准后可延期支付甲方不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达到延期付款合同，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失补偿费。
　　11.1.4　甲方违背财务管理规定，违约支付劳务费，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付额度范畴内与过错方对乙方由此遭受经济损失承担连带责任。
　　11.2　乙方违约责任
11.2.1　本合同商定施工工程，乙方不得进行转包，一经发现，甲方有权终结合同，所导致一切损失由乙方承担。
11.2.2 乙方进场施工后，若发现乙方不具备施工能力，甲方有权规定乙方进行限期整治，若乙方不服从整治或整治无效，甲方有权终结合同，所导致一切损失由乙方承担。
11.2.3 因乙方因素导致甲方工期延误或工程质量严重不符合规定期，甲方可以终结合同，并规定乙方在_______日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在规定乙方退出施工现场时限内，与乙方就结算事宜达到书面合同或由监理公司、甲方、乙方共同对己完毕工程量进行签认。
　　11.2.4 乙方未按甲方选定施工队伍进场，甲方有权规定乙方进行更换、调节，乙方无法调节时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面告知乙方，直至终结合同。
　　11.2.5　因乙方责任导致质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。
　　第十二条　合同争议解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方一方面进行协商，协商不成可向关于部门申请调解。当事人不肯和解、调解或和解、调解不成，可商定如下方式解决争议：
　　1.向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
　　2.向项目所在地人民法院起诉。
　　第十三条　合同生效与终结
　　本合同经双办法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
　　本合同在完毕分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣布终结。
　　第十四条
　　本合同正本一式四份，具备同等法律效力，甲方三份，乙方一份。
　　第十五条
　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其她事项，其她事项与正文具备同等效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：
地址： 或委托代理人：
开户行： 法代身份证号码：
账号；
纳税人辨认号： 联系电话：

年 月 日 年 月 日