公路综合项目施工监理合约.doc

公路工程施工监理合同 业 主：承包人：签约地点： 签约时间： 施工监理合同 为优质并按期建成 公路工程，交通运送局（如下简称业主）将本工程施工监理委托给 （如下简称监理单位）承担，并经双方协商，达到合同如下：一、施工监理工程范畴公路工程永久性以及为其服务暂时工程均属于监理范畴。二、业主向监理单位支付监理服务费：在合同内，业主按照与施工单位订立本建设项目施工合同范畴工程，应支付监理服务费为施工招标中标总价2.9%即12547692.522.9%=363883.08元，经双方商定本项目监理服务费为人民币：叁拾陆万元整（360000.00）。三、施工监理根据1、本监理合同；2、建设单位与第三方订立关于合同文献；3、业主制定各项管理办法及有关规定；4、省、厅、市、县对本工程项目建设关于事项决定会议纪要；5、交通部公路工程施工监理规范(JTG G10-)；6、本工程监理实行方案，监理管理办法及关于文献；7、合同指定使用技术规范、工程质量检查评估原则、实验规程等；8、国家、交通部、云南省关于部门颁布关于法律、法规等；9、本工程实行过程中，业主与监理单位组织召开或参加关于会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准各种图纸、指令等。10、本合同合同书附件：附件A监理服务形式、范畴与内容；附件B业主提供监理工作条件；附件C监理服务费用与支付；附件D建设工程廉政合同。四、业主在此批准按照合同条件规定期限和方式，向监理单位支付监理费用和提供商定工作条件。五、监理单位基于业主上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同规定履行监理服务。监理单位违背监理合同规定，因监理服务不到位，不认真履行监理职责、违背职业道德（如：多计虚报工程数量、明知工程质量达不到规定规定而组织验收等），将承担由此给业主导致损失。其补偿金应依照其所承担责任比例向业主补偿：补偿金=受损工程相应监理费监理单位应承担责任比例。六、监理单位应选派身体素质好、遵守职业道德、具备实践经验，能承担起此建设项目监理工作需要监理人员，其中项目建设期监理人员不得低于4人。监理单位撤换监理人员或监理人员离开工地，必要经业主批准。监理单位派驻工地监理人员数量及素质不能满足施工监理工作需要时，业主有权规定监理单位整治，或按业主制定监理管理办法暂缓支付监理费或进行惩罚。七、监理服务期：施工阶段及缺陷责任期直至竣工验收（其中：施工阶段监理为开工令下达后来4个月，缺陷责任期12个月）。若工程延期导致监理服务期延期业主不增长任何费用，若有不属于本项目额外工作，所需报酬双方商定。八、监理人员进场时间： 日前。九、本合同书经双办法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效，至完毕本合同书商定所有监理服务工作，工程验收并结清所有监理服务费后失效。十、本合同书一式四份，双方各执两份建设单位： 监理单位： 法定代表人： 法定代表人：或其授权代理人： 或其授权代理人： 日 期： 12 月 28 日 日 期： 12 月 28 日附件A 监理服务形式、范畴与内容一、监理服务形式1、服务规定规定监理单位具备交通部甲级监理资质，由业主委托监理单位对工程实行监理。2、监理机构本项目实行一级监理体制，即：总监理工程师办公室，总监办由监理单位设立，依照工程规模、难易限度、合同工期、现场条件等因素，配备相应人员。3、监理人员构成总监理工程师由监理单位任命，总监理工程师应有3年以上监理工作经历。二、监理服务范畴1、服务范畴 公路工程永久性以及为其服务暂时工程均属于监理范畴。2、服务目的保证达到业主规定质量规定。计量真实精确，资料齐全，手续程序完备合法。三、监理服务内容监理服务各阶段详细监理工作，重要参照公路工程施工监理规范（JTG G10）内容予以归纳，并依照本工程详细状况予以补充。1、编制监理规划或筹划；2、熟悉合同文献，理解施工现场；3、参加交桩和设计交底工作，审查承包人提交复测成果和施工图设计；4、督促和检查承包人建立质量保证体系；5、主持召开第一次工地会议和常规工地会议；6、发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；7、审核承包人授权常驻现场代表资质，以及其他派驻到现场重要技术、管理人员资质；8、验收承包人工地实验室，审核其人员资质；9、建立监理实验检测工作体系，依托业主提供中心实验室，按照不少于规定频率独立开展监理实验检测工作；10、审批承包人按合同规定拟用于本工程原始材料、成套设备品质以及工艺实验和原则实验；11、审批承包人拟用于本工程机械装备性能与数量；12、审批承包人实行本工程施工方案及重要办法或工艺；13、建立安全技术办法审查制度、专项施工方审查制度、安全隐患解决制度、严重安全隐患报告制度、按照法律法规与强制性原则实行监理制度等五项安全管理制度，做好安全监理工作。14、审批承包人提交总体进度筹划，检查和督促承包人实行进度筹划，核批承包人修正筹划；15、规定承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、实验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；16、签发中间交工证书；17、调查、解决工程质量缺陷和事故，浮现重大质量事故时，督促承包人按规定上报关于部门；并应承担一定监理责任。18、发布停工令；19、对已竣工程进行中间交工和核定计量；20、签发中期支付凭证；21、发布工程变更令；22、受理合同事宜，依照合同规定进行评估和解决；23、依照合同规定解决违约事件，协调争端，在仲裁起诉应诉过程中作证；24、编制监理工作月报、年报；25、对承包人交工申请进行评估审查，组织对拟交工工程检查和验收；26、签发交工证书；27、督促、检查承包人按工程管理部门和业重规定编制竣工文献；28、编制监理方面竣工文献；29、监督承包人认真执行缺陷责任期工作筹划，检查和验收剩余工作，对已交工工程中浮现缺陷、病害进行调查，上报业主拟定相应责任范畴；30、签发工程缺陷责任终结证书；31、签发最后支付证书；四、业主对监理单位授权业主在委托工程范畴内，授予监理单位如下权利：1、对分包单位资质有审查权。2、工程构造设计和其她专业设计中技术问题，按照安全、优化原则，向业主提出书面报告，经业主书面批复批准后实行。3、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和减少成本原则，自主向承包人提出建议，并向业主提出书面报告；4、发布开工令、停工令、复工令；5、工程上使用材料和施工质量检查权。对于不符合设计规定及国家质量原则材料、设备，有权告知承包人停止使用；不符合规范和质量原则工序、分项分部工程和不安全施工作业，有权告知承包人停工整治、返工。并有相应惩罚权。承包人获得监理机构复工令后才干复工。6、工程施工进度检查、监督权，在报经业主批准状况下，对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签认权；7、在工程承包合同商定工程价格范畴内，工程款支付审核和签认权，以及结算工程款复核确认权。未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。8、监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定义务提出变更。变更须经业主事先批准方可实行。在监理过程中发现承包人工作不力，监理机构可提出调换关于人员建议。9、在委托工程范畴内，业主或第三方对对方提出任何意见和规定（涉及索赔规定），均必要一方面向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商拟定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应依照自己职能，以独立身份判断，公正地进行调解。当其双方争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证事实材料。六、其他双方可通过订立补充合同，对本附件内容予以变更。建设单位： 监理单位： 法定代表人或其授权代理人： 法定代表人或其授权代理人：日 期：12月 28 日 日 期： 年 12月28日附件B 业主提供监理工作条件 一、业主提供设备、设施无 二、文献和资料业主在监理合同生效之日起 10 日之内，向监理单位免费提供下述文献、资料：1、业主与承包人订立合同合同1份；2、业主与承包人共同确认已标价工程数量清单及其阐明 1份；3、合同图纸和有关原则图纸及阐明 1套；4、业主对本项目关于建设管理文献。三、决策与决定业主批准：依照监理单位针对关于本项目或本工程工期、质量、投资、合约和安全等重大问题请示，及时予以决策或决定。双方在此商定：业主对上述问题予以书面答复期限为14天。四、其他双方可订立补充合同，对本附件内容予以变更。建设单位： 监理单位： 法定代表人： 法定代表人：或其授权代理人： 或其授权代理人：日 期：12月28日 日 期： 年12月28日附件C.监理服务费用与支付一、监理服务费用业主按照合同合同书中商定监理服务费支付给监理单位。二、付款办法及时间1、本合同订立生效并且监理工程师进驻现场后10天内，业主向监理单位首付监理服务费壹拾万元（100000.00元）作为监理工作进场费，监理费用依照施工进度按完毕投资比例支付，在工程交（竣）工前付至85%监理费。2、工程交（竣）工并通过审计后七日内，业主应支付监理费用至95%，别的5%待工程缺陷责任期满后15日内结清。3、税金在每期监理服务费支付时按支付额度及税率由监理单位自行办理有关完税手续凭证。建设单位： 监理单位： 法定代表人： 法定代表人：或其授权代理人： 或其授权代理人： 日 期：12月 28日 日 期： 年 12月 28 日附件D. 建设工程廉政合同为做好 公路工程建设中廉政建设工作，项目法人与监理单位订立建设工程廉政合同。建设工程廉政合同依照交通部关于在交通基本设施建设中加强廉政建设若干意见以及关于工程建设、廉政建设规定，为做好工程建设中党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益， 交通运送局（如下简称甲方）与 （如下称乙方），特订立如下合同。第一条 甲乙双方权利和义务（一）严格遵守党和国家关于法律法规及交通部关于规定。（二）严格执行施工监理合同合同书，自觉按合同办事。（三）双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除法律认定商业秘密和合同文献另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违背工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教诲，设立廉政告示牌，发布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中违背廉政规定行为，有及时提示对方纠正权利和义务。（六）发现对方严重违背本合同义务条款行为，有向其上级关于部门举报、建议予以解决并规定报告解决成果权利。第二条 甲方义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排超原则宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得规定或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供以便。（四）甲方工作人员配偶、子女不得从事与甲方工程关于监理分包项目。第三条 乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼物。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超原则宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付费用。（六）乙方及其工作人员必要严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。第四条 违约责任（一）甲方及其工作人员违背本合同第一、二条，按管理权限，根据关于规定予以党纪、政纪或组织解决；涉及犯罪，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位导致经济损失，应予以补偿。（二）乙方及其工作人员违背本合同第二、三条，按管理权限，根据关于规定，予以党纪、政纪或组织解决；给甲方单位导致经济损失，应予补偿；情节严重，甲方建议工程建设主管部门予以乙方一至三年内不得进入其主管工程建设市场惩罚。第五条 双方商定：合同由双方或双方上级单位纪检监察机关对本合同履行状况进行检查，提出在本合同规定范畴内裁定意见。第六条 合同期限本合同有效期为甲乙双方订立之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条 合同效力本合同作为 公路工程施工监理合同合同书附件，与其具备同等法律效力，经合同双方订立及时生效。第八条 本合同甲、乙双方各执二份，送交双方监督单位一份。建设单位： 监理单位： 法定代表人： 法定代表人：或其授权代理人： 或其授权代理人： 日 期：12月28 日 日 期：12月28日甲方监督单位（盖章） 日 期： 年 月 日