建业集团电力外线综合项目工程综合项目施工合同范本.doc

电力外线工程施工合同发包方（甲方）： ；地 址： ；法定代表人： ；邮政编码： ；联系电话（传真）： ；承包方（乙方）： ；地 址： ；法定代表人： ；邮政编码： ；联系电话（传真）： ；依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其她关于法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本工程电力外线工程施工，双方协商一致，订立本合同。一、工程名称： 社区电力外线工程施工。二、工程承包范畴社区所有楼栋电度表（含）此前高低压线路施工、设备安装调试及验收送电及与之关于手续办理。三、质量原则执行国家现行电气设备安装供用电规范规定和电气设备安装施工验收规范详细规定及设计图纸技术规定原则，并应最后通过 市供电局关于部门验收。四、合同工期合同订立后，乙方应做好材料准备工作，接到甲方告知后日内进场施工，工期为 日。接甲方告知后乙方不得迟延进场时间，除不可抗力除外，不得迟延工期。(如有甲供材应明确甲供材种类规格、数量及进场时间。)五、合同价款拟定1、合同总造价为 元（大写： ），其中施工费 元，向供电部门及与本电力工程关于其她主管部门缴纳手续费用 元。2、施工费是指：除向供电部门及与本电力工程关于其她主管部门缴纳手续费用之外，甲方向乙方支付、以及通过乙方支付一切与本工程有关费用。3、本工程合同价款采用固定价，承包范畴内工程内容造价均不予调节。六、付款方式及付款节点：1、工程款支付采用三个月银行承兑汇票方式支付。2、依照工程形象进度，所有室外线缆敷设完毕回填土结束后支付总造价中施工费 ，箱式变压器、高低压配电柜等设备进场安装调试完毕见到送电告知后付至合同总造价中施工费 ，竣工验收正式送电（能向本地供电部门移送须配合甲方向本地供电部门移送完毕）结算后付至施工费结算价 ，每次付款时甲方扣回乙方现场合发生水电费用及其她应扣费用。留结算价 %作为质量保证金，两年质保期满无质量问题一次无息付清。3、乙方必要提供真实、合法发票。若乙方提供假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因而所遭受所有损失，同步乙方应按假发票票面金额200%向甲方支付违约金。乙方承诺甲方追偿本条款所涉损失及违约金权利不受任何时效限制。七、甲方责任：1、甲方指派为甲方代表，负责与监理单位、乙方及现场关于单位联系与协调；2、甲方负责施工场地、进场道路平整与修建，具备施工暂时供水供电条件；3、甲方向乙方免费提供图纸 套。工程设计变更，甲方及时告知乙方，如因变更导致工期延误，甲方顺延延误工期。4、甲方按期按量供应合同商定甲供材料设备；5、甲方应按合同节点及数量及时支付工程款。6、甲方积极提供乙方代办手续时所需应由自己提供资料。7、甲方收到竣工验收报告后7天内组织关于单位进行工程验收，并在验收后2天内予以承认或提出整治意见。乙方按规定整治，并承担由自身因素导致整治费用。八、乙方责任：1、乙方指派 为本工程项目经理，组织施工。甲方可以与乙方协商，建议更换以为不称职项目经理；乙方须经甲方批准方可更换项目经理；2、乙方严格按图纸、施工组织设计和施工规范及技术规定进行施工，保证合同商定工程质量；3、乙方负责协调与地方关系及供电部门关系，排除干扰，保证工程按期竣工，所发生费用由乙方自理；4、乙方自行解决和承担施工过程中水电接入及水电费用；5、乙方应严格执行国家关于安全操作规程，做好安全防护工作，发生一切人身、财产安全事故，由乙方承担所有责任；6、乙方做好施工现场文明施工管理工作，建筑垃圾、剩余土方等及时清理到甲方指定地点；7、乙方负责工程竣工后与供电部门交接工作，并积极办理与本工程关于手续。在甲方指定期间内按规定提供相应资料（含盖竣工图签竣工图纸壹套）；8、在交叉施工作业过程中，服从甲方总体协调和指挥，自觉维护好和关联各方关系；9、对招标人运营人员进行培训并指引交接工作；10、已竣工工程未交付发包人之前，乙方负责已竣工工程保护工作，保护期间发生损坏、丢失，由乙方自费予以修复、补充；甲方要乙方采用特殊办法保护工程部位和相应追加合同价款，双方此外商定。九、过程控制与竣工验收：1、甲方代表、监理工程师有随时检查、监督施工过程权力。2、发现施工质量达不到原则规范规定或使用不合格材料，施工单位应无条件返工、更换材料并承担因而引起费用增长及工期延误责任。 3、各方发既有图纸设计问题，都应及时提出。若因乙方审图不细致引起返工，增长返工费用和延误工期自行承担。4、若实际进度滞后，施工单位应按甲方规定增长施工人员、采用赶工办法，承担相应费用。5、工程竣工验收时，乙方应提前7日告知甲方，并同步提供完整竣工验收资料。十、工程结算：1、设计图纸中内容一次包死，结算时不再调节。2、向供电部门、主管部门缴纳费用按合同价中标明数量一次包死，不作调节。3、变更某些费用计算办法：变更工程量按照变更图纸及现场签证计算；其相应变更费用计算按招标文献商定计算根据，并按 %优惠比例结算。十一、违约责任：1、由于乙方因素导致工期延误，每超过合同工期一天，乙方应向甲方支付合同总价施工费5作为违约金，该违约金可从合同总价款中扣除；若延误期限超过 天，乙方除按本款商定原则向甲方支付违约金外，甲方有权单方解除合同；同步，乙方应承担工期延误给甲方导致所有损失。2、因不可抗拒力或甲方因素而导致工期延误，经甲方批准后可顺延工期，乙方可不承担任何责任；3、由于乙方因素受到甲方、监理方或政府关于部门停工、返工惩罚，工期不予顺延；4、若施工质量不符合国家质量验收规范，施工单位应无条件返工至合格，并经甲方、监理方联合验收承认。5、乙方承诺向供电部门和主管部门缴纳手续费用万元，若实际所收金额超过上述金额，超过某些由乙方承担。十二、工程质量保修期、保修范畴和内容：1、保修期：质量保修期为竣工验收合格之日起两年。2、保修范畴、内容：工程承包范畴内所有内容。3、乙方应当在甲方所在地设立常设机构以及固定联系人，（其名单以及联系电话附后）属于保修范畴、内容项目，乙方应当在接到维修告知之日起24小时内派人维修；乙方不在商定期限内派人维修或维修后仍不能达到本合同“三、质量原则”条款规定，甲方可以委托她人修理或更换设备，相应费用从质保金内双倍扣除；若质保金已经返还或局限性够支付维修费用，乙方还应当额外承担相应维修费用；由于乙方质量缺陷引起连带事故，乙方负责维修并承担所有损失。4、发生紧急抢修事故，乙方在接到事故告知后，应当及时到达事故现场组织抢修。5、非甲方人为损坏因素引起保修，保修费用由乙方承担，或由乙方垫付后向第三方追偿。6、质量保修完毕后，由甲方组织验收，验收合格，并经甲方或物业公司、业主签字承认后，视为乙方履行了保修义务。十三、乙方联系办法1、乙方提供如下联系人和地址公司名称： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 2、甲方可通过书面形式将任何告知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已告知乙方，乙方对此承认批准；3、乙方若更换联系人和地址须于7日前告知甲方，并得到甲方承认。否则，视为未变更。十四、争议解决：其他未尽事宜，双方当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十五、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，自甲乙双方签字盖章之日起开始生效。甲方（发包方）名称：乙方（承包方）名称：（盖章） （盖章）委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年月日年月日附件： 廉洁合伙合同书甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日订立 工程/项目采购合同，为加强业务合伙期间廉洁合伙，甲乙双方经协商订立本合同并作为双方共同遵守廉洁合伙行为准则。 一、甲方责任 1. 向乙方简介本单位关于廉洁合伙管理各项制度和规定， 对本单位有关人员进行廉洁合伙教诲。 2. 严格遵守本单位关于廉洁合伙管理规定，不得接受乙方宴请，不得接受任何形式实物、钞票或礼券。 3. 甲方在业务合伙期间发现甲方人员任何形式索贿受贿行为，均应及时采用办法予以制止，并及时通报乙方。 4. 甲方人员如违背廉洁合伙管理制度及本合同规定，甲方应视情节轻重、影响大小予以行政及经济惩罚。 5. 对于乙方举报甲方人员违背廉洁合伙规定状况，甲方应及时进行调查，依照调查状况进行解决。 二、乙方责任1. 保证乙方关于人员理解甲方单位关于廉洁合伙管理各项制度及本合同规定，并遵循执行。 2. 不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、钞票或礼券。3. 乙方单位在业务合伙期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为， 均应及时采用办法予以制止，并及时通报甲方。 4. 有责任接受甲方对乙方在业务合伙期间廉洁合伙管理执行状况监督。 5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式索贿或受贿行为及时向甲方举报； 甲方人员受贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其规定且并未向甲方举报，一经查实，除追回由此给甲方导致损失外，乙方承诺按本合同注明合同合同价款10%向甲方支付违约金。乙方应同步对本方知情不报人员进行相应惩罚。 6. 如因乙方单位及人员在业务合伙期间贿赂甲方人员，被检查机关备案查处，甲方有权取消或终结采购合同履行，由此给甲方导致损失由乙方负责补偿。 7. 甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话： 建业集团董办监察室直拨：037169168277 电子邮箱： 三、在本廉洁合伙合同中，甲方委托工程监理公司、造价征询公司等有关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本合同条款。 （该条款仅合用于施工、材料设备采购业务） 甲方（公章） ： 代表： 乙方（公章） ： 代表： 签约日期： 年 月 日