商品交易所技术中心建设项目方案设计招标文件模板.doc

郑州商品交易所技术中心建设项目方案设计 招标文件招标编号：YXZ-190-设计招 标 人：郑州商品交易所 招标代理：河南豫信招标有限责任企业二零零九年十一月目 录投标邀请书3投标须知前附表4一、总 则51.1 综合说明51.2 招标范围51.3 招标目标51.4 投标人资质要求51.5 计划设计周期61.6 相关费用和支付61.7 中标人设计费支付71.8 版权71.9 踏勘现场71.10 招标答疑7二、设计要求82.1 关键设计依据82.2 投标方案设计内容及范围82.3 总体设计要求（详见设计任务书）9三、投标文件编制要求93.1 投标文件语言93.2 投标文件组成93.3 图纸展板和电子版113.4 投标文件份数和签署11四、投标文件提交124.1 投标文件密封124.2 投标文件递交12五、开 标135.1 开标时间及开标地点135.2 投标文件拒收135.3 开标程序13六、评标机构和评标标准136.1 评标机构136.2 评标标准14七、评标措施147.1 评标措施制订14八、中标15九、设计协议授予159.1 设计协议授予159.2 协议格式15十、附件及附表22附件1 投标函22附件2 授权委托书格式23附件3 投标文件关键内容汇总表24附件4 服务承诺书25附件5 计划用于本项目标专业设备设施25附件6 拟管理和实施本协议关键人员资格和经验26投标邀请书 (被邀请单位名称)： 现邀请你单位按招标文件要求内容，参与郑州商品交易所技术中心建设项目总体计划方案设计、单体建筑方案设计及一期工程初步设计投标。请你单在11月10日-11月14日(节假日不休息)-早晨8：30时至 12：00时，下午2：30时至5：30时(北京时间，下同)，到河南豫信招标有限责任企业(河南省郑州市农业路72号国际企业中心B座五楼东5007室)持本投标邀请书购置招标文件。招标文件每套售价为 1000元/份，相关资料工本费500元，售后不退。投标阶段时间安排：踏勘现场：11月12日14：00，集合地点：郑州市未来路69号未来大厦楼前。提出需招标人澄清问题截止时间：11月25日（书面提问、书面答疑）递交投标文件截止时间为 12月22日早晨9：30时地点：郑州市未来路69号未来大厦一楼国际会议厅 逾期送达或未送达指定地点投标文件，招标人不予受理。请在收到本投标邀请书后二十四小时内以传真方法回复确定，谢谢合作！（在本页加盖投标人公章传真即可）传真： 。招 标 人：郑州商品交易所 招标代理： 河南豫信招标有限责任企业地 址：郑州市未来路69号 地 址： 郑州市农业路72号国企室业中心座五未来大厦TD12室 楼东5007室邮 编： 450002 邮 编： 450002联 系 人： 李飒 田秋 联 系 人： 吕丛 刘冲电 话：0371- 65612223 / 65613098 电 话： 传 真： 传 真： 信 箱： 信 箱： 10月 9日投标须知前附表项目内 容1工程综合说明工程名称：郑州商品交易所技术中心建设项目方案设计建设地点：郑州市郑东新区龙湖南区龙湖外环东路南、祭城路北工程性质：新建建设规模：总建筑面积34000平方米；一期工程建筑面积：1平方米设计招标范围及要求：经过总体计划方案设计、单体建筑方案设计招标，由中标单位负担本招标项目标方案优化设计、一期工程初步设计，视情况委托其进行一期工程施工图设计及配套室外工程设计2项目名称：郑州商品交易所技术中心建设项目方案设计招标编号：YXZ-190-设计3资金起源：自筹4投标使用期：90日历天5资质等级要求：含有建筑设计甲级资质或综合设计甲级资质独立法人组织项目总责任人要求：含有高级工程师职称和国家一级注册建筑师资格,年纪不超出60周岁6投标确保金：6万元（可为电汇、转账、现金形式）7踏勘现场：11月12日14：00，集合地点：郑州市未来路69号未来大厦楼前。招标答疑：投标人应于11月25日前提出需招标人澄清问题（书面形式、并提供电子版发至m），招标人将于投标截止前15日将回复以书面形式发给全部投标人8投标截止及开标时间：12月22日早晨9：30（北京时间，下同）投标文件递交及开标地点：郑州市未来路69号未来大厦一楼国际会议厅一、总 则1.1 综合说明1.1.1郑州商品交易所技术中心工程项目经郑州市郑东新区管委会计划财政局同意，同意文号郑东计财【】26号。项目建设地点在郑东新区龙湖南区龙湖外环东路南、祭城路北，总建筑面积34000平方米；一期工程建筑面积1平方米。1.2 招标范围 郑州商品交易所技术中心项目总体计划方案设计、单体建筑方案设计招标，由中标单位负担本招标项目标方案优化设计、一期工程初步设计。1.3 招标目标 此次招标意在经过技术中心建设项目总体计划方案、单体建筑设计方案评审，选择设计水准较高、符合当地城市计划要求、最大程度满足招标文件要求切实可行优异设计方案，最终在优异设计方案中确定一家中标单位，并由中标单位负担方案优化、一期工程初步设计，视情况委托其进行一期工程施工图设计及配套室外工程设计。每个投标人只能提交一套设计方案（含总规和单体建筑设计方案）。1.4 投标人资质要求 1.4.1企业含有独立法人资格；1.4.2企业含有建筑设计甲级资质；1.4.3项目总责任人应含有高级工程师职称和一级建筑师注册资格,年纪不超出60周岁；1.4.4企业及项目责任人含有类似项目标丰富设计经验；1.4.5本招标项目接收联合体投标，联合体报名时须提供联合体协议，协议中明确主办方及联合体各方职责。1.5 计划设计周期 1.5.1 中标通知书发出后15个日历天内依据招标人意见完成方案修改、补充和优化工作；1.5.2 设计协议签署后30日历天内完成工程初步设计。1.6 相关费用和支付 1.6.1投标确保金：投标人应提交6万元（可为电汇、转账、现金形式）投标确保金，此确保金是投标文件组成部分，在12月15日前交到或汇到下列帐户：开 户 行：郑州市建行文博支行 帐 号：41002收款单位：河南豫信招标有限责任企业1.6.2投标确保金退还：1.6.2.1非中标候选人投标确保金，在评标结果公告期结束后5日内退还（不计利息）；1.6.2.2评委会推荐中标候选人投标确保金，在招标人确定中标人并和之签署协议后5日内退还（不计利息）。1.6.2.3 若发生下列情况之一，投标确保金将不予退回：（1） 在投标使用期内，投标人自行撤消投标；（2） 中途退出、不按时投标，给招标工作造成损失；（3） 中标人未按招标文件要求签署协议。1.6.3 工本费赔偿：评标委员会推荐中标候选单位，未中标赔偿设计方案工本费人民币12万元，未被选为中标候选单位每家赔偿设计方案工本费人民币8万元，税金由投标人自理。负担设计任务中标单位不再进行赔偿。其它设计方案工本赔偿费由招标人支付，在确定中标人后20日内付清。假如评标委员会认为某个投标人设计方案未达成招标文件基础要求，其工本赔偿费视情况对应扣减。1.6.4招标代理服务费: 招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。招标代理服务费为中标金额（万元）国家发改委计价1980号文件收费标准70%。1.7 中标人设计费支付 第一次支付：设计协议签署后，预付协议价款20%；第二次支付：总体计划及初步设计审批后支付至协议价款85%； 第三次支付：在中标单位和施工图设计单位完成对接交底后支付至协议价款95%。其它5%依据设计服务考评情况发放，设计单位现场服务热情、周到、处理问题立即，可一次付清；不然视具体情况在5%范围内扣减。1.8 版权 凡给赔偿费设计方案，设计结果归招标人全部。1.9 踏勘现场 1.9.1为了使投标方案满足城市计划部门要求，并使方案和周围环境相协调，招标人提议投标人踏勘现场，方便投标人获取编制投标文件所需资料。踏勘现场所发生费用由投标人自行负担。1.9.2 招标人向投标人提供相关现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利用资料，招标人对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责。1.9.3 投标人经招标人许可而踏勘现场，不得使招标人负担相关责任和蒙受损失。投标人应负担踏勘现场责任和风险。1.10 招标答疑1.10.1 招标人将于前附表中所述时间和方法答疑。1.10.2要求澄清招标文件投标人应按前附表要求时间以书面形式(加盖单位公章) 送达招标代理机构（同时提交电子文档至）。1.10.3 招标人将回复以答疑纪要（书面文件）形式发给全部招标文件收受人（包含对要求澄清问题说明，但不指明问题起源）。投标人因为对招标文件误解及招标人对相关问题口头解释所造成后果，均由投标人自负。1.10.4对本文件修正或补充说明将在投标截止之前15日以书面形式发给全部投标人（任何口头解释均无效）。为了给投标人合理时间，使其在编制设计方案时把补充文件内容考虑进去，招标人能够酌情延长投标截止时间，并将此变更通知全部投标人。1.11 参与投标单位均视为认可本文件全部条款。1.12 全部附件均为本招标文件一部分。二、设计要求2.1 关键设计依据 2.1.1郑州市郑东新区管委会计划财政局郑东计财【】26号文2.1.2 郑州商品交易所技术中心项目设计任务书2.1.3 建设项目选址意见书郑东规址字第（0040）号2.1.4、建设用地计划许可证郑东规地管许字（0010）号2.1.5郑东新区计划设计条件通知书（）郑东规规管（件）字第（037）号2.1.6国家相关规程、规范、政策、法规、本招标文件。2.2 投标方案设计内容及范围2.2.1总体计划设计，包含：2.2.1.1总说明2.2.1.2总平面部署2.2.1.3空间、功效、交通等计划设计2.2.1.4绿化及环境计划设计2.2.1.5室外管网计划设计2.2.1.6总体计划方案应有其它内容2.2.2单体建筑方案设计（各层平、立、剖面图及效果图、说明），包含：2.2.2.1 数据中心2.2.2.2 备用交易厅2.2.2.3 研发中心2.2.2.4 门卫房、大门和投标人认为需要展示其它单体建筑2.3 总体设计要求（详见设计任务书） 三、投标文件编制要求3.1 投标文件语言 投标文件及和招标相关来往信函和文件均使用汉字。3.2 投标文件组成投标文件由商务、技术部分组成。3.2.1商务部分 （1）投标函 格式见附件1（2）授权委托书 格式见附件2（3）投标文件关键内容汇总表 格式见附件3（4）投标报价应包含招标文件所要求可能发生全部费用（作为定标参考）。设计取费应在国家要求收费范围幅度内计取。（5）资格证实文件 营业执照、法人代表证、设计资质证、拟在本项目设计中任职关键人员履历表及资格证书等相关证实文件。（6）承诺书（向招标人提供设计服务承诺） 格式见附件4 （7）投标确保金交付证实 （8）设计文件编制计划 根据国家相关规范和文件要求，制订设计编制纲领、人员和设备配置计划、设计质量和周期确保方法等；列出各专业遵照设计要求和规范（9）计划用于本项目标专业设备设施 格式见附件5（10）拟管理和实施本协议关键人员资格和经验 格式见附件6（11）招标文件要求或投标人认为必需其它说明文件及合理化提议等内容。3.2.2技术部分 设计方案表现形式为书面文件和电子文件等，其设计深度是能否被推荐关键评定依据之一。计划设计要以国家现行相关规范、标准为依据，并符合附件设计任务书要求。其内容应包含：3.2.2.1 综合说明书（1）总体方案说明：应包含设计指导思想、设计标准、布局方法和方案构思、功效分区、出入口位置、交通和路网结构、设计特点、建筑风格、空间构图、关键建筑物建筑平面和造型、建筑环境和景观、建筑色彩等；（2）电气、给水、排水、燃气、热力、弱电等管线设计说明；（3）智能化信息化、消防、环境保护、卫生防疫、交通组织、绿化等说明；（4）总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度、建筑层数、建筑密度、容积率、绿化覆盖率、活动场地、停车场所等计划设计应有参数说明；（5）水、电、暖、燃气装接用量估算；（6）工程投资估算；（7）设计方案中单体建筑使用面积分配表；（8）其它应该说明。3.2.2.2 投标方案应提交设计图纸（1）总平面部署图；（2）鸟瞰图和透视图（含夜景）；（3）交通分析图；（4）景观部署图；（5）建筑单体关键平、立、剖面图；（6）各建筑单体外观效果图；（7）设计方认为有必需交代建筑节点效果图。3.3 图纸展板和电子版3.3.1展板：最少应包含设计图纸中总平面部署图；鸟瞰图；单体建筑物效果图等（效果图贴裱在轻质板上）。3.3.2多媒体演示：投标人应提交多媒体演示电子版文本2套（U盘和光盘各1），多媒体演示讲解应使用一般话（注意配乐不要太强，时间大约15分钟），电子文档中应拷贝能够支持其多媒体演示播放安装软件。多媒体演示采取CD或realplayer格式。3.4 投标文件份数和签署 3.4.1投标文件商务部分三套（1正2副）、技术部分十套（1正9副）。正副本有不一致之处，商务部分以正本为准，技术部分以副本为准。3.4.2投标文件商务部分（共三套）签章处由投标人法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。3.4.3技术部分编制应符合下列要求（暗标）：3.4.3.1单独密封，密封袋上标明投标人名称及内装文件名称。3.4.3.2技术部分正本封面上应标注设计单位名称法定代表人或其委托代理人，加盖单位公章和项目总责任人注册印章，图纸图签栏内容签署完整。3.4.3.3 除技术标正本按3.4.3.2条要求标识外，其它全部设计方案内容（含说明、图纸、电子文档及演示光盘）中不得出现投标人名称或一切能显示投标人身份特征暗示性语言、暗记等。全部图纸只标示图名，不加图签。评标时播放光盘，不需要投标人向评委介绍方案。3.4.3.4装订采取以下统一格式：文字及图纸以A3图面装订成册；封面（采取白色布纹纸）只打印标题：郑州商品交易所技术中心建设项目方案设计；一号宋体加粗；装订:胶装；正文：字型、字号、页面设置不作要求；3.4.4投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为更正投标人造成必需修改错误而进行。在商务标中凡有增加或修正之处均应加盖公章及法定代表人或授权委托人印鉴（或署名）。四、投标文件提交4.1 投标文件密封 4.1.1 投标文件商务部分（正、副本）、技术部分（正本）、技术部分（副本）、电子文档、展板分别密封，包封开口处以密封条密封，并加盖骑缝章。 4.1.2为便于唱标，投标人应将“投标文件关键内容汇总表”单独用信封密封提交，信封上应标明投标文件关键内容汇总表字样。包封开口处以密封条密封，并加盖骑缝章。4.1.3投标文件包封正面文字写明：郑州商品交易所技术中心建设项目方案设计（商务/技术/电子文档/展板） 投标人名称：投标人地址：12月22日9：30前不准启封加盖企业公章和法定代表人或授权委托人印鉴4.2 投标文件递交 投标截止时间及投标文件递交地点见前附表。五、开 标5.1 开标时间及开标地点 投标人应派法定代表人（持法人代表证）或授权代表人（携带授权书）持身份证实和投标确保金交付证实于前附表中要求时间和地点参与开标会议，并在登记册上签字证实出席。5.2 投标文件拒收投标文件有下列情况之一，招标人或其代理人将不予接收：5.2.1 投标截止时间后送达；5.2.2 未密封、密封不完整或未按要求密封；5.2.3 没有提交投标确保金。5.3 开标程序开标会主持人宣告大会开始并宣读会场纪律，介绍参与会议相关单位、人员；由监督部门和投标人代表检验投标文件密封情况，投标报价表当众启封，并宣读投标文件关键内容。5.4开标或评标过程中，有效投标文件少于3个，招标人将宣告招标失败。同时书面通知已提交投标文件投标人，并退回投标确保金。六、评标机构和评标标准6.1 评标机构6.1.1监督组：由相关行政监督部门人员组成。6.1.2评标委员会： 6.1.2.1评标委员会由7-9名组员组成，其中招标人代表不超出三分之一，其它为行业资深教授（在相关评标教授库随机抽取产生）。6.1.2.2评标委员会由主任委员主持评审工作。6.2 评标标准6.2.1 根据公开、公平、公正、科学、择优和老实信用标准进行评标。6.2.2 对全部投标人投标评定采取相同程序和标准。6.2.3 设计方案必需符合国家相关行业要求、规范，满足功效要求。6.2.4 关键技术经济指标计算合理、分析正确、符合要求。6.2.5 技术优异、经济合理、有充足可实施性。6.2.6 设计方案能最大程度符合招标人要求。6.2.7 响应标书技术要求、设计周期和设计费用合适、有较高社会信誉和技术力量。6.2.8 教授组扼要写出对优异方案修改意见。七、评标措施7.1 评标措施制订 依据中国招标投标法和工程建设项目勘察设计招标投标措施（2号令）相关要求，结合本工程特点制订本措施。7.2 评标采取“投票表决法”： 设计方案比较、评审后投票表决评标委员会投票表决，评标委员会组员在认真研究投标文件、充足比较基础上，以记名投票方法评定中标候选人，评标委员会组员每轮每人一票，每票推荐3个投标方案，侯选方案得票数量最少在半数票以上。若第一轮投票产生不了3个侯选方案，在其它方案中继续投票以增补侯选方案，每轮每人一票，每票推荐投标方案数为前一轮空缺侯选方案数，侯选方案得票数量最少在半数票以上。得票相同，进行下一轮投票，直至决出前3名侯选方案为止。评标委员会组员应该独立投票，自投票开始至最终排名统计结束公布期间，任何人不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。八、中标方案实施中标单位应按教授和招标人意见对方案作必需修改、补充，并负责完成计划设计内容。设计内容应符合国家现行设计规范，计划设计深度必需达成国家要求设计深度要求。九、设计协议授予9.1 设计协议授予 9.1.1 招标人将把协议授予其投标文件实质上最大程度响应招标文件要求且由评选委员会依法推荐中标候选人。9.1.2 招标文件、投标文件及中标人承诺等均作为协议不可分割组成部分。9.1.3 中标人在收到中标通知书10日内和招标人签署协议。9.2 协议格式 国家标准“建设工程设计协议” GF-0209GF-0209建设工程设计协议(民用建设工程设计协议)工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号(由设计人编填)：设计证书等级：发 包 人：设 计 人：签 订 日 期：中国建设部 监制国家工商行政管理局发包人： 设计人：发包人委托设计人负担 方案设计，经双方协商一致，签署本协议。第一条 本协议依据下列文件签署： 1.1中国协议法、中国建筑法、建设工程勘察设计市场管理要求。 1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程同意文件。第二条 协议设计项目标内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率估算设计费结构类型建筑面积（m2）1总体计划方案、单体建筑设计方案及修改、补充、完善约 万计划2一期工程初步设计约 万初步设计第三条 发包人应向设计人提交相关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜12第四条 设计人应向发包人交付设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1总体计划方案及单体建筑设计方案10中标通知书发出后10个日历天内若中标单位投标承诺提交日期优于招标要求，则按投标承诺。2一期初步设计10协议签署后30个日历天内第五条 本协议设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表：付费次序占总设计费付费额(元)付费时间（由交付设计文件所决定）第一次支付：20设计协议签署后10日内；第二次支付：65总体计划及初步设计审批后10日内（设计人应该提供全额发票）；第三次支付：10在中标单位和施工图设计单位完成对接交底后支付至协议价款95%。其中5%依据设计服务考评情况发放，设计单位现场服务热情、周到、处理问题立即，余款可一次付清。不然视具体情况在5%范围内扣减。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本协议第三条要求内容，在要求时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性立即限负责，发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内，设计人按协议第四条要求交付设计文件时间顺延；超出要求期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签署补充协议(或另订协议)、重新明确相关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做各项设计工作，应按收费标准，对应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理相关设计问题工作人员，提供必需工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付设计资料及文件不得私自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出设计要求，进行方案设计，按协议要求进度要求提交质量合格设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采取关键技术标准是：各相关专业现行计划设计规范、规程、要求。6.2.3设计合理使用年限应符合国家相关要求。6.2.4设计人按本协议第二条和第四条要求内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按要求参与相关设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工图设计单位进行设计交底、处理相关设计问题和参与完工验收。在十二个月内项目还未开始实施，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费，收费额由双方约定。6.2.6设计人应保护发包人知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1在协议推行期间，发包人要求终止或解除协议，设计人未开始设计工作，不退还发包人已付定金；已开始设计工作，发包人应依据设计人已进行实际工作量，不足二分之一时，按该阶段设计费二分之一支付；超出二分之一时，按该阶段设计费全部支付。7.2发包人应按本协议第五条要求金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应负担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超出30天以上时，设计人有权暂停推行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人过失造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救方法外，应免收直接收损失部分设计费，并依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家相关要求实施。7.4因为设计人本身原因，延误了按本协议第四条要求设计资料及设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费千分之二。7.5协议生效后，设计人要求终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1发包人要求设计人派专员留驻施工现场进行配合和处理相关问题时，双方应另行签署补充协议或技术咨询服务协议。8.2设计人为本协议项目所采取国家或地方标准图，由发包人自费向相关出版部门购置。本协议第四条要求设计人交付设计资料及文件份数超出工程设计收费标准要求份数，设计人另收工本费。8.3本方案设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应该注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人负担。8.4发包人委托设计配合引进项目标设计任务，从询价、对外谈判、中国外技术考察直至建成投产各个阶段，应吸收负担相关设计任务设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人负担协议内容之外工作服务，另行支付费用。8.6因为不可抗力原因致使协议无法推行时，双方应立即协商处理。8.7本协议发生争议，双方当事人应立即协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由河南省相关仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议，可向发包人所在地人民法院起诉。8.8本协议一式8份，发包人6份，设计人2份。8.9本协议经双方签章后生效。8.10本协议生效后，按要求到项目所在省级建设行政主管部门要求审查部门立案。双方认为必需时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方推行完协议要求义务后，本协议即行终止。8.11本协议未尽事宜，双方可签署补充协议，相关协议及双方认可来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，和本协议含有相同法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码: 邮政编码:电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门立案: 鉴证意见：(盖章) (盖章)立案号： 经办人：立案日期： 年 月 日 鉴证日期：年 月 日十、附件及附表附件1 投标函投 标 函致： 依据已收到郑州商品交易所技术中心建设项目计划和方案初步设计招标文件，我单位经研究招标文件（含招标补充通知、答疑文件）全部内容后，我方同意并响应招标文件中全部要求，愿意负担招标文件要求中标单位全部责任和义务，负担上述设计任务。我方郑重承诺：1.我方愿以报价单中报价负担该项目标方案设计任务。2.一旦我方中标，我方确保在接到中标通知书后 天（日历天）内依据招标人意见完成方案修改、补充和优化工作。在设计协议签署后 个日历天内完成一期工程初步设计。设计内容、深度、质量符合国家相关要求。3.一旦我方中标，确保根据投标文件中承诺项目设计班子组织设计，并提供完善、立即配合服务任务，如确需变更设计人员，必需取得招标人同意。4.不管是否中标，我方完全同意招标人对我方设计方案采取，且不会发生对招标人相关侵犯设计权、使用权指控。5.招标文件、招标文件补充通知、答疑文件、投标文件、中标通知书和本投标文件将组成约束双方协议文件。企业名称（盖章）： 投标人法定代表人或授权委托人（签章）： 日期：附件2 授权委托书格式 授权委托书本授权委托书申明：我_（姓名）系_（投标人名称）法定代表人，现授权委托_（单位名称）_（姓名）为我单位代理人，以本单位名义参与郑州商品交易所技术中心建设项目计划和工程初步设计招标活动。代理人在此期间所签署一切文件和处理和之相关一切事务，我均给予认可。代理人无转委托权，特此证实。代理人： 性别： 年纪：单 位： 部门： 职务：投标人：（盖章） 法定代表人（签字、盖章）日期： 年 月 日 附件3 投标文件关键内容汇总表 投标文件关键内容汇总表项目名称投 标 人投标报价（元）设计周期（日历天）方案优化初步设计项目总责任人姓名专业职称备 注投标人：（盖章） 法人代表或授权代表：(签字或盖章) _地址： 日期：_ _ _年_ _月_ _日附件4 服务承诺书 服 务 承 诺 书投标人承诺内容：投标人：（盖章）_ _法人代表或授权代表：(签章) _ _日期：_ _年_ _月_ _日附件5 计划用于本项目标专业设备设施序号设备名称规格或型号使用年限数量备注注：不够填写可另附表格投标人：（盖章）_法人代表或授权代表：(签章) _日期：_年_月_日附件6 拟管理和实施本协议关键人员资格和经验职 务姓 名经验年限任职资格本表后附任职资格证书复印件注：不够填写可另附表格投标人：（盖章）_法人代表或授权代表：(签章) _日期：_ _年_ _月 日 （定稿）郑州商品交易所技术中心项目设计任务书郑州商品交易所11月第一章 项目概述郑州商品交易所技术中心是由郑州商品交易所（下称郑商所）投资建设，以期货交易数据处理、灾难备份、技术研发为主现代化、多功效、智能型综合项目。经过该项目标建设，深入优化、完善和提升郑商所技术运行、开发及服务水平，以技术创新来提升郑商所竞争能力。项目建设地点在郑州市郑东新区龙湖南区P-34地块北部。地块面积为82022.27（约123.03亩），建设用地面积为49771.98（约74.66亩），容积率小于1.6，绿地率大于30%，建筑密度小于20%，建筑高度小于30米。第二章 项目基础功效2.1数据中心 数据中心是技术中心关键功效，它和在郑州市郑东新区中央商务区（CBD）期货大厦期货交易系统功效相一致，设置有完备计算机、通讯、电力保障系统，并配置有合适技术管理人员办公场地，关键负担郑商所期货交易数据处理、同城灾备任务。2.2备用交易厅当期货大厦交易厅发生灾难损伤后，备用交易厅将负担期货大厦交易厅功效，同时为期货交易会员提供相关服务。包含：期货交易场内席位及设备、网络、供电等设施；交易、结算、交割、银行业务等场地用房。2.3研发中心研发中心为综合性办公楼。关键为期货交易技术研发提供相关设施和办公场地。包含:办公室、会议室、培训、小型