1、 景观亮化工程合同书 项目名称： 合 同 书设计单位： 日 期： 二一六年 十二 月 十五 日 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法的有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿平等互利为原则,签订如下条款一项目名称和地点1项目名称： 亮化工程2工程地点： 二工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：依据甲乙双方确认的 工程效果图及预算内容施工。项目内容及要求：1、楼顶LED瓦楞灯（黄色） 2、楼顶塔楼LED洗墙灯（黄色） 3、外墙LED投光灯（暖白色） 4、LED发光字（字壳白色，光源白色）5、酒店门厅入口LED景观壁灯（暖白色） 5、其他工程材料内容及规格
2、依据甲乙双方确认的 亮化工程预算表 内容为准施工。（详见附件）三承包方式和造价:本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。 亮化工程合计总造价为 元整, (大写: 元整)四工程价款支付结算方式:1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价30 %做为工程材料预付款，即 元整，（大写： 元整）；2、工程材料进工地施工后,甲方支付乙方工程总价 40 %做为工程进度款，即 元整，（大写： 元整）；3、工程完工后由甲方验收后，甲方支付乙方工程款 30 %，即 元整，（大写： 元整）；五 工程期限：1、计划工程日历期限为 个工作日 ，如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨雪等)等原因,工期相应顺延2、如因甲方现
3、场配合问题造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担工期延误的相关责任。六双方责任(一) 甲方责任1甲方须预留该工程总电源（负载功率不低于 10 KW）。甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工, 并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。3甲方应按本合同及时拔付工程款项如工程款不能及时到位,工期相应顺延造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。(二)乙方责任1乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保灯具安装及结构的安全性乙方必须保证结构使用安
4、全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；4 乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为 年。七、工程竣工验收1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据；2、工程中所使用其他的辅助材料依据国家相关规范标准为准；3、工程竣工后，保证所有产品
5、正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。八、工程变更凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。九违约责任:1、如工程竣工后，无质量问题并达到合格验收标准，但甲方逾期验收或以其他理由推诿、扣除、拒付等行为，不履行合同约定支付款项，则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理，并无需退还甲方所预付的所有款项。同时该合同终止。2、如因乙方自身原因导致工期延误，不能按时交付甲方使用，则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款的3做为违约补偿。3、如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决十、其他事宜1、 合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守2、 本合同一式 二 份,具有同守效力,其中甲方持 一 份，乙方持 一 份3、 经双方确认后的设计图纸为本合同的有效附件4、 本合同由甲乙双方签字盖章后生效乙方(盖章)： 代 理 人：日 期：甲方(盖章)：代 理 人：日 期：- 4 -
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
