水电站工程水轮发电机组励磁系统设备招投标及全同文件.doc

四川省芦山县拐子沱水电站工程水轮发电机组励磁系统设备招 标 及 合 同 文 件 (合同编号：华电拐建2006-4) 发 包 人:四川华康电力有限公司编制单位:四川华康电力有限公司四川水利职业技术学院勘测设计院 二六年三月前 言本招标文件以中华人民共和国招标投标法、水利工程施工招标投标管理办法以及水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的水利水电工程施工合同条件为基本依据。本招标文件由四川华康电力有限公司、四川省水利职业技术学院工程勘察设计院编写。本招标文件适用于四川芦山县拐子沱电站水轮发电机组励磁系统设备招标项目。执行中如对本文件需要进行任何修改都需经标书编写单位书面同意。本招标文件的解释权归四川省芦山县拐子沱电站指挥部、雅安市水利局招标办以及标书编写单位。 本招标文件未经许可不得翻印，否则将予以追究。四川省芦山县拐子沱水电站工程水轮发电机组励磁系统设备招 标 及 合 同 文 件 (合同编号：华电拐建2006-4) 第一卷 商 务 文 件 发 包 人:四川华康电力有限公司编制单位:四川华康电力有限公司四川水利职业技术学院勘测设计院 二六年三月总 目 录第一卷 商务文件第1章 投标邀请书4第2章 投标单位须知6第3章 合同条款11第4章 合同协议书 20第5章 投标文件22第二卷 技术文件第1章 电站概述 46第2章 主要技术要求 49第3章 成套供货范围 54第1章 投标邀请书合同名称：四川芦山拐子沱水电站水轮发电机组励磁系统设备采购标合同编号: 华电拐建-20064 拐子沱水电站工程已由雅安市发展计划委员会、雅安市水利局以雅计能2005142号文批准建设，项目业主为四川华康电力有限公司，建设资金来自四川华康电力有限公司，本次招标项目的所有审批文件已经全部齐全。本招标工程的发包人为四川华康电力有限公司芦山拐子沱电站工程指挥部，现工程已具备招标条件，特邀请你单位投标。拐子沱水电站位于四川省雅安市芦山县宝盛乡境内玉溪河中游，为玉溪河梯级电站的最末一级电站。电站采用混合式开发，工程枢纽由混凝土闸坝、引水隧洞、厂区枢纽三部分组成。上游水库总库容567万m3，调节库容67万m3，具有日调节能力，正常蓄水位922.0 m，设计水头77m，设计引用流量36.2m3/s，装机容量212.5MW，保证出力5.973 MW，年利用小时5235h，多年平均发电量12564万kWh。电站厂址位于芦山县宝盛乡玉溪河金鸡峡口以上约200m左岸斜坡地上，距芦山县城29公里，距雅安市55公里。现有芦山至太平的县级公路通过厂区，厂址至取水大坝有10公里简易公路相连接，对外交通较为方便。四川省电力公司以川电营销2005148号文批准拐子沱电站以110KV在邛崃土地坡临邛变电站接入四川电网，在电网中承担基荷运行。本次招标范围为发电厂水轮发电机组励磁系统设备。主要包括以下项目：1、 励磁装置（完成组屏）两套。2、 励磁变压器两套。3、 励磁电压互感器两套4、 励磁电流互感器两套5、 专用工器具一套6、 备品备件一套 7、 励磁柜至发电机转子的直流电源电缆。中标方将负责不属于本次招标范围但与本标密切相关的水轮发电机等的技术协调。本次招标承包全部采用总价不变合同。本次招标采购项目交货日期：2006年8月15日。本次招标实行资格后审、投标人的资格应同时具备下列条件：(1)投标人必须是独立法人，具有水轮发电机励磁系统设备的设计、制造能力的企业。(2)投标人近三年内应具有至少三台单机容量10000KW左右的水轮发电机组微机双通道励磁系统设备供货业绩且安全稳定运行一年以上。（提供中标通知书、供货合同、业主证明材料及安装项目的名称、地址及开始运行时间以及真实的运行情况。）(3)投标人应是收到投标邀请书的企业法人。(4)投标人注册资金不低于伍佰万元。(5)财务状况:近三年无亏损,有足够的流动资金。（提供近三年财务报表）(6)在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。发包人不允许联合体投标。招标文件将于 2006年3 月 29日 至 4月7 日的9时至18时（北京时间，下同）在下述地点出售招标文件：四川省芦山县宝盛乡四川省芦山县拐子沱电站指挥部。成都市洗面桥街33号艺术花香十一楼四川蜀水电力集团华康公司办事处每套招标文件的售价为人民币400元，售后不退。投标时须提交投标保证金2万元，采用现金或银行汇票方式，投标保证金应在 2006 年 4月 16日 14:00时前送达。投标单位可在芦山县农业银行存入四川华康电力有限公司芦山拐子沱电力分公司帐户，投标时提交银行存款凭据，由发包人开具收条。接受投标文件的截止时间为 2006年4 月16日 14:00时，请在此时间前送达四川省芦山县宝盛乡四川省芦山县拐子沱电站指挥部，在此时间后送达的投标文件将不再被接受，未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。投标人报名时请携带以下资料：1、 法定代表人授权书（原件），被授权人身份证（出示原件、留复印件）2、 营业执照副本、资质证书副本（出示原件、留复印件）本合同工程投标文件应于 2006 年4月16 日14：00时送达四川省芦山县宝盛乡四川省芦山县拐子沱电站指挥部会议室。发 包 人： 四川华康电力有限公司芦山拐子沱电站工程指挥部 (盖单位章)地 址： 四川省芦山县宝盛乡 电 话： 0835-6586489 传 真： 0835-6586818开 户 行：农行芦山县支行 账 号：546101040006618开户名称：四川华康电力有限公司芦山拐子沱电力分公司联 系 人：杨智勇 联系电话: [phone] 13340608525 第2章 投标单位须知2.1 邀请招标本工程发包单位四川华康电力公司拐子沱电站工程指挥部，邀请各投标单位按照本招标文件，对四川芦山拐子沱电站水轮发电机组励磁系统设备的设计、制造、供货、资料提供及技术服务进行投标。本次招标将由中标单位完成1.2条中规定的全部成套设备。招标采用邀请招标、资格后审方式。2.2 招标范围对拐子沱水电站下列设备的设计、制造、工厂试验、包装、发运、现场交货、开箱验收、现场组装和试验、指导安装及安装质量监督、参加现场试验、试运行、交接验收、提供培训服务和电站达标投产工作的配合等服务进行招标： 1、励磁装置（完成组屏）两套。2、励磁变压器两套。3、励磁电压互感器两套4、励磁电流互感器两套5、专用工器具一套6、备品备件一套 7、励磁柜至发电机转子的直流电源电缆。重要说明：1、投标单位须投上述招标项目的全部项目。并负责全部安装协调及调试工作。2、中标方将负责不属于本次招标范围但与本标密切相关的水轮发电机等的技术协调。2.3 招标文件本招标文件内容共分二卷，详见总目录。2.4 招标文件的提供招标文件于2006年3月29日至4月7日在四川芦山宝盛拐子沱电站工程指挥部、成都市洗面桥街33号艺术花香十一楼四川蜀水电力集团华康公司办事处出售，每套两卷，共收工本费400元。2.5 投标文件的编制与提交1、投标文件应按招标文件的要求和格式编制。逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件和招标文件之间的差异，无论多么微小，均应按5.2.13的格式统一汇总说明。2、投标文件一式五份，其中一份标明为“正本”，其余标明为“副本”。如“正本”与“副本”内容不一致，则以“正本”为准。投标文件应附电子文档二份。3、投标文件的“正本”与“副本”分别装袋密封，封口须加印，封面注明“四川雅安市芦山拐子沱电站水轮发电机组励磁系统设备投标文件”。正本、副本应分别装袋，并须于投标截止时间2006年4月16日14时前专人送达四川芦山宝盛拐子沱电站工程指挥部。迟到的文件恕不接受。4、投标文件不得涂改。若需更改，用钢笔在文字上划二条横线，应将更改文字清晰地写在原文旁边，并加盖公章。5、投标文件应由投标单位法定代表人签字，并盖公章。6、编制投标文件和参加投标工作所需的一切费用自理。2.6 投标单位资格和合格性的证明文件投标单位应随投标文件提供下列资料：(1)投标人必须是独立法人，具有水轮发电机励磁系统设备的设计、制造能力的企业。（营业执照、资质证书）(2)投标人近三年内应具有至少三台单机容量10000KW左右的水轮发电机组微机双通道励磁系统设备供货业绩且安全稳定运行一年以上。（提供中标通知书、供货合同、业主证明材料及安装项目的名称、地址及开始运行时间以及真实的运行情况。）(3)投标人应是收到投标邀请书的企业法人。(4)投标人注册资金不低于伍佰万元。(5)财务状况:近三年无亏损,有足够的流动资金。（提供近三年财务报表）(6)在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。发包人不允许联合体投标。2.7 投标价格1、投标单位应按规定的投标格式填写投标价格。分项价与总价矛盾时，以单价为准，并对总价进行调整；若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字作相应修正。2、投标价格为设备运到规定交货地-四川芦山宝盛拐子沱电站厂房安装现场的固定价格（含运输费、保险费）。在合同有效期内，合同价格固定不变，不受任何调价因素影响。投标单位在报价时应考虑合同执行期内的各种风险。3、投标价格包括供货设备的设计费、制作费、各种调试费、各种试验费、设备的运输费、试运行费、保险费、增值税和其它税费、技术资料、竣工资料、安装协调、技术配合、交接验收、现场服务、人员培训、联络会等费用。2.8 投标保证金1、投标单位在递交投标文件的同时，应提交投标保证金，其金额为人民币2万元（现金或银行汇票）。投标单位可在芦山县农业银行存入四川华康电力公司芦山拐子沱分公司帐户，投标时提交银行存款条，由发包人开具收条。2、投标保证金是用来保护招标人由于投标单位的行为而遭受的风险，若发生下列情况之一者将不予退还投标保证金。(1) 投标单位在投标截止日期后投标有效期前撤回其投标。(2) 投标单位在投标截止日期后对其投标文件作实质性的修改。(3) 投标单位被通知中标后，拒绝按中标条件签定合同（即不按中标时规定的技术方案、安装范围、价格等签定合同）。(4) 投标单位未按规定提供履约保证金。3、投标单位中标后，如拒绝按规定签订合同，或不提交履约保函时，其投标保证金将被收归发包单位所有。4、发包单位将在与中标单位签订合同生效后十天内，退还各投标单位（包括未中标单位）的投标保证金，不计利息。2.9 参观现场投标单位可自费参观现场，招标人将提供方便。2.10 投标单位的认可投标文件一经提交，即表明投标单位已经充分理解招标文件的全部内容，具有法律效力。与招标单位任何人的口头协议，不影响招、投标文件内容。2.11 投标文件的修正或撤回投标截止时间之前，投标单位可以向招标人递交书面补充文件（须由法定代表人签字及加盖公章），修正或撤回已寄（送）出的投标文件。该补充文件应在投标截止时间之前寄（送）达招标人，作为投标文件的一部分。2.12 开标 本次招标不进行公开开标。2.13 评标和合同的授予1、招标人将组织评标委员会，对投标单位的业绩、经验和信誉、财务状况、履约能力、投标文件的完整性和可信度、对招标文件的响应程度、价格以及质量、安装特点、安装生产能力等，进行综合评选，择优选定中标单位。2、择优选定的中标单位不一定是投标报价最低的投标单位。招标人不向未中标单位解释未中标的原因。3、招标人择优选定中标单位后，将向中标单位发出中标通知书。4、中标单位收到中标通知书后应在24小时内电告招标人。收到中标通知书的日期，即为中标接受日期。5、中标单位应在中标通知书规定的日期内，或在招标人认可的延期内，与招标人商签合同。逾期或未办妥履约保函，则该中标单位将被取消中标资格，其投标保证金被收归招标人所有。2.14 招标文件的解释投标单位对招标文件有疑问，可在投标截止日7天前，邮寄快件或递交书面文件，要求招标人进行解释或澄清。招标人将以书面形式进行答复。2.15 招标文件的补充和修改招标期间，招标人为了澄清或修改招标文件内容发出的全部补充通知，均为招标文件的组成部分，并将同时发送所有投标单位。投标截止日前7天内，招标人不再发任何补充或修改通知。2.16 投标单位的建议资料投标单位除提供规定的全部投标文件内容外，可以提出补充资料，并说明对报价、技术条件、运行和维护的影响，但必须另件装册，不得夹在正式的规定投标文件册之中，且须在提供的文件目录中写明。是否采纳，由招标人确定。2.17 投标有效期1、自投标截止日起算，投标有效期为60天。2、若招标人因特殊情况须延长投标有效期，将在原有效期到期前，书面通知投标单位，投标单位可拒绝这一要求而不被没收其投标保证金。投标单位若同意这一要求也就相应地同意延长其投标保证金的有效期。2.18 履约保证金中标单位在签订合同时，应向招标人提交2万元的履约保证金。2.19 合同的签订1、中标单位应按中标通知书规定的日期到指定地点商签合同。2、中标单位在签订合同时，提交履约保证金2万元。第3章 合 同 条 款3.1 定义和解释除另有专门说明的以外，本合同条款中下列名词定义和解释如下：1招标人（业主，发包方，买方）：四川省芦山县拐子沱电站工程指挥，全权负责本合同项目的事宜。2设计单位：四川水利职业技术学院工程勘察设计院。受发包方委托，负责电站设计，对机组及附属设备承包单位所设计的技术文件及图纸的审查，签订技术协议书，参加主要设备验收等有关工作。3投标人：由业主认可的，能够按招标文件规定条件提出投标书、实施合同的合格单位。4中标人：被选中可以签定合同的投标人。5承包人：指接到业主中标通知书，并与业主签定了合同协议书的投标人。6监理工程师（工程师）：由发包单位委托和授权下全权负责监理本合同实施的代表人。受业主委托，负责本电站工程监理（包括机电设备安装质量监理及设备合同管理）的单位。7设备制造商（卖方）：与业主签订合同供应设备的中标单位。8监造单位代表：受发包方委托派驻设备承包单位，负责设备监造的代表。9驻工地代表：设备制造商单位派驻电站工地的代表。10合同文件：系指招标人发表的全部招标文件和在招标期内发布的所有通知；承包人在投标时与投标书一起递送的资料与附图和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件，业主发布中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。11合同价格：指投标格式中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被业主接受的单价和总价。12招标图纸：签定合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。13图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。14投标图纸：指以投标为目的，由投标人提供的图纸。15承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。16合同语言：本合同的正式语言为中文。17书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报及传真等。又“可称书面通知”。18信息传递：合同双方的信息传递，包括但不限于通知、同意、批准、证明、决定、图纸、文件等，以书面形式为准，并附电子文档。3.2 转让与分包除发包方书面同意外，承包单位不得将本合同任何部分转让与分包。否则，视为承包人违约。发包人有权采取任何措施进行处理，由此而造成的一切损失由承包人承担。对发包方同意的分包项目，承包单位仍应承担合同的全部责任和义务。3.3 法律 合同双方应遵照“中华人民共和国合同法”、“中华人民共和国招标投标法”及国家有关现行法律、法规规定执行3.4 合同生效与终止 1合同双方的授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字并盖单位公章后，合同生效。 2合同终止：承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。3.5 履约保证在签定合同协议书时，承包人应向发包人提交履约保证金，以保证合同的执行和完成。3.6驻工地代表的职责 驻工地代表的职责是在工地完成合同规定的服务,代表承包人负责设备开箱验收安装质量监督、设备现场试验、交接验收及有关联系工作，具体工作内容及职责由承包人通知发包人。37合同范围 承包人应负责合同文件中规定的所有合同设备的设计、制造、出厂前的试验、馐、运输、交货、工地现场开箱交接、并负责合同范围内已明确的设备组装、试验、指导安装、培训和其它服务。参加安装阶段质量检查、现场试验、试运行和验收等服务。3.9 合同文件 1本合同书包括下列文件，下列文件组成本合同不可分割的部分，并具有法律效力，组成合同书的各项文件应互相解释、互为说明，合同文件如有矛盾时，以签字时间后者为准；同时签字的，以排前为准。除合同书另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1） 协议书（包括补充协议）；（2） 中标通知书；（3） 评标及合同谈判中有关问题的澄清函、会议记录（纪要）等；（4） 经评标确认的已标价的工程量清单；（5） 招标人发的招标文件补充通知；（6） 合同条款；（7） 技术条款；（8） 招标文件；（9） 投标书（包括补充投标书）（10）图纸（11）经双方确认进入合同的其他文件2构成合同文件的各部分是相互补充的，承包人对文件有疑问时，由发包人负责解释。3、图纸和说明发生矛盾时，以文字说明为准。前后文字有矛盾时，同一文件按排序以后者为准，不同文件按文件形成时间以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，以书面通知为准。3.10设计联络会议与设计修改在合同有效期内，涉及合同中设备设计性能及设备的增减等主要技术问题由发包人、承包人、设计单位、安装单位参加的设计联络会讨论，形成书面文件，参加单位签字后生效。在合同有效期内除设计联络会之外，由发包人、承包人、设计单位三方同意的技术条款修改或补充，应形成书面文件，由三方代表签字后生效。设计联络会议应举行两次，在业主单位举行，参加人员食宿及交通费用包括在合同总价内。3.11 对规定的设备、材料和工艺的变更 承包人在本项目合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在发包方书面同意前，不得对合同规定的设备和材料进行变更或替代。发包方一担发现上述情况，并发出通知后，承包人应立即更换，并应赔偿由此造成的损失。3.12质量检查承包人必须按照合同规定，严格按照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄送发包人二份。必要时，发包人有权进行质量抽查，抽查材料或设备不合质量要求时，承包人应进行更换或处理，其费用由承包人负担，否则发包人有权拒绝收货。3.13进度计划全部设备应在2006年8月15日前交货。交货地点：四川芦山宝盛电站厂房工地安装现场。因发包人原因要求承包人推迟发运三个月以内，或要求设备提前发运1个月以内时，承包人应无条件接受且不应提出合同价格调整要求。因发包人原因要求承包人推迟发运三个月以上，或要求设备提前发运1个月以上时，所发生的费用和未尽事宜双方协商解决。承包人应在合同生效后20天内提交佯细的设备设计、制造、试验、交货计划，供发包人审批。此计划批准后既为合同文件之一。3.14图纸、资料交付时间承包人应在签定合同后30天内提交设计图纸资料。3.15安装和试验指导人员承包人应派遣具有合格资质且能满足工程要求的人员到现场对合同范围内的设备进行组装和试验，并在现场对安装、试验和试运行进行指导，应对安装方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和质量负责监督。承包人派驻工地的服务费已包括在设备总报价中。3.16工厂试验发包人将派遣监造人员到承包人工厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和试验。未经监造人员签字认可，设备不得出厂。这些工作并不能免除承包人的责任。发包方监造人员经试验认定设备有缺陷，不符合规定时，承包人应进行修复，并重新进行试验，增加的费用由承包人承担。否则发包人可以拒收。承包人应向发包人提交试验报告副本4份。3.17现场试验由发包人组织，按照规程规范的要求对设备进行现场试验。承包人应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。如试验结果不能满足合同文件的规定，或不能确保正常运行，发包方可要求免费修理或更换设备，甚至拒收，发生的一切费用由承包人承担。试验所用仪器仪表及其运输等费用由承包人承担。3.18现场验收设备现场验收分为开箱交接验收、初步验收、最终验收。现场开箱交接验收按照3.27 条执行。初步验收将由发包人会同承包人、监理单位、安装单位在产品安装、调试和试运行阶段进行。在承包人按发包人要求完整移交了合同设备各种安装现场调试、试验资料后，按技术协议书中规定的各种技术要求对设备进行初步验收。对于在验收试验和试运行中发现由于制造原因的缺陷或损坏的部件设备，应由承包人免费修复或更换后，重新进行试验和检查，复查合格并试运行20天后，发包人向承包人签发一式二份初步验收证书，双方各执一份。初步验收证书签发之日起既开始计算质保期。最终验收将在合同规定的质保期届满时进行。合同双方按合同文件规定对设备进行全面检查合格后，由发包方对该设备签发“最终验收证书”。在“最终验收证书”签发前，若又发现重大缺陷，则应由承包人免费修复，并重新开始计算保证期。3.19包装与发运承包方应提供货物运到合同规定的最终目的地所需要的包装，要足以防止货物在运输中损坏或变质，该包装应适应多次搬运和运输，保证设备安全无损到达安装地点。设备的包装费、运输费、保险费均包括在设备总价中。出厂设备应由驻厂监造人员签发书面证书后方能发运。承包人应在设备发运前15天，将发运的设备名称、数量及运输和存放注意事项等详细情况书面通知发包方，经发包方同意后方能发运。3.20 付款办法1、设备预付款为合同总金额的10%，在合同生效乙方提供履约保证金后15天内付给。2、进度款第一次为合同总金额的20%，在承包方提交设计图纸并召开设计联络会后15天内支付。3、进度款第二次为合同总金额的30%，在全部设备制造完成且出厂前验收合格发运前支付。5、进度款第三次为合同总金额的30%，在安装工程全部完成、经72小时机组试运行合格、安装验收合格、签发“初步验收证书”并网发电交付生产后10天内支付。6、质量保证金为合同总金额的10%，该金额在本站运行满一年、最终验收证书签发后10天内支付。3.21 培训发包方根据电站安运行及检修的需要，在设备安装、调试、试验期间，派员到现场参加学习培训，承包方有义务承担培训任务，并免收培训费。参加培训学习的人数及时间由双方另行商定。3.22 缺陷发包方认定的承包人提供的设备、材料、服务不符合国家规定标准和合同要求时，称为缺陷。发包方发现缺陷后，应尽快书面通知承包方。承包人应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备(不超过24小时)。承包人应同时赔偿推迟发电损失及停止发电损失。若承包人未能在7天内修复设备缺陷，则发包人可自行处理，相应的修复费用由承包人承担。承包人应同时赔偿推迟发电损失及停止发电损失。3.23 保证期 保证期从签发“水轮发电机组励磁系统设备初步验收证书”日期起算1年。在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。当设备存在缺陷应由承包人负责在48小时内免费修理或更换，当设备存在缺陷导致无法正常运行时，则保证期无效，应由承包人免费更换或修复有缺陷的设备，并从修复之日起重新计算保证期。3.24 修改1、任何一方无权单方更改合同条款内容。2、合同一方要求对合同条款进行变更、删节或增加，应通知对方，待协商取得一致，由双方签字并加盖公章，才能生效。这些变动，造成合同价款的增减，应同时写明，若无价款说明，则认为合同价款不变。3.23 承包人违约 在本合同履行过程中,承包人发生如下任何一种行为之一者均属违约,发包人有权按本合同有关规定向承包人提出索赔。1）承包人未按本合同规定擅自分包或外购。2）承包人未按本合同规定的日期按期提交技术文件。3）承包人未能按本合同规定的日期按期提供设备及服务。4）承包人所提供设备的技术特性和性能指标及质量不符合同的规定。5）在本合同履行期间，承包人拒绝按合同规定修复设备缺陷或更换损坏的设备而延误工期。6）因承包人技术服务的延误、疏勿或错误致使工期延误。7）承包人未能完全履行本合同规定的其它义务和责任。 承包人违约时，发包人可在15天内书面通知承包人按3.24条规定,要要求承包人支付违约金.必要时可书面通知承包人终止合同,承包人应赔偿由于终止合同而引起的发包人的经济损失。3.24承包人的违约责任(1)由于承包人原因未能按期交货时,发包人有权按如下比例向承包人收取违约金:A迟交1至30天，每天违约金金额为迟交设备价款的0.1%。B迟交31至50天，每天违约金金额为迟交设备价款的0.2%。C迟交51至60天，每天违约金金额为迟交设备价款的0.3%。D迟交61天以上，每天违约金金额为迟交设备价款的0.5%。承包人支付迟交货违约金并不解除承包人继续交货的义务。承包人如果推迟交货70天以上，发包人有权部分或全部终止合同，承包人应承担全部责任并赔偿发包人全部经济损失。(2)由于承包人原因未能按合同规定的交付时间提交合格的技术文件，则每张图纸或每份技术资料每迟交1天，承包人应按每张图纸或每份技术资料100元向发包人支付违约金，直到承包人提交合格的技术文件为止。(3)承包人未能按合同规定的条件和发包人规定的时间提供现场服务，应按每人每天500元支付违约金。直到提供现场服务为止。（4）由于承包人责任所造成的设备修复或更换等处理而延误工期;或由于承包人技术服务的延误、疏忽或错误而致使工期延误时；或由于承包人未能按合同规定的交付时间按时提交合格的技术文件而延误工期时，则每延误1天承包人应按该台设备合同总价格的0.1%向发包人支付违约金,承包人同时还应向发包人赔偿因此推迟发电或停止发电造成的经济损失。发包人可以从本合同应付款项或履约保证金中直接扣回承包人应支付给发包人的违约金。3.25发包人违约发包人未能按本合同规定付款或未能完全履行本合同规定的其它义务和责任时均属违约,承包人有权按本合同规定向发包人提出索赔。3.26发包人的违约责任若发包人原因未能按合同规定按期付款时,则发包人应按中国人民银行同期（延付期内）贷款利率计息向承包人支付滞纳金。3.27设备交货本合同范围内的合同设备均在芦山宝盛电站工地安装现场交货。承包人采用汽车运至工地发包人指定的地点。卸货由发包人负责，承包人应协助发包人卸货。设备运至工地后，由承包人、发包人、监理代表、安装单位共同开箱检查。如发现损坏、错发或缺件等问题，应由承包人负责查找原因，尽快采取补救措施。如属缺件、设备质量问题，承包人应免费补全。影响安装工期的按3.24条处理。3.28 税务承包人应承担纳税的义务，与履行本合同有关的、应由承包人缴纳的税种和税额必须按国家和地方的有关规定，由承包人办理和缴纳。3.29 不可抗力1、国家合同法规定的不可抗力，对双方都适用。它所产生的损失，由双方各自承担，对方不得提出索赔要求。2、一方遇到不可抗力时，应在十日内连同国家公证机关签署的不可抗力证明书一起通知对方，进行协商达成补充协议。3.30 保险按合同提供的设备、工器具和材料，从出厂地点到交货地点的保险，由承包人负责投货物全额保险并承担保险费。3.31 争议与仲裁合同双方发生争议时应协商解决。协商不成后，任何一方均可向合同签定地的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向合同签定地的人民法院起诉。第4章 合同协议书合同名称：四川芦山拐子沱水电站水轮发电机组励磁系统设备标合同编号: 华电拐建-20064四川华康电力有限公司芦山拐子沱电站工程指挥部（以下称发包人）拟进行四川省芦山县拐子沱水电站水轮发电机组励磁系统设备采购（合同编号：华电拐建-2006-4），接受了(承包人名称)（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_年_月_日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）： 元（固定不变价）。1、本协议书中的词语涵义与下述第3条所列的合同条款中的词语涵义相同。2、本合同为固定总价不变合同。3、本合同包括下列文件：（以下文件若有不一致之处，以排序在前者为准）(1)协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)双方签认的已标价的工程量清单；(4)补遗；(5)合同条款；(6)技术条款；(7)图纸；(8)投标文件；(9)经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。4、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。5、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。6、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。7、本合同一式拾贰份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本拾份，发包人执柒份，承包人执叁份。发 包 人：四川华康电力有限公司芦山拐子沱电站工程指挥部 承包人：(名称)（盖单位章）（盖单位章）法定代表人：（姓名）法定代表人：（姓名）（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）地址：_地址：_网址：_网址：_电话：_电话：_电传：_电传：_传真：_传真：_电报挂号：_电报挂号：_开户银行：_开户银行：_帐号：_账号：_第5章 投标文件目 录5.1 投标声明及投标报价表5.2 授权委托书 5.3 投标保证金5.4 工程量报价表5.5 商务偏差表 5.6 投标人资格文件 5.7 保证书 5.8 设备特性及性能保证 5.9 技术偏差表 5.10 技术培训 5.11 技术服务 5.12 设计制造标准 5.13 工厂检验项目及标准 5.14 工作进度计划5.15 投标人建议技术方案 5.16 技术文件、图纸和资料5.1 投标声明及投标报价表致:四川芦山拐子沱电站工程指挥部：按照贵公司就四川芦山拐子沱电站水轮发电机组励磁系统设备采购标的投标邀请，本文件授权代表 (全称和职务)受正式委托，兹以投标人的名义并代表 (投标人的名称) 递交下列投标文件正本1份和副本3份给贵公司。第一卷1.1投标声明及投标报价书1.2授权书1.3已标价的工程量报价表1.4商务偏差表1.5投标人资格文件1.6交货进度表第二卷2.1设备特性及性能保证22技术偏差表23投标人提供的图纸和资料24技术服务25设计制造标准26工厂检验项目及标准27工作进度计划28投标设备汇总表第三卷（如果有） 投标人建议的技术方案本文件授权代表特以本函在此声明并同意:(1)按规定为四川芦山拐子沱电站所提供设备和服务如所附报价表中所列:拐子沱水电站二台套水轮发电机组微机双通道励磁系统设备的投标总价为: 万元，大写 万元。 (2) 投标人已详细阅读并完全理解了全部招标文件的全部条款，包括修改文件 (如果有)以及全部参考资料和有关附件。投标人完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。(3)本投标有效期从投标截止日起120天内有效。(4) 投标截止日期后，投标人在投标有效期内撤回投标；或在投标截止期后对投标文件作实质性修改；或在收到中标通知后，未能在规定的日期内，与招标人签定合同并提交履约保证金，其投标保证金将被招标人没收。(5)投标人同意提供招标人要求的与投标有关的一切资料或数据。(6)投标人完全理解招标人不一定选择最低投标价中标。(