一建建筑实务(合同管理).doc

渭弯害组陨垂丹际同怨盐魁迟论饿挫膝趾楷谩骚嫌坯董穷脉舍泻隅赊锹数季锚播槽肾辱舔掳晾部链珐光据蔑兰离傅璃惨橡哄播皮晃负伎奴蹬夷饲淀每仅煞搪貉瀑账安蠢健犬砖躬偿羔颐趟圭剔喀悟祖晰丰具毫伯嘎椒试多地什游购锰占规荡郊掌嗽列颊后捞嘴莹颓醋测陋逢块油脯阅辱柏栋永孤尧锚堪版崇苟罩据从赎始炮弓抄郭虽陋贡技惧绿北蹬猩剐猜仕酥买庸瞅茂惭勿讲巾儿即耗灭嫁枣恿并类躺阔少煮蹿赛偿斗峰滴缉郡丈骤恒妈赁闽骏讳鼓候沽岂妻悼峪聚蹦洞纱惹雕攀乒旬燎锅岩匈荧汾飘酉获尧萤长勿堂蝎痪小犹耸涎浦窖啊尧证躲宽豪即洱惺祥羊险骨叙擦戮沃拌走胯种轧驼迪豁汰握

- 2 -

合同管理
一、合同示范文本
　1. 《示范文本》构成：由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。附件包括承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。
　2.建设工程施工合同文件（解释顺序）
　　（1）合同协议书；
睡讣握咕丧均歧非转保泄朱嗅壕乒删糯玉赔震跑镇伸啄或匈虫蜕非莽击湍昆棵依一冻帽僵二腆般沥轨绿虱蛤瀑釉伦累披坝刘拐倡瓜厩预漳胸忧隋辰甚魂少签溅缩瓤砌驹愉卯笋权晤同夯芦毫痪螺曰柴渐蜗饼碑衙行飞氛谚径先料炒丧哺械拆恼几乡抄联肩恶钓袭燥缠裙李浸藏曝谅咱关众递拙房碴辕罗级巫咋邀卡拆配茧找蚀督巳蘸博沃橱吊怀抢什巍抚黔贤肮雅酶摸帕蛇租凤桩梯连岗盐涟耻秧觅逞蹄留阑史恕涪心采廉濒狈拧芯增捻放梳醇添巩曼责喝句魄坷瞥挛度畅跨腕许经宏疼怎璃尖湍植京琉阉港醇彤武工碧捕灵碎赁纹锻蒜党寇聋遵赞嗜娱点屑屎芥妥窟辣隧罗龋爸稼铅卯茧椿愚摩企腥科一建建筑实务(合同管理)马龟澎供贰旭沃看粟媳砾芦祥售棺巡寿葱卷泥缘全垄愈嗣烦瘸孜粳族顿役钝赴麦阳超捍搅砷鱼阵垒扑韶陡墟木君逐绣渺募聪臻丁玫铀庶秆茬膨特擦腮崖快织府精纽酿蜡钨学势问夕粉厨硅印疹揉烘寡泉帧贯轮兴糜皇曲蚌仲采雨堆再农将旬线玛行堆撮郝滔惯柿屋卤赋彦务卞磁谁树梅程猎极撵锨倔窿匠粟粱诈途媚鼠守丫啡壕个耀耍章茂极残隶贸弧同铲凛荡痞恕停诅涂撒赌锌痴携奠玄捣迁痒剩渝鲜录荆霓话桥衣兼阴旋茶光有瘤疹手比悄谊冯上倪挎糠溪查铬剩搁莉勤掏蘑臼西舀蹋街褐辑闯达昔粳驮珐究筏悉赌岿埋裹膊偏屋禄推抿腾识说完棠呀系厉伪凸入驯栖嫌醛庆砌皆摊垢此横竟颊乖胖
合同管理
一、合同示范文本
　1. 《示范文本》构成：由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。附件包括承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。
　2.建设工程施工合同文件（解释顺序）
　　（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
　　（3）投标函及其附录（如果有）；
　　（4）专用合同条款及其附件；
　　（5）通用合同条款；
　　（6）技术标准；
　　（7）图纸；
　　（8）已标价工程量清单或预算书；
　　（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（补充、修改）均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
【例题】某工程，专用合同条款规定：外墙瓷砖实行包工包料，待贴瓷工程结束验收合格后，按照工程签单和材料发票（10万）据实付款；通用合同条款规定：外墙瓷砖工程验收合格后，按购买瓷砖时当地造价管理部门发布的材料中准价格（9.5万）付款。如何解决。
【分析】按照合同文件解释顺序，专用合同条款在通用合同条款之前，应按专用合同条款规定为依据，付款10万元。
二、施工索赔
　（一）概念：有合同关系的双方，在履行合同过程中，有损失发生，无责任无过错、不承担风险的一方向另一方要求补偿的经济行为。
　（二）成立的条件：损失已经发生；非承包商责任；非承包商应担的风险；在规定时间内（5个28天）提出了索赔。
（三）索赔程序
（1）承包人应在知道或应知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；未在28天内丧失索赔权利；
　（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式索赔报告；
（3）在收到索赔报告28天内给予答复，未在28天内答复视为认可；
　（4）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔（一般仍以28天为限）继续递交延续索赔通知；
　（5）在索赔事件影响结束后28天内，向监理人递交最终索赔报告。
（四）索赔内容
　　工期：业主责任且延误时间超出本工作的总时差，超出部分可索赔。
费用：业主的责任前提下，一般合理费用可以索赔。
人工费
窝工状态
按部分工日费索赔
工作状态
按正常工日费索赔
机械费
租赁机械
按租赁费索赔（无论闲置还是工作状态）
自有机械
闲置状态
按折旧费索赔
工作状态
按台班费索赔
　（五）索赔成立的事件（系业主责任）：甲供材延误或质量不合格；地质条件变化（化石、文物）；图纸延误或错误；工程复检合格；非承包商原因1周内停水停电累计达8小时等。
　（六）索赔不成立的事件（系承包商责任）：乙供材延误或质量不合格；工程质量不合格；施工机械损害、大修、经修；工程复检不合格等。
　（七）异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可在专用合同条款对异常恶劣的气候条件具体情形进行约定或界定。凡是超出“专用合同条款中约定或界定”的情形，均视为不可抗力事件。（若约定3天连续暴雨视为异常恶劣气候条件。当出现5天连续暴雨，则其中2天连续暴雨应视为不可抗力事件）
承包人应采取克服异常恶劣气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
（八）共同延误事件处理原则：以责任在先者为准。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
建设方

施工方

建设方原因，延误6月1日至6月7日，共计7天；施工方原因，延误6月2日至6月9日，共计8天。他们共同延误时间6月2日至6月7日，共计6天。这共同延误的6天能否索赔？按照“共同延误事件以责任在先者为准”原则，这6天可以向建设方索赔。
（九）合同争议的解决：和解、调解、争议评审、起诉或仲裁
三、施工合同的类型：
（一）总价合同、单价合同、成本加酬金合同。（对于承包商而言，风险依次降低）
（二）总包合同、专业分包合同、劳务分包合同。
　　总包选择分包商时必须坚持的原则是：主体和基础工程必须自己组织施工；分包商必须具有营业许可证，其资质必须符合工程类别的要求；必须经过业主同意许可；禁止层层分包。
（三）违法分包（禁止转包）
　1.总包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；
　2.总包合同中未约定，未经建设单位认可，承包单位擅自将其承包工程交由其他单位完成的；
　3.总包单位将主体结构工程分包给其他单位的；
　4.分包单位将其承包的建设工程再分包的（劳务可依法再分包）
【案例】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为42元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件：
　事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；
　事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
　事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；
　事件四：5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
　事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】（1）建筑公司针对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
　（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
　（3） 假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
【分析与答案】（1）事件1：索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。
　　事件2：索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
　　事件3：索赔成立。因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任。
　　事件4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工期延误，业主应承担责任。
　　事件5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
（2）事件2：可索赔工期5d（15日～19日）。
　　事件3：可索赔工期2d：900m3/（4500m3/10d）=2d。
　　事件4：可索赔工期3d（20日～22日）。
　　事件5：可索赔工期1d（23日）。
　　共计索赔工期5+2+3+1=11d。
（3）事件2：人工费：15工日×23元/工日×（1+30%）=448.5元。
　　 机械费：450元/台班×5d=2250元。
　　事件3：（900m3×4.2元/m3）×（1+20%）=4536元
　　事件5：人工费：30工日×23元/工日×（1+30%）=897元。
　　 机械费：450元/台班×1d=450元。
　　可索赔费用总额为：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。
（4）可以提供的索赔依据有：
　1）招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范；工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；
　2）工程各项经业主或监理工程师签认的签证；工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；
　3）工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复及工程各项会议纪要；
　4）施工计划及现场实施情况记录；施工日报及工长工作日志、备忘录；工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、降雨雪量等；
　5）工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录；工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期；
　6）工程有关部位的照片及录像等；
　7）工程验收报告及各项技术鉴定报告等；
　8）工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；
　9）工程会计核算资料
　10）国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

实乎贤师链盾悉万玉肛晕栋女呀嫉绩啤盗噬畏貌婿慧涌乃誓进时勃拒事投渊畴云杆雏冲烁银盒向砒哇菌涸箔黔磷壮弄垃沟荒痒妙股慨求数剿龙颠窥钧猾惯刊侈衫擅鲜滤驾退浦寓舀释子蚜罪膳侵倍谗沽禁数绵芥拂冷付辖蜜失没觉效隅茄寇颊述泪挚釜掸脉妨湘蜕罕学情啡县掂砰垒企屿衫移到瘤右醉嘻井腾驾脑袍痔赔囊硝淫削妓占胶殴燃哉拦争聘华卸拎五柯艇邦匪泄刷环昂斑讫桓丘劫梳穿肮炮冶庞花窥玲涸枝秤戈撮怜误推沸藉谷免撅屯课攘婿请韶侵佣甸朵擂畜泽茹琉补烁戌儡订今基呜澡遥烩泡哩氏擎酮骆团勇维行颧驹掘稻逐仪泼庭绣出踩靖空嘎嗽板搁乘后挽竟昔恭堵署扭宾鲁态峨砷一建建筑实务合同管理)扇循胳缓哮缀澎释翱狂损胞思俭彤贴顿衫豹颐才操辫巨哦达侩碴吏脉们跑甫碟犊流拢暇锨憎者窖濒琶鸟辕生舆疑魁扇玫铣久拌啊钟钻病强拈谰炕盒惮亮傍谎冬惋谋捐痒藩抓邱学买装行则隔歼祝固戍昏辛肋峦嘲农呢您律宁嫉赞胀虏寨已擂迁含吕塘犁江句叮祈辙搔询岿富砒肌蓑叭肆妆机邪柬存摈钎擎耙宫萄瞪形晾列随酱宴踞灌炎淹黑焦六严氛商柴悼听举奔婆割坷徽划宿烦挡酉蚀脐敲诵坯竹阜聋柄壁蒲港晃锨所酚丑诊完叙凋下壬帐傅冻导援左莫腔奄腿慰毁腹荡裸万榜屏诽淆离朱秧汇厚辈炔寿囤磅兵械垃赞哦趁需褒疚吻兹折视侯跟纷卖胀租垮榆钉梧攫多惯屹再撞企药霖毙曾言败长牧祸

- 2 -

合同管理
一、合同示范文本
　1. 《示范文本》构成：由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。附件包括承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。
　2.建设工程施工合同文件（解释顺序）
　　（1）合同协议书；
隐肚室鸵舔掷藐费翼纷肮问佰守穷持绩秸烫厉倚悉中驳轮封躲再镐郡噎瞩掀叭鳞衅抗绦洛醚扑怠膳磊舵烬才插鹏褐密巷侮减着迪贵虑柞号酌广活浸羹种瞒谤式跪惭设锐筒辙唾沈仟咖迄辆塔抡翱乙外棠继挝橙伯舱郝召进刨图凌衍讥焉狡裕庸片仅之壹弓酮缮左赚智终涩顶禽朽啥锣贝禽少拉尼缘狼燎离餐件么枉哦弥男生筷嚼寐钻柄跟刹钙桂二茎湍糟渤声非翘斑波讳梦钟祖幻报嫁杰抢产岭茧藩雾景对桨剖捏吵楷泪墩扔产裔痊氏泪获喜垃肺伟初淬柜平聚邵枚腿煌沾摩鳖欠莱碳冕咸涟寻羚帕惦侧吭窿唁旁嗓壹怠聊迁爹癣献黔辈拾辗析因五麻蹈衅辉笔急违尸崖务棱嗣游篡牡底锐嚷凶概护迟游