钢结构工程合同书.doc

钢 结 构 工 程合同书钢结构工程承包合同书建设单位（以下简称甲方） 承包单位（以下简称乙方） 为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方本着平等互利，协商一致的原则，达成如下条款，以便共同遵守。第一条：工程项目1、 工程名称：钢结构仓库 2、 工程地点：金水区来单寨村南，靠近北四环 3、 工程承包内容：（清包工，按照甲方图纸施工）仓库：钢柱、钢梁吊装，屋面板岩棉板、安装，预埋螺栓焊接等。乙方负责提供施工机具、焊机。第二条：工程量及金额1、 依据甲方提供图纸仓库，建筑面积共 平方米（工程结束后以实际建筑面积为准计算）。2、 承包单价28元/平米，承包工程总造价 元大写：（ ）第三条：工程价款的支付1、 钢结构柱子、梁加工并安装完成，钢柱安装校正完毕，甲方支付乙方总工程款的50%，总计人民币 （包含前期已付生活费） 元。2、 钢结构檀条安装完成，甲方支付乙方总工程款的70%，共计人民币 元。3、 维护系统（包含墙板、屋面板、排水系统等剩余工作）全部安装完成，7天之内，甲方支付乙方总工程款的尾款，共计人民币 元。第四条：工程施工期限1：本工程工期为自工人进场后 45 个日历天完工（2017年5月15日前完工）。2：因停电、雨雪、大风等不可抗因素，不能施工的，按实际天数顺延工期；4、 施工期间如甲方未协调好社会关系、工程款支付不及时，供料不及时造成停工的，施工工期顺延。第五条：双方的主要责任甲方责任1、 开工前，甲方负责施工场地的平整，负责道路畅通、免费提供施工用电和水、工人住宿。2、 甲方负责协调外部一切关系，并承担费用。如因甲方协调不到位或供料不及时，造成乙方停工，给乙方造成的窝工等经济损失由甲方补偿相应生活费给乙方，并顺延工期。如工程被叫停，无法开展，甲方应补偿乙方相应损失。3、 按照合同要求及时付款，否则乙方有权停工。乙方责任1：按双方商定的分包范围，做好施工设备的进场、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。2：依据双方商定的图纸进行施工，做好施工质量控制及进度控制工作。3：乙方在施工期间应注意安全和员工安全教育工作，乙方对施工过程存在的安全隐患问题应该及时解决，并承担相应责任。如在施工现场发生任何安全事故，均由乙方负全部责任，与甲方无任何关系。4：如乙方没有按照要求按时保质保量完工，有义务接受甲方相应处罚。第六条：工程质量和验收标准1：乙方严格按照施工图与设计说明组织施工，确保工程质量。施工中如发生质量事故，要分清责任，由此造成的经济损失由质量事故责任方承担，或地方建设部门协调。2：工程竣工后同，由乙方通知甲方进行验收，甲方接到通知后，贰天内组织验收，经验收合格，工程移交给甲方管理，逾期不予验收视为合格。第七条：合同变更及违约处理1：乙方施工过程中，甲方对图纸内容充分了解，甲乙双方签字确认，乙方严格按照图纸内容施工。甲方要标注变更设计或者因客观情况达不到施工条件，需要变更的内容，由甲乙双方协商，就变更内容、实物工程量、变更内容引起的费用增减、结算方式等问题达成一致意见，并签订与之相关的工程变更协议，作为合同一部分延长工期，调整工程总造价。2：任何一方无故解除合同，应赔偿对方实际损失。3：合同发生纠纷时，可先由甲、乙双方协商解决。协商不成时由乙方管辖地法院裁决。4：图纸中未明确注明的项目内容（包括但不仅限于材料型号、规格）但在合同约定内容之内的，甲乙双方协商解决；如在合同范围之外的，双方需另行达成工程变更协议并签订相关内容合同。附则：1：本合同未尽事宜，双方协商解决。2：本合同自双方签字后生效；工程竣工交验办理工程结算，办清财务手续后终止。3：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：xx： xx：开户银行： 开户银行：账号： 账号：签订地点： 签订时间： 年 月 日