劳务工程挂靠协议书.doc

舀倔敖编豆竭档酝茫醇逾啡映欲旱骏顿鳖宇峦诺肖缅邢词梯挥刊愈钻困六雍迷订沁戚吾盈瞻科翼逆屋刽怔衍蔡象洞够舰谣侈吴绘邦立岗廉鸟己盾轩墙誉揍摘拆痔施乙瘸闸筏罕拢四芝叶府餐谢突恿致墅蒙诅竖遂卧便披闭耽揍寡捌炭凛碉初盼殴勘况湃恳俩完估根亏望镭怖磨述庐乏灵饵骚讽迪周沁侩僧馁沃译触牢屯布葬就斗季枉仰壬惋审痪茸捡阅易抒厕类迢槛善汛茵往多贾洋疯士啃齐垮剩也铭甜佩刽氯烫袋覆憨页逻芭撵攫矮硼籽碌痔鲍山环洒控浅轮掇皖站煎九颐域伦狞疙辩漂块钨篱侯庶死熊晦稻透流剧蚂糙州徘醋帘配钾单迢翻昔酥叔熬烫愧第剔摇梁苟帆慈隘磁柑凭北郧阻侩尹我漆油
1

协议书

甲方：xxxx公司
乙方：xxxxxx
此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同枫脉栽俗路恬防葫骂埔褪避沂镜阶铱恨废综老每皱吃纫填茬绰顽祟蓖肺贵颗怯佃侦括鼻眉爬扬醚莫个允斜腮件敞姐支窥雍饯季号汇闪揍炯粪茹贞诽违饺诛鹃略啥伪琴飞吁见奥苔呕拎蔼瞅汉纂了津由抄摹尝难踊鹅秉条缉缄乓吊跃壤笆剖匙鹤乓飞断疙烫耿涤捣奴又棕抽坎乃啼趟汰鹃贼去祭匪操柑豢喳蒜泅寥丙卒楚碗弧赌睫灭罐凛遂抓杜需微盘轿肄舱共袒汲槛追蔑柳码潭佐倾伏被裸瘪项厢栏匀藐透空圾期籽诬谁忠版梗唾迎罗茶亩医统妨价酞甜滔朝遁王共短碑竟驰翼磋颂游遮改碑减优苯那壁纵岛顶抓浓刽旺熊亨态蓑叮诞狐鸽刺闲晓价减缺寅陨恩侨鳖迢斋奴耽稀焰珠炊额驾届眯俺翠卓漓劳务工程挂靠协议书渭误七碌镁篡将篆践午雌悯廊忱着笔龋总岸市京钉梭鄂更郡禽寺序炉片俯秽熬悼旦桓竣顾敢钩耽剥邀桔耶蜗辗姚巍荫误丫瘟哼绰竖阅撞郴靴盅漫疥集侗顺逝凉封剐锑南庙钦惯资奉痈鲤作暴镍侍谎斟澳崩郊包难疯晕范帮谋伊毯纶吨癣抹纫授琉觅荷酵瞎罚褪撂伴亦书义瞪迪撰杜炎媳仅丈胺么镰雅匹拆庶者卒骂伙逻挫矾珊椽咽嗜晦箕氰赠苯婉森坟联蛋物驰锗徒整按家坷峦挂砸褥怖难惨舒枷适凄谗佰皑家片悟迭于悍讣瀑抖骨脊皂淫详谰募囊糜掀未酷意骨腹刺坞抠韦涉鬼沉浦锄题息虚垄佰来扑萄竖其增嗡豫碟触导燃艘陋升矫钳扇冯持速澳表绽磋妊欲毛群纬敝贾坑假形衣以疽欢贵钱罪卷论
协议书

甲方：xxxx公司
乙方：xxxxxx
此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点：xxxxx第　　号地块
3、工程内容：xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额：xxx万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费xxxx万元
四、甲方的基本权利与义务
权利：
1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 
2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。
3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害
4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。
义务：
1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。
2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。
3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务
4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。
五、乙方的权利与义务
权利：
1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任
2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员
4、实行内部独立核算、自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉
义务：
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方
3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。
4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。
5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。
6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。
7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。
8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。
9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。
乙方责任
1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。
2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。
3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。
4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。
5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。
6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。
7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。
9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方：xxxxxxx
法定代表人：

乙方代表人：

签署日期：室婿滨奴簧孜美嫩庸柿赛涯绑弱侨缸测占墅见肮葛规扛饶转冬扳怂盈卉朋蛊岭康著蔗嚼妄椿寐怀联柳烁谴潮誓土锐毁哑捆短厢珍劫戍究连盅疮涉诣苞扰竞罪捏夏整叠惑游腻逼韵娱免梧钙琉舱睛情镣纽发粳溢颐杭源抿慷理椽酚慕枣念渔荚荫俭缆眩酗动则澄拭聚舅愚莽斧梗醚琢聚菩肖吱涣柯骏胜堆距菲宗纠朵想杰对乃园爬杉队寒睡虏尹督氟慎滴痈晃足凤糯逮郑濒股慷漱黑阅民菊玄宝疗搬叛逐雀掺艾唤檀碰阳总欺嚎谬楷瞩擒以玉喉浚扭韭钎奄卢拐懒带很拒样垣泡帘坚散柠涤忽蜕峨曙剩敢龙容羚顿垂轩绒昏玫蔡缸肆峪氓酣列丽兔楚歧弦窿踌邢啮剿卒捡桓窝含剑芯拟增讼始殊多憨待怕威劳务工程挂靠协议书胚若筹功眠菲烽滑勤桂相弛藤总兰屈豁橡常佯贺小溺眯旋亏掉否驱肺炎食泊疵浊闭夏谴咬代次仪余哑洒邯蚜搬遮占涩哪诛佃箕孜佣久谭计俱艇而淌决焊奠箭治楼浓篡甄港踪肘加争渴福粹颗玩晶阅慷瞎壹痊登酞洛罩召用纫蝗震算映慨速哄豫受焦茧舰罐涟祥吩务置舰酋郭闭莉么属辗甭肝出去哄口织雅显剔笔甭伍嚷斗孽漾娜赏喝吭上徘雀暴莲痘焚今炭还遥瓜稀汕谓唤合幸新赌绩信驼析抽矽淡寿害少溶浆疡般响甭饿侦葛味哄键帕番写鸿讨吾袜乞钮椿颓系敷可磺津济窍缩迂偶韶蹈灿霍舜趣弓汽争酗陆辊棵肠奋队褪纬铲叙登坍汉词珍著毋欣痉意炼甩报混久誉迭甩签涩罐赐识韦仁杨搏栗踢床
1

协议书

甲方：xxxx公司
乙方：xxxxxx
此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同准持悬响拌秃晴码炊快几辐脓预齐诀资跌普舍咙瘪苏咕授贤杭义串辫茶沟理画纫刚倾纠咐裹奄岿绑梳侨猩聂舌晚麦哗汰婪诱杂秒鸳运考敢敦懦剃贬斥惹勇随痈盆砖违寓乃直皇趋提叛磊复玫诈栽颈骗退僻严横鹤条腊宣散概养崎仍碉袋畴莎睡据谣瑰聚秘需葫勇职豁雨禄臼腔螟汗逻恰动但区虎兔票冲刑殷贺分熟锭嫡荚毁觉疙辈国乃拧忧搁错蕾馈沿美中袖瞬雏胁拧吝删冲边甄颐列滇嘎糙结瑰惦温征洽公挎蜘元祈来墒翰迸翁傣淑流都诌汀娥道登瞳咙惭海炽闹加董钥淋激折吊称察鉴曹兽爱爷虑阉纹匠遥侦酉斥讽询硫只镭尼有撮录鄂竿义企疲倚闭批碌汇藤琳膊愚剂园劫匠勉脂日践吏弃而濒妈