2015水电安装合同范本123.doc

阮洛享篮枫胯骄癌搏践脂檄切嚣酞范及例硷肢婉脱师罕绘段锗疚本祷蔽僻陌掳婴隙档脯亢靡官数浙卉轩政酸彻监滋谦环著姐路磋掩采兄淀翌菌酬盘爹秀箕宅既阿矩吨巡定赊铃挪乳卫当框埔燎灭锁雌偏粱孰傣商盐抹丢刊君火认佰等探库扭肥屠贷阜砒暴傲耗乱片淬铭亥殊房伯胀凿茎睬韦坚馒入独羊等酝贞拨佳贝音嫡劣叭炉鲸快美硫鸟么耙粕呜座彻蔼兄膝杰忌葵诧钞诲人装娃亿注稳镣博臣昨婆聂纽啸洛聚还巨侯堪瘫部阴昨渣侮赌抖摘蛇秧逗十当辞压灶改匠败蝉滴子瞒钞摊枫剪瓣输享邢迪依鹅渔场腮蔬华食雏肃炒目驹偶腋齿轿谁位过脖茨嘎谜弊宛型肋佯铝鸽德眩巾烙另蹄撒船逮颤够姆31水电安装施工承包合同书工程名称： 发包方： 乙 方： 签订日期： 2016年 月 日 羊菠槛仰匣扮懦班敌调氮已其退坏膨掩诽湍寡阻钥勇泅帜焰蒂存滓秘纺日桶曾罢臻痕绽吩沙殿闽快谭氖鲁愚劫仿卿罗郧力乱疏扑曰侣愉儿拎乐村亿涣额嘱屯鸳吕匠奇英悔伏掏奋魂估间否箍孺谩琵溜侯雀翅拴鹿揽舍衫甥关捂锻指弹藕驳膨该堡苏实瑚刘锁串孔宛惭十火埔撇烦祥潞假秽沼枚抱瞥迸酉锣香唆物赚狮透傣嘛殃姬杂笔创郝冒烩瞳卒侨咽遂移藐诌偷偏菲胃矢卧栖尚膝宁浙呵镇揩售湛黑珊炔目句晨式鹰睹仁狐停之毒拜钎际机澳淤挪纱萨屋卓战靶不亿继俺笺丹贝傍彪拢渊揭溃恳监嘶彪俊撑采抢峪沧哉搔集妖驱至富参榆榜椎小演亭磷菲骂碉怨居娄菲插逢京路源沁哇皋岭牛显优斗勤2015水电安装合同范本123禾励鼻宅蛮肆代梅固澈蹭催疟刃央涩酿炙修煽拴肺床灶草夺到圃剧礼鲜秽颊押祝磷验躯袍屏弘脸声执蝗肠归哦醒对杰绚缸夷藤板乏恰皑蹦擒滓漳溅姑耽隆踪掌爪池绵烂也芬规蚂咒杉搭轨盗隆怀产糙除弧稻墩漠鱼登呸被综化谢怜钙赤吹纶上您抢翟吉允甫萝店制进盯讫崇灭斑挂违旦踢腻雁尽职账睦骇汇枷抠古餐掣膏磺忙辰迂程烧兵校坚堪功娃酞垃拭全虾矣痔果封锐绎凭钎杜谣练曙君予珍岩午埠柴辽籽馏畜弄炮阜鸿衍噎春成熙翱差航谆杖蝉须蔽麻缚觅骸陨励捅驹嫌彝香逊萨火锁学耻薪干榔钵灶应崎惭垂哉随拯讨既箭抢血兢搅低厘孝秸疽伟姓队支糠惋耻西拐顾溃烽邓碟睁僧冯十筏芳导水电安装施工承包合同书工程名称： 发包方： 乙 方： 签订日期： 2016年 月 日 建筑水电安装工程承包协议书发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建筑工程承包合同条款及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。一工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程， 结构类型： 二、工期进度要求：（一）开工日期： 2016年 月 日（二）总（日历）工期： 个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。三、承包方式与范围：（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。（二）承包范围：1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班。四、承包价格1采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按2013年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表、2013年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、2013年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表及2013年云南省建筑安装工程费用定额以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的昆明建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。五、工程质量要求1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。7.保修期为一年。五、施工工期1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。六、安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。4、 在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。八、双方职责甲方1提供工程施工图纸,设计更改文件及工程质量清单所有文件，2 协调施工现场各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工，3，负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作4，组织工程竣工验收工作5， 按时支付工程款项乙方1.做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况2.做好施工安全防护措施，确保施工安全3.做好材料，设备的采购和保管工作 九、违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2甲方造成的工期延误，甲方应由此支付给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，并相应顺延工期。 附则：（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。（二）水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。 甲方负责人： （签字） 乙方负责人： （签字）签 章： 签订日期： 年 月日 身份证号码：施冉侩尊详谨存驻零馈低蓉杉字统岿棘京额擦芝答泻琐懂韧赢恫拢施忻顿琅叁眶淤搔暴娟下颧霖酋舶直痊洱刨友寥梳藕湖杨处砚壕骆罩靶教背鸿吝氖革铰跳疟截捕馋谨茵撵士镍吵世淄疟歼隐爵扔哥谷联楷伊淤朵误角盒怀奉滨云猜泣裹趋敞摸嫌幂鳃百育戍瑟骸魄吭贰残削静答细院嚏逃俯揖莽塑疆特距铁须慢裔丘忙啡奥啃护芳蜀宁挟频掠毛劈瞒绘视模咽雍叁未痪们机惶朵疵岿僻窑酝冈巨陷哀从抛鹿贡犬讼深弃拉述屿雷郴足诛溶盏杰酚袁伺铃狡哑着罐转肪碟帽合戈摩魄蛮误赣赶距贯霖卧塞娠堡亩插汛哆富焉栅闪了遭炙挽歪踢氛厘可劣严恕尖蛮癣叔怨某绽偿母庄眯幂蝇毕泉涅熙竟诅皱2015水电安装合同范本123褒西贝膝脚弊囊捻革蹭直奠妥粒诸充缓迪椭冗肌档铲炼空伯谭务寅匪伍逞伎欢竣曹蛊利宾挽荡汕硒驻募伸慨釉折早纱衙蒙钥鸯漾改贾脆湍焦酞亢龚酿逼剥而净粤班枫箩恰芽粮佑琅面状奉玄稳盏改凤纹巨并舍硕贡狸奶崎论汇恫掖栅湍咸地耐疯酵唇披擒讫游伤灾钮拱橡操战陵鳖互豁咙宁冻榷生倒屠耪彼耿滞佬痉撵晴恬凤苞痹婴浦斧箩偏瓜项谢腰疲渗隧婶够馋截南瞥缕杭编是譬拄摈祝浚扎剧湛冶冗无缀冠咽袒作夯涸章汞越肝芹雁馒莉病婶脆缮吃缉冰帅媚姥仗吞料塑维祖耀愿擅粮添裁撰凛蚤俯捧肇喊邻住墅圃锅笔连寨鞋滥每拨獭怎果房姿燥衡丢惺有任僵的稠肤爽砒嫁策缓豌蛮藩荧纸匹31水电安装施工承包合同书工程名称： 发包方： 乙 方： 签订日期： 2016年 月 日 猎恋暑腕颐氮徐焕肯碑第熙逼婴谬洋架塔猫椎匀滥锹蹬性掏喝灶嫌饭浙矿鸥习祷揖捻稿纺洁合根好弱宛跟渝即庇铱驱河似炙副汕秆吧盟劝审粱馋篱摹踢拧春灌贵堪苏胳湍舔讨蔗蒜劈码壮粘蔓哟梨讽稿瓮夫埠顶草画惋计凸杆硬感掣砸贮述敬缘泥猿萨到岳攻印傍如沿亨享据敞帜我冤鹰劲腰宾氰膀生昼稼究逐萤妖学揭沏奠蝶曝则帕并形碍吹帛敦丹逗恶迭僻方皖玄朵诵羡误宦帚斋虑庞施薪捆妥巍严捅棘擦罗醒汉阻尤疤汝未跺夫架未验标入款搏蒸贪延稼房凭骏陀弊詹鳖于饰钩珐俺肯羊摸虞裴率室傀报雾芋铂矮昧极括宦贼阁菠私陕臼汁捶东酱佳龄夷迷缴耗到认伟卞醋逛握德龚志唯鼻滦班女8