绿化管网室外工程施工合同.doc

道路绿化围墙建设工程施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围墙工程。2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）： 元整；（小写）： 元。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。4）付款方式为银行转账。第三条 双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供电、通信等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。4）所栽苗木，树种质量必须符合工程要求，不得擅自改变品种规格及质量，所有树木必须经甲方验收合格后乙方栽植，现场施工中如有品种更改，需按甲方书面变更通知单方实施。5）乙方包栽包活，在栽植完工后要养护十个月，期间发生的费用由乙方负担，一年内树木死亡，由乙方免费更换。6）工程未交付甲方之前，负责已完工项目的保护工作。7）工程完工后，乙方负责清运施工所产生的垃圾，做完工清场。8）安全文明施工，按国家规定及施工需要做好安全防护的各项措施，负责管理自有施工人员财产安全，如发生安全事故，所产生的全部费用由乙方承担。第四条工期的约定1.工期：自开工之日起120个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后十个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条 免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条 保修期及保修金1、保修期：绿化围墙道路项目保修期为一年，竣工验收合格之日起即2007年12月1日至2008年11月31日止。2、保修金：围墙、道路按项目造价的5%扣留，绿化按项目造价的20%扣留第八条 违约合同双方的任何一方不能全面履行合条款均属违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。2、甲方因不能按合同约定的时间支付款项，拖延15天以上，自第16天起计算，每拖延一天应向乙方交违约金人民币1000.00元，并承担违约责任。3、乙方因拖延工期和质量不合格，拖延15以上，同样自第16天起计算，每拖延一天向甲方交违约金1000.00元，甲方可以从工程款内扣除。并承担违约责任。第九条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向甲方住所地人民法院提起诉讼。第十条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方： 地址：昆明市五华区普吉街道办事处 地址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户行： 开户行：账 号： 年 月 日 年 月 日其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落