1、协议编号: 商品房买卖契约甲方: 乙方: 20*年*月19 / 19商品房买卖契约 卖方(下称甲方):_ 买方(下称乙方):_ 甲方依照中华人民共和国城*房地产管理法等规定,已合法取得*_区_地块_平方米国有土地使用权,土地使用权年限自_年_月_日至_年_月_日止,甲方在上述土地上建设的商品房项目名称_坐落_。项目总平面见附件。 甲乙各方经协商一致,就上述项目之商品房买卖,订阅本契约。注意1、如房屋为共有,共同购买人的名字要写全。 2、看清土地使用权的年限以避免权益受损。 3、此条为买卖契约标的的详尽状况,应尽量详尽、明确,以便交付、验收时对照。 第一条:标的 第一款:乙方向甲方购买上述商品房
2、中_幢_单元_室房屋;该房屋使用功能为 住所(住所办公商业)该房屋主体建筑总层数_层,其中_米以下_层,_米以上_层;属框架框架/框剪/砖混)结构,层高_米。该房屋建筑面积_平方米,其中套内建筑面积_平方米,公用分摊面积_平方米。 与该房屋正常使用直接关联的公共配套设备及其标准见附件2,该房屋的套型及分层平面位置见附件3,装修装饰及设备标准见附件。第二款: 本契约所称“该房屋”,包括其占用土地范围内国有土地使用权,该房屋的土地面积在乙方办理国有土地使用权登记时由政府主管部门核定。 第三款: 甲方已申领宁内销_第_号*商品房销售外销许可证,依法可以销售该房屋。 注意 1、审查开发商的销售许可证所
3、列房屋是否已包含所要购买的房屋在内。 2、不要疏漏层高,注明套内建筑面积及公用分摊面积。 第二条 :价格乙方购买该房屋以建筑面积计算单价为_元平方米,房款合计(大写_元整)(小写:_),币种为人民币。 注意:购房单价应以各方实际商定的价格为准,谨防出现多重价格,如有让利,应当明示。第三条 :定金及其处理办法 第一款:乙方应于_年_月_日前向甲方支付定金(大写_万)(小写:_元),币种为人民币。 第二款: 甲乙各方履行契约时,定金按下列第_种方式处理:1.在乙方履行附件5最后一次付款时,充抵房款。2.在空白时,甲方一次性返还乙方。注意:为使购房手续简化,此款建议选择第一种方式处理。 第四条 :付
4、款方式及时间第一款:乙方依照本契约附件载明的付款方式和时间向甲方支付房款。 第二款:如乙方违反本契约附件5的商定,乙方承担下列第2种违约责任;但甲方解除本契约的除外: 1依照中国人民银行同期贷款利息,向甲方支付未付到期房款逾期间的违约金。 2依照每万分之_计算,向甲方支付未付到期房款逾期期间的违约金。3._。第三款: (以下适用于一次性付款)经甲方催告后_天内,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金额达到总房款式_%的,甲方有权解除本契约,并按下列第_种方式处理: 1.甲方于解除本契约后15天内将已付房款退还乙方,定金不返还;乙方按总房款的_向甲方支付赔偿金。 注意:赔偿金的比例与甲方违约的
5、情形应当对等,购房者更要考察甲、乙各方哪一方违约的可能性最大。 2._第四款: (以下适用于分期付款)经甲方催告后_天内,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金额达到总房款_的,甲方有权要求乙方支付所有房款或解除本契约,甲方解除本契约时,按下列第种方式处理: 1.甲方于解除本契约后_天内将已付房款退还乙方,定金不返还;乙方按总房款的_向甲方支付赔偿金。注意:提示事项同上 ._ 第五款:(以下适用于分期付款方式)甲乙各方解除本契约时,按以下商定处理:_ 注意:、就付款方式的期限以及迟延付款所应承担的责任须明确商定,以防造成或产生纠纷无约可依。 2、如选择按揭的方式支付房款,注意商定如贷款不获银
6、行批准时的解决办法和处理方式。 第五条 :(本条适用于预售商品房)预售款的专用 第一款: 该房屋竣工前,_商品房的预售款应用于关于该房屋的工程建设,由开户银行监管。第二款: 甲方如将该预售款挪作他用,视为甲方可能丧失履行债务能力;乙方有权中止履行本契约,甲方在_天内不提供相应担保的,乙方有权解除本契约,并按下列第_种方式处理:.甲方应于本契约解除后_天内将已收房款及双倍定金返还乙方;并按总房款的_向乙方支付赔偿金。注意:赔偿金的比便应不低于乙方按揭贷款的利率,否则购房者的权益无法得以真正的维护,最终遭受损失的仍将是购房者。 2._ 第六条 :房屋交付时间第一款:甲方应于_年_月_日前将该房屋交
7、付乙方。 第二款:甲方逾期交付该房屋的,甲方承担下列第_种违约责任;但乙方解除本契除外: 1.依照中国人民银行同期贷款利息计算,向乙方支付逾期期间已收房款的违约金。 2.依照每天万分之_计算,向乙方支付逾期期间已收房款的违约金。 ._ 注意: 1、选择第2种方式处理的应注意违约金的比例与乙方逾期付款的违约金等。、有些开发商往往要会求购房者给予以3个月左右的交付宽限期,但并不承担违约责任,此处“陷阱”一定要防。 第三款: 甲方逾期交付该房屋,经乙方催告后30天内仍未履行的,乙方有权解除本契约,并按下列第1种方式处理:.甲方应于本契约解除后5天内将已收房款及双倍定金返还乙方,并按总房款_%向乙方支
8、付赔偿金。 注意:、逾期交房的催告期不要商定太长。 2、在选择解约的情形下,违约金的比例应高于银行货款利率,以防开发商在房屋涨价时,不惜违约而另卖高价。 ._ 第七条 :(本条适用于分期建设、分期验收交付的项目)公共配套设备的交付时间 第一款:甲方应按附件载明的时间将与该房屋正常使用直接关联的公共配配套设备交付使用。 第二款: 如甲方逾期交付上述公共配套设备的,甲方承担下列第_种违约责任;但乙方解除本契约的除外: 1.依照每天万分之_计算,向乙方支付已收房款逾期期间的违约金。 注意:此处应明确商定清楚,有些开发商经常将此处填为空白,而交房时,很多配套设备如道路、水、电、气等根本无法使用,以致房
9、屋实际无法使用,贻害不浅。 2.各方商定其他处理方式。 第三款: 甲方未按前款商定的时间交附件2中第16项公共配套设备,经乙方催告后30天内甲方仍未履行的,乙方有权解除本契约,并按下列第种方式处理:注意:明确注明,如道路、绿化、水、电、气、防盗系统等。1、甲方应于本契约解除后15天内,将已将房款及双倍定金返还乙方,并按总房款的_向乙方支付赔偿金。 、_第八条 :房屋交付标准 第一款: 甲方应按第一条商定的标准交付该房屋。 第二款: 第一条商定的该房屋建筑面积为甲方预测,如与实际交付的面积有误差,依照下列第_种方式处理: 1按*房地产交易管理办法第1条规定的处理办法执行。 2按建设部商品房销售管
10、理办法的规定处理。 注意: 、面积误差选择按*房地产交易管理办法或建设部商品房销售管理办法的规定处理,未能选择按实际面积多退少补。 第三款: 甲方交付该房屋与第一条商定标准不符合的,甲方承担下列第1种违约责任,但本条前款和第、5款另有商定除外;乙方也可以解除本契约: 1单价降低每平方米_元,并一交付该房屋后30天内与乙方结算。注意:此处交付的标准应包括房屋结构、层高、室内及公用分摊面积,如不符合要求,则乙方有权选择解除协议,甲方降价或甲方按总房款的百分之_承担责任,并加倍赔还定金。此处用“空白”是不明智的。 _ 第四款: 甲方交付该房屋的公共配套设备低于附件商定标准的,甲方承担下列第1种违约责
11、任;甲方低于附件商定标准交付附件中第_项公共配套设备的,乙方也可以解除本契约:1单价降低每平方米_元,并于交付后3天内与乙方结算。 2.采取补救措施使其达到附件商定标准。 3_ 注意:如甲方交付房屋的公共配套设备装饰装修低于商定标准,可依据有关详细情形商定由甲方进行补偿,直至解除契约。 第五款:甲方交付该房屋的装修及设备低于附件4商定标准的,甲方承担上列第1种违约责任: 1按关于装饰装修及设备的重置价差价双倍赔偿乙方。 .采取补救措施使其达到附件4商定标准。 3._ 注意:此处可商定,如争取补救措施不能达到商定标准的,则按重置差价双倍赔偿乙方。 第六款: 乙方依本条上述商定解除本契约时,按下列
12、第1种方式处理: 1甲方应于本契约解除后15天内,将已收房款及双倍定金返还乙方,并按总房款的_%向乙方支付赔偿金。 ._ 第九条 :工程质量验收 第一款: 甲方取得关于工程验收合格证明资料文件后,方可将该房屋交付乙方使用。第二款:该房屋交付后,如关于建设工程质量监督机构责成停止使用的,甲方承担下列第1种责任: 1视同甲方自始未交付该房屋,并赔偿乙方因此蒙受的所有损失。 _ 注意:可选择甲方承担第一种责任。 第十条 :房屋交接手续 第一款:甲方交付该房屋时,应书面通知乙方;乙方应在书面通知送达之日起30天内对该房屋进行验收并与甲方办理交接手续,甲乙各方交接钥匙,签署房屋交接单(见附件),即为交付
13、。 第二款:若乙方在上述书面通知送达之日起30天内未对该房屋进行验收的,按下列第_种方式处理: 1.甲方按每天_元向乙方收取房屋管理费;该房屋毁损、灭失的风险由乙方承担。 注意:此处交接时间不宜太短且管理费不宜太高。第十一条 :质量保证书和使用说明书 甲方交付该房屋时,应当向乙方提供附件6质量保证书和附件使用说明书。 第十二条:房屋保修 第一款: 保修期按甲方提供的质量保证书执行,但该质量保证书规定的保修期不得短于国家规定最低保修期。保修期自该房屋交付之日起计算。 第二款:该房屋在保修期内因质量问题造成乙方经济损失的,甲方按下列第_种商定赔偿乙方: 乙方实际损失。 ._ 注意:此处可商定实际损
14、失的范围。 第三款:该房屋在保修期内发生重大质量问题,严重影响正常使用的,经关于部门认定系甲方责任的,乙方有权解除本契约。 第十三条 :物业管理关于该房屋的物业管理商定见附件。 第十四条 :权利瑕疵担保 第一款: 下述第三人对该房屋享有下列第_项权利;甲方保证,该第三人已书面同意甲方将该房屋出卖给乙方:1._(第三人)的抵押权。 2.承租人(第三人):_的权利。 注意: 1、尽可能不购买存在权利瑕疵的房屋。 2、可以该房屋有对外出租,抵押的情形,应予明确。 、可以补充商定如甲方隐瞒权利瑕疵情形下的赔偿责任。 3_ 第二款: 甲乙各方按下列第_种方式处理上述第三人权利: 1.(以下适用于抵押权)
15、甲方应于本契约生效后_天内取得上述第三人不向乙方主张上述抵押权的书面保证,并于办理该房屋所有权交易过户手续前消灭该抵押权。否则乙方有权立即解除本契约,并要求甲方赔偿占总房款_%的赔偿金。 (以下适用于承租人的权利)甲方应于本契约生效后_天内征得上述第三人同意,从_时起将甲方的关于租赁协议权利义务转让给乙方;并对预收租金按实与乙方结算。 .各方商定的其他处理方式。 第十五条 :所有权转移手续 第一款:该房屋交付后90天内,甲乙各方应按关于规定筹备完备的资料文件资料,协助对方输该房屋所有权交易过户及申领关于权证手续。第二款:如违反前款商定,则不协助方向对方承担上列第1种违约责任: 1.按每天_元计
16、处,不协助方向对方支付逾期期间的违约金。 注意:应商定如甲方的原因现使乙方未能取得房地产证的情形如何处理及赔偿责任。 2_ 第十六条 :通讯 一方向对方发送的关于本契约的通讯,以本契约载明的通讯办公地址为送达目的地。若需变更通讯办公地址,应当及时通知对方;否则,造成关于通讯未能送达或送达不到的,在一定合理期限后即视为送达。 第十七条 :期间 本契约关于期间的商定适用中华人民共和国民法典关于期间的规定。 第十八条 :生效条件 甲乙各方商定,本契约在*房地产*场管理处办理登记手续后生效。 第十九条 :争议解决方式 因本契约的订立、效力、履行、变更和转让及终止等发生争议的,甲乙各方应协商解决;协商不
17、成的,按下列第1种方式解决:.人民法院提起诉讼; 2.向仲裁委员会申请仲裁; .向_仲裁委员会申请仲裁。 注意:解决争议的方式只能选择一种。建议选择向人民法院提起诉讼。 第二十条 :附件及空格部分填写内容的效力本契约未尽事宜,甲乙各方可签订作为附件的补充协议。本契约的附件是本契约不可分割的组建部分,本契约及其附件内空格部分填写的内容与铅印部分具备同等法律效力。 第二十一条:文字 甲乙各方以本契约的汉语文本为正式文本;若其他文字文本与汉语文本有冲突,以汉语文本为准。 第二十二条 :协议文本及留存 本契约一式五份;正本二份,甲乙各方各执一份;副本三份,甲方一份,乙方一份,*房地产*场管理处一份。
18、附件 附件1、总平面图(略) 注意:索要并粘贴总平面图,以防小区总体规划的随意变更。 附件、公共配套设备甲方应依照下列标准和时间交付与该房屋正常使用直接关联的公共配套设备: 1.名称:_ 标准:_交付时间:_ 2.名称:_ 标准:_ 交付时间:_ 3名称:_ 标准:_ 交付时间:_ 4.名称:_ 标准:_ 交付时间:_ 5名称:_ 标准:_ 交付时间:_ 6名称:_ 标准:_ 交付时间:_附件3、套型及分层平面位置图(略) 注意: 1、套型图应当标明尺寸,以房屋结构随意变更。 2、层平面位置图应标明所购房屋的详细位置。 附件4、装饰装修及设备标准 注意:交付标准应尽量详尽、详细,用材应当明确面
19、非简单的“毛坯”、“豪华”等形容词。 地面:_天花:_ 单元防盗们:_分户门:_内们:_ 窗:_ 内墙:_ 外墙:_ 厨房:_ 卫生间:_附件5、付款方式及时间 注意:付款方式,时间应明确、详细,如选择按揭的应商定按揭申请,如不被银行接受怎么办。对已付房款及定金如何处理. 附件6- 质量保证书 房屋交接单 甲方:_ 乙方:_ 物业管理公司:_ 房屋座落:_ 交接日期:_ 交接情形 1、钥匙:_ 、水表、电表齐全,运转正常。 3、灯具、开关、插座按图施工,不缺件,使用正常。 4、水龙头齐全,不渗水、滴漏,使用良好。 5、下水畅通,无阻塞现象。 6、门窗开关灵活,五金配套齐全,玻璃完好。7、地面平
20、整,无跑砂现象;墙面粉刷完好。8、厨房设备、设备: 9、卫生间设备、设备: 1、_以上各条经各方核验合格后签字。甲方签署:_ 乙方签署:_ 物业公司签署:_附件6-质量保证书 说明事项 保证人(甲方):_ 保修实施单位:_ 通讯办公地址:_ 邮政号码:_ 报修电话:_ 监督电话:_1、保证人保证在本保证书规定的保修范围和保修期限内承担保修责任。2、在保修期间内属于保修范围内的质量问题,请业主填写房屋质量问题通知书投寄保证人或拨打报修电话。 3、在收到房屋质量问题通知书或接到报修电话后,保证人将及时派人调查核实;确系保修范围之内的,将在三天内安排人员人门修理修缮。 4、若确系业主非正常使用以及超
21、过设计要求承受能力的自然灾害造成的质量问题,保证人不负责保修;但可接受业主委托,提供修理修缮服务。5、保证人将对修理修缮人员的服务质量和服务态度进行反馈跟踪。业主接受保修范围内的修理修缮服务均可取得修理修缮完毕顾客建议或意见单一份,特殊情形可拨打监督电话举报。 附件63质量保证书 保修范围及期限自房屋交付使用之日起,房屋工程质量保修期如下: 1、基础设备、房屋的地基基础和主体结构,为设计资料文件规定的合理使用年限。 2、房屋防水、有防水要求的卫生间、厨房、房间和外墙面的防渗漏,为_年(不低于5年)。 3、供热与供冷系统,为_个采暖期、供冷期(不低于2个)。 4、电气管线、给排水管道、设备安装和
22、装修,为_年(不低于2年)。 5、墙面、顶棚抹灰层脱落,为_年(不低于1年)。 6、地面空鼓开裂、大面积起砂,为_年(不低于年)。 7、门窗翘裂、五金件损毁,为_年(不低于1年)。8、管道堵塞,为_个月(不低于个月)。9、卫生洁具,为_年(不低于年)。1、灯具、电器开关,为_个月(不低于6个月)。1、房屋白蚁预防,为_年(不低于15年)。附件6质量保证书 保修记录房屋座落:_ 业主名称:_ 交付日期:_ 修理修缮记录:_ 日期修理修缮内容修理修缮单位修理修缮人员业主签名 1、_ 2、_3、_ 、_ 、_ 6、_ 备注: 附件6质量保证书质量问题通知书_: 本房屋发现以下质量问题,请贵单位派人修
23、理为盼。 房屋座落:_ 质量问题:_ 业主名称:_ 联系办公地址:_ 联系电话:_ 休假日:_ 通知发出日期:_ 附件6-6 质量保证书 修理修缮完毕顾客建议或意见书_: 你单位的修理修缮人员的服务态度和服务质量如下,请调查核实。 修理修缮内容:_ 修理修缮人员:_ 修理修缮日期:_ 服务质量:、满意; 2、一般; 、不满意。 服务态度: 1、好; 、一般;、不好。 特别说明: 附件-1 使用说明书说明事项开发单位:_ 办公地址:_ 邮政号码:_ 电话:_设计单位:_ 办公地址:_ 邮政号码:_电话:_ 施工单位:_办公地址:_ 邮政号码:_ 电话:_ 监理单位:_ 办公地址:_邮政号码:_电
24、话:_ 物业管理单位:_ 办公地址:_邮政号码:_ 电话:_ 1、水表、电表均已由水厂、供电局检验,不得随意调换。 、不得自行在墙上凿洞,拓宽门窗洞口,加设门窗或自行增设隔墙等,以免破坏结构,发生事故。 3、不得猛然敲打楼面,不得在楼板上打洞,剪断负筋(丝),以免破坏楼面承载能力。 、装修过程中造成或产生的废弃物和杂物严禁向下水道倾倒或随意愿楼下乱扔,应堆放在指定位置。 5、排水横管上不得悬挂重物,吊顶装饰不得封死,排污管检查口严禁封闭。 6、屋面一般未能上人;更不得自行在屋顶开孔或搭设棚屋,以免破坏屋面防水层和隔热层。 7、严禁将阳台用作仓库,不得在栏杆(板)上外挑花坛。 8、分户门外均属公
25、用部位,严禁随意改变原状、堆放杂物。 9、装修房屋,必须遵守关于技术规范和安全规范,并按物业管理的关于规定办理手续。 1、因用户使用不当(含不当装修)造成的质量问题,开发单位不承担保修责任;造成质量受损或他人损失的,由用户负责。 附件72 使用说明书房屋平面示意 附件73 使用说明书房屋水、电管网示意图 附件74 使用说明书 房屋结构、套型设计特点附件7-5 使用说明书 使用前须知 1、楼面允许荷重: 客厅:_ 卧室:_ 厨房:_卫生间:_ 阳台:_ 、供水方式:_ 、排水方式:_ 4、供电容量及方式户额定总容量_;插座_; 照明与插座线路_敷设; 插座线_漏电保护器监控; 插座线为单相三线制
26、,即相、零、地; 电线截面: 插座线:_ 照明线:_进户线:_ 线色区分:相线:_ 零线:_ 接地线:_ 5、燃气供应方式:_ 6、中央空调:集中供暖期:_ 集中供冷期:_ 、热水供应:_ 8、通讯线路:_ 9、门窗类型:_ 使用注意事项:_ 10、消防设备配置说明:_ 1、关于设备、设备安装预留位置说明:安装注意事项:_ 12、承重墙注意事项:保温墙注意事项面:_ 防水层注意事项:_ 阳台使用注意事项:_ 13、电梯使用注意事项:_ 1、安保设备使用注意事项:_ 15、拿到钥匙后,应对房屋作全面检查,发现问题及时与开发商联系。附件8、物业管理 (以下适用于物业管理委员设立前)甲方就该房屋所在
27、商品房项目的物业管理已于_时与_签订物业管理协议,委托该公司进行关于物业管理。乙方愿遵守该物业管理协议的关于条件,并与甲方补充商定如下: (以下适用于物业管理委员会设立后)该房屋所在商品房项目的物业管理委员会已于_时设立,该委员会已选聘物业管理公司进行关于物业管理。乙方愿遵守关于物业管理协议,并与甲方补充商定如下: 附件、补充协议甲乙各方经协商一致,订立下列补充协议: 甲方_ 住所地_ 通讯办公地址_ 邮政号码_ 证件名称_证件编号_ 法定代表人_电话_ 代理人_ 电话_ 签署时间_ 答署办公地址_乙方_ 住所地_通讯办公地址_ 邮政号码_ 证件名称_证件编号_法定代表人_ 电话_ 代理人_ 电话_ 签署时间_ 答署办公地址注意事项1、本契约适用于本商品房内销、外销,预售、销售。2、买方留置的正本作为买方办理转让、抵押的凭据。 3、本契约除签署部分外,一律用打印机打印填写。 4、本契约空格部分若为空白句,应以“以下空白”注明。 5、本契约不得有任何涂改。 6、本契约不得翻印。
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100