电力施工合同(确定稿).doc

合同编号BXYT-YCTJ-QT-2017-001

******************YCTJ3合同段

电力施工合同

甲方：******************
乙方：******************

2017年03月
电力施工合同
甲方（全称）：****************** (以下简称：甲方)
乙方（全称）：******************（以下简称：乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方用电工程施工等相关事宜，经双方协调一致，签订本合同。
第一条、工程范围、工程内容
1、工程名称：******************临时用电施工工程
2、工程地点：重庆市渝北区五宝镇
3、工程内容：
（1）、勘察设计、架设10KV 高压线路搭火点至3台变压器；
（2）、勘察设计、安装2台1000KVA及1台800KVA箱式变压器；
4、资金来源：项目自有资金。
5、承包范围：对实施范围内（以高压线路搭火点至低压计量柜出电口工作范围为界）工程设计、设备材料供货、施工、第三方监理、调试、电网并网手续办理通电、运行全过程总承包。
第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式
1、工程总造价￥1380000.00（大写人民币：壹佰叁拾捌万元整）。
2、该工程采用工程总造价包干（除本工程项目建设施工过程中涉及的土地征用、青苗赔偿费、涉及的第三方权益的协调与赔偿等费用。供电部门收取预存电费相关规定费用外）一包到底，即：实施和完成合同工程所需的勘察设计费、第三方监理费、设备材料采供、运输费、机械设备使用费，人工费，质检（自检）、缺陷修复、调试费、电网并网接入费、施工安全措施费、现场安全文明施工、临时工程费、环保费、停工、窝工及误工损失费、检测试验费、现场施工环境因素增加费，供电局及相关部门协调费、手续费用，档案资料费。向供电局交纳的各项费用、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险费。
3、乙方提供本合同总价预算清单，作为合同附件（以供电部门批准的《用电方案的复函》及《电气施工设计图》为准；如果变压器原定位置发生改变导致线路长度发生改变，其工程费用另计）。
4、合同签订后甲方5日内预付工程合同总价款的 20 % 计276000.00 元，作为工程预付款；电气设备运至现场安装、调试完成，并经甲方工程技术人员验收后5日内支付合同总价款的 50 %计690000.00 元；本工程全部施工以及用电相关手续办理完成，满足甲方现场用电后5日内，支付合同总价款的 25 %计 345000.00 元；剩余合同总价的5%计69000.00 元，作为质量保证金，支付按照本合同第八条执行。
5、在支付时，由乙方向甲方一般纳税人税率为11%增值税专用发票。
第三条、工程质量标准：国家及行业现行质量验收检验评定标准
第四条、工程工期及工程验收
1、合同工期：签订合同之日起暂定于2017年 5月底完成（不可抗拒的自然因素造成的工期延误除外；其工程具体的实际工期以具备施工进场条件，接甲方的书面通知书之日起30个日历天内完成并保证供电。
2、乙方为甲方实施范围内所有电气材料设备符合国家验收标准和重庆市供电局要求，若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电施工不符合重庆市及当地政府电力主管机构程序要求，由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。
第五条、设备、材料供应要求
本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里，均由乙方提供，因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求：
1、具有国家建设部电气设备生产许可证。
2、设备生产厂家通过IS9001质量管理体系的认证、具备生产许可证。
3、具有重庆市以及江北区供电局电气设备入网证。
4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。
5、乙方提供工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件。
第六条、甲、乙双方的权利义务
甲方的权利义务：
1、及时协调办理土地征用、青苗赔偿、涉及的第三方权益的协调与赔偿，供电部门收取预存电费、临时接电费缴纳等，为乙方施工提供施工用地。
2、及时支付工程款。
乙方的权利义务：
1、乙方须保证其有资质承揽该工程，且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。
2、遵照国家供电行业规范要求、建筑电气设备安装工程施工验收规范、配电房的施工验收规范严格、认真进行施工，若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失，乙方应向甲方赔偿。
3、负责用电工程施工的报建、验收及供电等一切相关手续；
4、乙方现场施工人员必须持有上岗证，乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏，施工人员安全问题，均由乙方负责。

5、按本合同约定收取工程款。
第七条、违约责任及调解方式
1、甲方未按合同约定时间支付工程款，每逾期一天按合同剩余工程款的1‰向乙方支付违约金。
2、乙方若未按合同约定的时间完工，每逾期一天按合同约定的工程总款的1‰向甲方支付违约金，并承担由此造成甲方经济损失以及业主的处罚。
3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用，乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。
第八条、质保金及质保期
1、自工程竣工验收合格之日起壹年，质保金为合同总额的5%，质量保修期内出现的任何质量问题，乙方应在接到甲方返修通知书之日起2个工作日内无条件返修合格，并承担人工及其他各项返修费用。乙方期限内未履行返修义务的，甲方有权自行返修或委托其他施工队返修，乙方同意相关返修费用按甲方核定金额自乙方质量保修金内直接扣除（不足部分乙方负有支付义务）。
2、质量保修期期满经甲方验收返还保留金后，甲方视乙方对交工验收提出的遗留问题的处理情况，扣除缺陷责任内发生的修复费用后，全部返还剩余质保金。
第九条：履约保证金：履约保证金：乙方在合同签订前必须向工程承包人提交 合同总额5%现金履约保证金陆万陆仟元整（￥ 66000）元 （不计息），合同履约完成后30日内退还履约保证金。
第十条、合同解除
1、 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
（1） 发生下列情况之一的，合同应当解除，因合同解除而给各方造成的损失由各方自行承担，甲乙双方互不追索：
a、因不可抗力导致合同无法履行；
b、甲方原因造成工程停建或缓建导致合同无法履行；
c、总包合同的解除；
d、法律、行政法规规定应当解除的其它情形。
（2）、发生下列情况之一的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任：
a、乙方在履行本合同过程中发生质量或者安全事故，拒绝整改或整改后仍不符合相关规定的；
b、乙方在履行本合同过程中发生重大质量或者安全事故，影响恶劣的；
c、因乙方其它违约行为严重影响到甲方实现合同目的；
d、法律、行政法规规定依法可以解除合同的其他情形；
2、解除合同的通知一旦送达到乙方即发生解除合同的效力，乙方应当在合同解除后的5日将已完工程交付给甲方并撤出工地。乙方拒不撤出工地给甲方造成损失的，应当向甲方承担赔偿责任。
3、 本合同解除后，不影响双方在本合同中约定的结算条款以及争议处理条款的效力。
第十一条、其他条款
1、甲、乙双方就履行本合同发生纠纷的应协商解决；协商不成的，可依法向合同履行地的人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商定补充协议；合同附件及补充协议为本合同不分割的组成部分。
3、本合同一式肆份，双方各持两份，具有同等法律效力。
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 签订日期：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落