终止采购合同的必要条件.doc

篇一：采购合同条款
政府采购合同条款
1. 术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
（1）“政府采购合同”系指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
（2）“政府采购合同价”系指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。
（3）“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同报价文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
（4）“服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
（5）“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。
（6）“供方”指项目基本内容及要求中所述提供设备和服务的中标人。
（7）“检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
（8）“检验合格证书”检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。
（9）“政府集中采购项目验收报告单”指需方根据检验合格证书和供方共同签署的最终验收确认书。
（10）“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
（11）“保修期”指自《政府集中采购项目验收报告单》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
（12）“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
（13）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件的有关规定。
（14）“采购文件”指集中采购机构发布的采购文件。
（15）“报价文件”指供方按照集中采购机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的报价文件。
2. 技术指标
3. 1交付设备的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及报价文件中的技术指标响应表相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
4. 交货
供方按照“政府采购合同专用条款”规定的时间、地点交货。
5. 付款4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。
6. 2付款方式、程序：由“政府采购合同专用条款”规定。
7. 验收
8. 1供方提交的货物由需方负责验收。
9. 2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10(十)日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并与供方共同在《政府集中采购项目验收报告单》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
10. 3货物保修期自《政府集中采购项目验收报告单》签署之日起计算。
11. 知识产权及有关规定
12. 1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。
13. 2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。
14. 3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
15. 包装要求
16. 1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。
17. 2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
18. 伴随服务
19. 1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
20. 2供方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、启动和试运行；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在报价文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
（4）在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。
21. 3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
22. 质量保证期
23. 1以“政府采购合同专用条款”中的规定为准。
24. 2如果采购文件没有特别要求，以供方在报价文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
25. 质量保证10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
26. 2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
27. 3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同第9条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。
28. 技术服务和保修责任
29. 1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以“政府采购合同专用条款”的规定为准。
30. 2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：
（1）设备经过1个月试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行初验。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，供应商须更换或进行修复，试运行期重新计算。
（2）初验后，设备经过6个月试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行终验。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。
（3）保修期，从最终验收完成之后的3年为保修期，期间供应商要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果系统、设备等发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
（4）保修期内，中标人提供电话、电子邮件、web、现场服务等方式的7*24小时的技术支持，对用户的现场服务要求，中标人必须在2小时内做出响应，4小时内到达现场。
（5）保修期内，中标人应对出现故障无法修复的设备或无法正常运行的系统，提供替代设备以保证系统的正常工作。
（6）保修期内，中标人应免费提供软件升级、微码升级、定期设备维护等。
（7）供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
（8）在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。
（9）中标人不能满足以上要求，采购单位有权向中标人提出索赔。
31. 违约责任
32. 1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其他义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
（1）在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
（2）在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；
（3） 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
（4） 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其他必要费用；
（5）需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
33. 2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
34. 3延期交货的违约责任
（1）供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
（2）如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。
35. 4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
36. 不可抗力
37. 1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
38. 2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。
39. 3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
40. 争端的解决
41. 1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。
42. 2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。
43. 3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其他部分应继续执行。
44. 违约终止政府采购合同
45. 1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
45.1. 1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其他任何义务。
45.2. 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
46. 3如果需方违约，应承担相应的违约责任。
47. 政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
48. 政府采购合同转让和分包
除采购文件规定,并经需方和集中采购机构事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
49. 适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
50. 政府采购合同生效
51. 1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
52. 2本政府采购合同一式5份，需方、供方、询价采购机构、财政部门政府采购管理机构和财政部门国库管理机构各执一份。
53. 政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
54. 1采购文件及采购文件的澄清与修改；
55. 2中标人提交的报价文件；
56. 3中标通知书；
57. 4政府采购合同的其他附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。篇二：采购合同通用条款
采购合同通用条款
为甲、乙双方建立物料采购关系，规范甲、乙双方的采购流程，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上协商一致，订立相关条款如下，供协议双方遵照执行。
一、定义本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
1.2 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备件、工具、手册、其他技术资料及材料。
1.3 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的运输、保险、安装、调试、技术支持、培训和其他类似的乙方应提供的辅助服务。
1.4 “甲方”系指西安市亚宝制药机械厂；“乙方”系指提供货物和服务的供应商；“丙方”系指甲方本次采购货物的最终用户。
1.5 “协议”系指本协议，“订单”为本协议的组成部分。
二、技术性能
2.1 乙方所提供货物的技术规格和性能应满足甲方的技术要求和规范。
2.2 若甲方未提供具体的技术性能的相应说明，则乙方应按国家有关部门最新颁布的适用标准和规范供货。
三、知识产权
3.1 乙方应保证甲方或丙方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
四、包装要求
4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物毁损、灭失等均由乙方承担责任。
4.2 每个包装单元内应附一份详细装箱单、质量合格凭证和其他必要文件。
五、订单及交货
5.1 本协议生效后，乙方应当根据甲方订单要求安排供货。乙方无权要求甲方订货。乙方供货不得超过甲方订单所列总量，否则多发的部分视为乙方无偿赠与甲方。
5.2 甲方可以通过传真或邮件的方式向乙方发出订单。
5.3 除甲方事先同意调整外，乙方应按照本合同相关约定按时交货，运输费用由乙方承担。乙方如未按时交付，每延迟一日乙方应依合同价款的百分之一（1％）向甲方支付违约金。甲方有权将相应违约金在应支付的合同总价中扣除。
5.4 乙方应当将本合同标的按时交付甲方指定的接收人（见具体的设备订货单及专用条款），由接收人本人签收。由任何其他人代为签收的无效，视为乙方未交付。设备毁损、灭失的风险仍由乙方承担。
5.5 接收人签收的送货单等材料仅仅表明甲方收到货物，不能用以证明乙方交付的合同标的符合合同约定的数量、质量等。数量、质量检测报告应由甲方另行出具。
5.6 甲方接收人发现乙方交付的标的物有明显的瑕疵、残缺、短缺等情况，有权拒收。甲方接收人将此情况作出书面说明后，乙方送货人员应当签字（一式两份），双方各执一份。六、价格及付款
6.1 每笔订单中货物的单价按照订单约定的价格为准。
6.2 具体的付款方式由双方在订单中约定。
6.3 本合同下所有订单以人民币付款。对于每笔付款行为，乙方向甲方提供下列单据，甲方经审核合格后付款（预付款除外）：
a. 发票原件；
b. 甲方指定接收人的收货签单；
c. 制造厂家出具的质量检验证书以及必要的检测报告。
6.4 发票要求：乙方开具的必须为真实有效的正规发票，发票需能通过国税局相关网站认证或者提供发票登记薄复印件，开票单位必须为本合同签订单位。发票需体现货 物明细，规格型号，单价总价等有必要的信息。发票需严格按甲方提供的开票信息开具。如发票出现问题，甲方有权要求乙方更换发票，乙方不配合的甲方有权进行 按合同总额10%的扣款处理。
七、附随义务
7.1 乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2 乙方应在质保期限内对所提供货物实施更换、维修，但是该服务并不免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
7.3 如货物中不包含任何需要调试或试车的，则有关调试和试车的服务自动免除。
7.4 如货物需要安装的，由乙方负责，费用由乙方承担。
八、质量保证
8.1自货物最终验收之日后计算，本产品保修两年。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
8.2在质量保证期内或经有关部门检验，货物的质量或规格与合同不符，或货物有缺陷，包括潜在的缺陷或是使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
8.3 乙方在收到甲方有关乙方所提供货物的质量问题通知后，应在三小时内响应，六小时内解决一般问题，24小时内解决疑难问题。确实需要一定供货周期的特殊部件更换时，乙方应以书面形式向甲方申请，获得许可后方可延长时间。
8.4 如果乙方在收到甲方有关乙方所提供货物的质量问题通知后，在上述约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 乙方因供货质量问题给甲方和丙方造成重大经济损失或责任事故的，乙方应赔偿甲方和丙方损失，构成责任事故的，由司法机关追究乙方的法律责任。
九、检验
9.1 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部 分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，乙方检验的结果和细节应附在检验证书的背面。
9.2甲方将在合同的交货现场组织验收，如果货物的数量、表面与合同约定相符，甲方应及时填写验收单，否则甲方有权拒收货物。甲方拒收货物的，货物灭失或毁损的风险由乙方承担。货物的隐蔽瑕疵或者功能缺陷，甲方有权于发现时随时要求退还。
9.3 验收不合格的货物，乙方应在三个工作日内予以更换，造成交货延误的，按照逾期交货处理。甲方退货的，乙方应于甲方发出通知后5日内返还货款。十、索赔
10.1甲方有权根据质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
10.2.1甲方选择退货的，应退还已付货款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
10.2.2根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方和丙方所遭受损失的数额，乙方降价供货。
10.2.3用符合要求的规格、质量和性能等新材料来更换有缺陷的部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，并承担甲方和丙方所蒙受的全部损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后14天内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将从乙方货款中扣回索赔金额。
十一、交货延误
11.1乙方应按照订单中规定的交货期交货。
11.2在履行合同过程中，如果乙方不能按时交货或提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据具体情况决定是否延长交货时间或终止合同，同时保留按合同规定要求乙方承担违约责任和赔偿损失的权力。
十二、违约责任
12.1 除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费（该权利的行使不影响合同项下的其他补救方 法），赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的1%计收，直至乙方完全履行交货义务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的 30%。乙方延期交货10天以上的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿甲方相应的损失。
12.2 乙方应当赔偿的损失，应当包括甲方所有直接和间接损失，包括但不限于差旅费、诉讼费和律师费等。
十三、不可抗力
13.1本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件
13.2 在不可抗力事件发生后，乙方应在不可抗力事件结束后的七个工作日内以书面形式将不可抗力情况和原因通知甲方和使用单位，并提交有关部门出具的证明。除甲方 书面通知解除合同外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续60天以 上或继续履行合同会对甲方造成较大损失，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同的协议。
十四、税费
14.1中国政府根据现行的税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
十五、争议解决
15.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方、乙方应通过友好协商的办法进行解决，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
15.2 在诉讼期间，本合同应继续履行。
十六、终止合同
16.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分合同或全部合同的书面通知书，通知自发出时生效。
16.1.1如果乙方未能按合同规定的期限，或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；
16.1.2乙方在收到甲方发出的违约通知后14天内，或经甲方认可延长的时间内未能纠正其过失；
16.1.3如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
16.2在甲方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续履行合同未终止的部分。 十七、权利义务转让
17.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
十八、合同生效及其它
18.1 本协议自双方签字并盖章之日起生效。
18.2 甲方盖章必须加盖公司合同专用章或分公司公章；项目章等其他形式盖章视为无效。
18.3本协议一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执二份。十九、双方承诺，已详细阅读本通用条款，并同意遵守该通用条款。篇三：2013年《建设工程合同管理》真题及答案
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1、 关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。
a、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 b、企业法人的分支机构一律不得作为保证人
c、医院可以作为保证人d、学校不得作为保证人
2、 关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）。
a、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
b、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任
c、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
d、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证
人承担责任
3、关于抵押的说法，证券的是（ ）。
a、抵押的财产不转移占有 b、抵押的财产应当为抵押人所有
c、徒弟所有权可以作为抵押物 d、抵押合同应自登记之日起生效
4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息
200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。
a、全部归银行所有 b返还施工企业550万元 c、返还施工企业600万元d、返还施工企业750万元
5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。
a、投标保证有效期应从投标时算起b、投标保证有效期应从开标日起算
c、投标保证有效期不得延长d、投标保证有效期应长于投标有效期
6、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。
ａ、合同法对合同形式的要求是以要是为原则 ｂ、建设工程合同可以采用口头形式
ｃ、建设工程施工合同不能通过传真方式订立 ｄ、电子邮件不是合同的书面形式
7、关于要约的说法，正确的是（ ）。
ａ、要约必须以缔结合同为目的ｂ、要约的内容可以是不确定的
ｃ、要约的相对人必须是特定的人ｄ、商业广告是要约
８、关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。
ａ、撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人ｂ、要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 ｃ、要约人确定承诺期限的要约可以撤销ｄ、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 ９、关于承诺的说法，正确的是（ ）。
ａ、所有知道要约内容的人都可以作出承诺 ｂ、承诺可以对要约的数量作出变更
ｃ、承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺 ｄ、承诺不得撤销
10、关于合同效力的说法，正确的是（ ）。
ａ、合同无效但仲裁条款可以有效ｂ、当事人不能通过约定让合同生效
ｃ、当事人的意思是否真实不影响合同效力 ｄ、当事人的民事权利能力对合同效力无影响
11、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元
的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。
a、不成立 b、无效c、不撤销 d、效力待定
12、下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
a、当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 b、以虚假资质签订的合同
c、通过串通投标订立的合同 d、在订立时显失公平的合同
13、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。
a、两者订立的情形不同 b、两者的法律后果不同c、当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
d、当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
14、关于合同终止的说法，正确的是（ ）。
a、合同终止是指当事人暂时停止合同履行 b、合同终止并不表示合同关系消灭
c、债权人不得通过免除债务使合同终止 d、债权债务同归于一人导致合同终止
15、关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。
a、行使抗辩权方仍然承认合同有效b、行使抗辩权是解除合同的必要条件
c、行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务d、行使抗辩权表明合同更变
16、关于违约金的说法，正确的是（ ）。
a、约定违约金必须明确具体的数额
b、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
c、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可以要求违约方另行赔偿
d、只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
17、关于定金罚则的说法，正确的是（ ）。
a、合同中支付的预付款可按定金处理 b、债务人履行债务后定金必须收回
c、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
d、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金
18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是（ ）。
a、申请仲裁的意思表示 b、仲裁事项 c、选定的仲裁委员会名称 d、适用的仲裁规则
19、关于必须招标项目的说法，正确的是（ ）。
a、必须招标的项目仅指施工项目b、项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定
c、全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
d、同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标
20、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（ ）。
a、投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 b、投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历
c、投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历 d、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要
21、关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。
a、招标人代表2人，专家6人 b、招标人代表2人，专家5人
c、招标人代表2人，专家4人 d、招标人代表2人，专家3人
22、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）。
a、偏差一律不准澄清 b、所有偏差均允许澄清 c、允许对细微偏差进行澄清d、澄清不限于投标文件的范围
23、 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（ ）。
a、按评标价确定中标人，按评标价订立合同b、按评标价确定中标人，按投标价订立合同
c、按投标价确定中标人，按投标价订立合同d、按投标价确定中标人，按评标价订立合同
24、关于定标的说法，正确的是（ ）。
a、确定中标人的权利归评标委员会 b、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
c、招标人可以根据自己的意愿确定中标人 d、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同
25、关于设计招标的说法，正确的是（ ）。
a、招标文件中应有具体的工作量 b、评标时不考虑设计资历
c、评标时应进行投入，产出经济效益的比较d、开标时应按报价高低排定标价次序
26、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。
a、负责青苗树木的损坏赔偿b、拆除地上障碍物 c、提供勘察工作的劳动保护用品和装备
d、提供水上勘察作业用船
27、根据《建设工程设计合用》示范文本，合同有效期是（ ）。a、从合同签字日起，至提交设计文件之日止 b、从合同签字日起，至工程竣工验收之日止
c、从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止d、从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止
28、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能
在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是（ ）。
a、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同 b、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
c、设计人应负责另一设计单位的设计质量审查 d、设计人不对变更部分的设计质量负责
29、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。
a、固定价格b、可调价格 c、综合单位d、成本加酬金
30、某施工合同过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的
处理方法，正确的是（ ）。
a、承包人负责拆除，供货商承担费用 b、承办人负责拆除，发包人承担费用
c、供货商负责拆除，发包人承担费用 d、供货商负责拆除，并承担费用
31、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25
日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（ ）。
a、5月1日 b、5月15日 c、5月25日 d、5月28日
32、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进
行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（ ）。
a、承包人承担工期和费用的损失b、延长合同工期，费用不予补偿
c、工期不予顺延，给予相应的费用补偿d、延长合同工期并给予相应的费用补偿
33、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ ）。
a、承包人负责试验并承担相应费用 b、发包人负责试验并承担相应费用
c、承包人负责试验，发包人承担相应费用 d、发包人负责试验，发包人承担相应费用
34、在施工合用履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人
将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（ ）。
a、承包人应获得工期顺延和费用补偿 b、工程不予顺延，费用也不予补偿
c、工程不予顺延，费用应适当补偿 d、工期应予顺延，费用不予补偿
35、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工
方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应（ ）。
a、向工程师再次发出请求复工通知 b、向发包人发出请求复工通知
c、继续等待工程师的复工指示 d、自行复工继续后续工程的施工
36、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，
关于承包人完成该项目变更事项发生费用的说法，正确的是（ ）。
a、视为不需要补偿 b、工程师应主动确定变更价款予以补偿
c、工程师应与承包人协商补偿的变更价款 d、工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
37、施工合同中可约定保修为5年的工程部位是（ ）。
a、地基基础 b、防水工程 c、给水管道d、排水管道
38、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应（ ）。
a、单独进行工程量计量，计量结果有效 b、再次向承包人发出通知，推迟计量时间
c、单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果 d、与发包人代表进行计量，计算结果有效
39、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该
部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检查结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式应为（ ）。a、补偿费用，不顺延合同工期b、顺延合同工期，不补偿费用
c、费用和工期损失均给予补偿d、费用和工期损失均不补偿
40、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（ ）。
a、衡量法 b、理论换算法c、查点法 d、经验鉴别法
41、根据fidic《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是（ ）。
a、合同协议书内注明的施工期限
b、招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
c、中标通知书内学名接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
d、合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更