文化艺术中心补充合同.doc

专业收集整理精品文档！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！=补充合同发包人：福清市文化体育局 （以下简称甲方）承包人：福州日晖建筑工程有限公司 （以下简称乙方）因桩基设计变更，增设地下室抗拔锚杆桩等工程项目。从工程建设施工工艺技术的大局出发，甲方决定将变更增加的工程项目承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，根据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法及福清市文化艺术中心桩基工程施工合同，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订以下协议条款，请双方共同认真执行：一、工程名称：福清市文化艺术中心桩基工程 二、工程地点：福清市音西林中村三、主要工程内容：1、抗拔锚杆桩工程；2、地下室基坑土石方开挖及回填；3、基坑支护工程；4、基坑降排水工程。四、承包内容及范围： 设计图纸含变更设计文件所包含的全部工程项目内容及现场签证项目。 五、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期。六、工程质量：达到建筑工程施工质量验收规范的合格标准。七、合同工期：80个日历天。八、工程结算办法1、工程价款按实结算。2、工程竣工结算时，工程数量按实计算，结算依据：1施工图文件及设计变更文件；2施工现场隐蔽签证单、工作联系单及有关会议纪要；3经审批的施工组织设计文件；4依据地下室基坑岩石类别评审表及锚杆钻孔岩石强度试验报告单。3、所结算工程项目的单价套用：12005年版福建省建筑工程消耗量定额及综合单价表；22002年福建省建筑装饰工程消耗量定额及综合单价表；3费用按2003年版福建省建筑安装工程费用定额以及福建省建设厅现行有关规定计取；4钢筋、水泥材料价格按原投标认定的材料信息价价格进行认定，其它材料价格执行福清市同期材料信息价。九、付款办法：本工程甲方不预付备料款，增加项目待完成工程造价结算并经福清市财政局评审中心审核后支付该增加项目结算总价的95%，剩余结算总价的5%为质量保修金待两年(自验收合格之日起计)内付清。十、甲方责任：1、甲方提供施工必须的场地、提供水源、电源接口供乙方施工时接入使用，水、电费用由乙方承担。2、甲方对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责及时签证和受理有关隐蔽验收记录等以及其它相关事宜。3、甲方负责提供相关设计图纸，协调各方工作关系。十一、乙方责任：1、乙方向当地安全监督部门办理安全报备手续。2、乙方在施工中应加强对本单位职工的安全与教育，做好工地的安全和保卫工作，确保按安全规程施工，如发生安全事故，其责任由乙方承担全部经济和法律责任。3、完工后，乙方负责提供详细的施工图、详细技术数据及结算资料。4、本工程在竣工验收合格后，在保修期内如发生质量问题。乙方应当24小时内派人修复或更换，若乙方未及时修复，甲方有权委托他人修复，费用从工程款中扣除。若因甲方使用不当造成的质量问题则由甲方负责维修。十二、验收方法及标准：1、工程验收标准：建筑工程施工质量验收规范；2、工程竣工后并经预验收合格后以书面形式向甲方提供竣工报告和提交完整的符合规范要求的竣工资料，经监理、甲方审核合格后，甲方应在15天内组织有关部门进行竣工验收。3、若本工程未能通过有关部门的合格验收，乙方应无偿返工至通过合格验收为止，乙方承担全部返修费用。十三、其他规定：1、甲方委托福建中福工程建设监理有限公司负责监理，总监陈勇，甲方委派夏华高为现场负责人，乙方委派陈松峰为项目经理。2、主材：42.5水泥采用江西“万年青” 牌；32.5水泥采用“尤溪” 牌，钢材应是福建三明钢铁厂产品。十四、争议解决：本合同履行中若产生的纠纷由双方友好协商解决，若协商不成，可选择以下第二种方式解决：1、由福清仲裁委员会仲裁；2、向有管辖权的人民法院提起诉讼；十五、本补充合同与建设工程合同条款不一致的地方，以本补充合同为准。十六、本合同经双方签字及盖章后生效，工程完工且双方结清工程款后自然失效。十七、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。甲 方：福清市文化体育局（公章） 乙 方：福州日晖建筑工程有限公司（公章）法人代表或授权人（签名）： 法人代表或授权人（签名）：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日=专业收集精品文档，您的最好选择=