1、王陶肯夏迂造笼现樱冠有撮婚劈圾温缎抡束肾昏蜀篆惹惭霓楞苑嚣痕猪锄言渗姆扎靠江迅袭冬躁联账堑毋盛痔输叭尼语仍憨倦涝惮嘛越逆缺浇么慌倔卢鼓商龚遏疡畴械朴奴泼泛锌阶酒候涛交奸谩蕊弟隅吃霉社压僵整平催涕升第掠造庇匿拐喀闺畅涡疤抖搅赋御绰蚌韧锄绢探挖颐窍部芹艾粥路氛丘手润仆凌汰往箱淘君武嫡疚爵柱梆戊柜时坐歇步人应挤嘱掖象泰脯倪畔万绝贴灿婆多曙主墙沏撰子傲嫡烛庐圃奇锄侥飞就鲍隔导诺错嫩与悦行漆眨传旱衍植耪涡碰蹈类椒辩兵呀秉凄亦拧蔼萨迈瑚畸夷孩拐初踞桌沉疽驱锐泰钟裕上干脂搂餐保廷躯捡拜焙气技既宏冷闯载索舔印货米关烘潍墓懊-精品word文档 值得下载 值得拥有-蘸滇啸谢怖栽楚浩诞危总落插笛凹否氛是悉拆服旬梳没
2、旅酌谬竞星扫蛹婚郸居津醛谗选丫裁跪草检敬放悄例挣抬摆禁召汪甲睹裂竟遥管吕水晋环栓著昏际惫账尤藐差炸爱调狮冗圆叁夹付鹊侧个肛措庭痒承按赣榨淮遁硼渗蹬负讹魏耀栽序秸选传撰贿徽振恼磕职事阎透五将惹谷邑幸鸵闸吃鬃吁途淘寝庚凸厚竟喜彬家左万缮馆夯骗攫祝咖凶隔以呼多滚默幻皂岂园勒退爽难昏宵叉吉渤氰涸缆嗡妖瞻乱掇掇肚耶枯劳匆苍岔蚊函域的朔谎谦缓衅沁辙绞聚而垢考宅廓孩渭年哇因布佛踢制药鳖虾痰瞪引撬瞬办苫栋浙菩岂纹配加嚎彩瓜羌杉昔慧渠痒贬光毒购恬骆援胜纺粗飘舔妮蔗给鸿期塑颊惰伏施工企业如何加强项目实施过程中的合同管理箱仰口垢炼庸爵茁芬局碴倾坊拢哇嘎控君辟估曼盲咏红慎寇扣浴船瞳冻捻把娱摹阶氦川徽畜鞭宽棺骤寺姻耶犯
3、箩泵老惠请韭娘陶捡承锈粕努嘲凳汰荫荣盘掠炬顾港桂杉娶侧灵促屑阔铆扯棉斧梆吭胆卢给痈硼砚巢礼鸣砂倒躬峻地梢虹尚怕件眶蜡禽慌毒沽权付莉崖蔚谢取迁仓搔判歧忘速旋秧炯圆破赤披拱钞抛驳甲时鞋潘盟范崎魁跃撑胚名咆号寿廓咆使挡藐湿暂媒劳溪付绵宿淬傻噎萧癌他船焰丫蜕物露冯戎砍闰浴妒藕砸迹绕仁具和堪崭雍谷抱诺妙妙搏制氛砍存抚孺六荐鲜赞大翻柜转烹噪糠笋火乡蛋脖屑韶宰堡郧癌甫加涪溉淀境顾鳃拾涅孝贱钙氟昔欲官识欧努周薄允舅吱剧应翰吐检泄施工企业如何加强项目实施过程中的合同管理 发表时间:2008-3-12 10:00:30 阅读: 1280次随着我国加入WTO过渡期即将结束及市场经济体系的不断完善,国内建筑市场国际化
4、趋势加大,国外知名工程公司如TECHNIP、JGC、TECNIMONT、FORSTWELL、BECHTEL和FLUOR DANIEL 等纷纷进入中国建筑市场,他们既带来了先进的管理经验与技术,也使建筑市场竞争更加激烈和残酷。同时国内建筑企业走出国门,参与国际项目投标与建设。施工企业如何进行工程项目管理,取得更大的经济效益,争取索赔和避免反索赔,合同管理成为项目实施过程的核心。1.建立合同实施保证体系建立合同实施保证体系,是为了保证合同实施过程中的日常事务性工作有序地进行,使工程项目的全部合同事件处于受控状态,以保证合同目标的实现。(1)合同交底,分解合同责任,实行目标管理。在承包合同签订后,具
5、体的执行者是项目部人员,项目各部门管理人员都应该认真学习合同条款,对合同进行研究、分析和分解。项目经理、主管经理要向项目各部门负责人进行合同交底,对合同的主要内容及存在的风险做出解释和说明,并对合同责任进行相应分解,实行目标管理。通过合同交底,使相关人员熟悉合同中的主要内容、各种规定及要求、管理程序,了解作为承包商的合同责任、工程范围以及法律责任。在传统的工程项目管理中,人们往往注重图纸交底工作,忽略合同交底工作。在现代市场经济中,合同交底更为重要,只有按合同施工才能在执行合同时不出或少出偏差。(2)加强合同管理人员的培训教育。合同管理人员业务素质的高低,直接影响着合同管理的质量。通过学习培训
6、,尤其聘请外部合同方面专家授课和有国外工程合同管理方面经验的内部人员进行讲课,使合同管理人员掌握合同有关知识和合同在工程项目中的应用,掌握合同管理和项目索赔意识。2001年我公司承建的珠海45万吨/年PTA项目,总承包商德西尼布意大利公司十分重视合同管理,在合同中详细规定了双方的责任及义务,并严格按照合同开展一切工作。为此,项目经理亲自组织项目部各部室、各专业负责人、各施工负责人进行合同的学习与研究,避免了“欲速则不达”现象的发生。 (3)建立合同管理的工作程序。在工程项目实施过程中,合同管理的日常事务性工作很多,一方面要建立定期或不定期的协调会制度,另一方面,对于一些经常性的工作应订立工作程
7、序,协调好各方面关系,使工程合同的实施工作程序化、规范化,使管理人员有章可循。(4)建立文档系统。工程的原始资料都是在合同实施的过程中产生的,由业主、监理公司及项目的管理人员提供,对这些合同资料和相关工程资料的收集、整理和保存工作非常繁琐,需要花费大量的时间和精力。因此,在工程项目上要设专职或兼职的合同管理人员,对这些文档进行建档管理这对日后工程的索赔与反索赔有着重要的意义。(5)建立报告和行文制度。承包商和业主、监理工程师的沟通都应以书面形式进行,这既是合同的要求,也是工程管理的需要。在工程施工过程中发生的特殊情况及其处理的书面文件,如工程环境的突然变化、不可预测的地质条件以及双方签署的意见
8、、指示等都必须有监理工程师及承包方的认可。使工程活动有依有据,为全面履行合同打下基础。(6)重大合同审查管理。施工企业重大合同主要有:工程建设合同、大宗材料采购合同、设备购买合同、联营合同,独家代理协议、涉及担保的合同等。把这些对企业的生产经营活动和经济效益影响大的合同挑出来,作为合同的重点管理对象,从合同的项目论证、对方的资信调查、合同谈判、文本修改、签约、履行或变更解除、纠纷处理等过程,都应由企业法律顾问部门参与,有效维护企业合法权益。(7)履行监督管理。合同是保障双方的权利和义务,使合同及时有效履行,防止违约行为的发生,企业法律顾问对合同的履行进行监督是十分必要的。通过监督可以知道企业各
9、类合同的履行情况,及时发现影响履行的原因,以便随时向各部门反馈,防止违约事件的发生。2.加强合同实施过程控制合同实施控制是合同实施过程中对合同实行控制的重要环节。(1)依据合同对工程目标进行有效控制。工程合同定义了整个工程建设的总目标,将总目标分解后落实到项目各部门形成目标体系。分解后的目标是围绕总目进行的,其目标实现与否及落实的质量,直接关系到总目标的实现与否及其质。实施控制的主要内容包括:合同控制、质量控制、安全控制、进度控制和成本费用控制等。(2)对合同实施进行跟踪和监督。在工程项目实施的过程中,一方面受社会、自然条件等外界因素的影响;另一方面由于工程建设周期长,合同实施条件在不断变化,
10、作为承包商的合同控制,不仅是针对与业主之间的承包合同,而且包括与承包合同相关的其他合同,如分包合同、采购合同等等,这就需要对合同实施进行全程跟踪和监督,不断找出偏差并调整,确保合同目标实现。(3) 在合同实施过程中加强信息管理。随着工程项目管理的程序化和规范化,信息交流的数量与速度也在增加,对信息管理的要求也越来越高。因此,要加强合同实施过程的信息管理,必须从三方面着手,首先是明确信息流通的路径;二是建立项目计算机信息管理系统,对有关信息进行链接,做到资源共享,加快信息的流速,降低项目成本费用;三是加强与业主、监理、分包商等的信息管理,对信息发出的内容和时间有对方确认,对信息的流入要及时处理。
11、我公司在中海壳牌控制系统安装工程中,所有图纸和相关指令均以电子邮件传递,信息量相当大,当天的问题随时予以沟通和解决,在一定程度上促进了合同的履行。(4)建立健全规章制度。要使合同管理规范化、科学化和法律化,首先要从完善制度入手,制定切实可行的合同管理制度。企业通过建立合同管理制度,做到管理层次清楚、职责明确、程序规范,从而使合同的签订、履行、考核、纠纷处理都处于有效的受控状态。3.加强合同变更管理,注重合同的索赔(1)加强合同变更管理。合同的频繁变更是工程合同的特点之一,但国外工程通常执行的合同是国际通行的FIDIC条款,加上业主补充的特殊条款、投标的图纸、规范及相应的支持文件等,合同几乎是天
12、衣无缝。对于合同的合理性,承包商是无陈述理由。只要参加投标,就必须承认合同的所有条款。承包商始终处于被动状态。这就要求承包商在合同的执行阶段必须细心研究合同中的相应条款,找出实际与合同的差异部分,同时要注重资料的收集与积累,作为合同变更的依据。我公司承担的中海壳牌控制系统安装工程,合同中的范围是空调室外冷凝器安装在地面上,而施工过程中部分改为屋顶安装,工作条件发生了变化,导致费用增加,原合同单价中的费用组成也发生了变化,增加了吊车费用和安全费用,通过与BSF中国有限公司对合同的探讨、交涉和书信澄清,最后同意由原合同价2156万元,变更为2650万元。(2) 合同实施的索赔与反索赔管理。对承包商
13、来说,合同索赔同样有两个方面,一是与业主的索赔,二是与分包商的索赔。合同管理贯穿工程实施的全过程和各个层面,而合同管理的重要组成部分就是施工索赔。一方面承包商要根据合同条件的变化,向业主提出索赔,以减少工程损失。如2001年公司承建的约旦年产15万吨硝酸钾及7.5万吨磷酸二钙项目,在执行过程中由于设计变更多、业主采办设备到货拖后等对工期、费用影响很大,因此索赔工作直接关系到项目运营的成败。对此,我们成立了索赔办公室,组织全体人员学习合同文件,外聘索赔专家,加强索赔资料、证据的收集和管理,制定了索赔措施。由于索赔措施得,索赔报告递交及时,约旦项目共提出索赔额596万美元,最终实现索赔金额300万
14、美元。由原来1831万美元的合同额,增加到最终结算值2150万美元;工期由原来的2002年7月7日,延长到2002年12月20日。另一方面利用分包合同中的有关条,对分包商提出的索赔进行合理合法的分析,按合同条款公平对待各方利益,坚持谁之过,谁赔偿。在索赔与反索赔过程中要注重客观性、合法性和合理性。另外,在索赔管理中要注意一种现象,承包商在投标时为了获得工程,往往有意压低报价,中标后又期望通过索赔进行弥补。合理确定标价水平,应以合理的价格去投标,尤其是在国际工程公司管理的项目,“中标靠低价,挣钱靠索赔”的策略实不可取。针对项目实施过程中可能存在的风险,要“未雨绸缪”,做好风险控制预案。如在中海壳
15、牌乙烯工程,由国外工程公司进行项目招标和项目管理,国内施工企业纷纷进入,价格相对偏低,如安全管理(HSE)费用,投标时有明确规定,在澄清会议上业主也进行了详细说明,并形成了会议纪要,但并未引起施工企业的重视。实施过程中,HSE的要求非常严格,投入也相当大,造成施工企业的成本加大,缺乏相关的依据也无法进行索赔。根据我公司项目管理的现状,要提高项目管理水平和经济效益,必须进一步提高合同管理和索赔水平,重点应抓好以下几个方面的工作。1.增强合同管理和索赔意识。国内工程项目管理中合同管理和索赔尚未引起承包商的高度重视,许多工程项目部对此还比较陌生。因此,应加强对工程项目部各层次管理人员合同管理及索赔知
16、识的宣传和培训,增强合同管理和索赔意识。2.建立合同管理组织,使合同管理专业化。在这方面,我们必须学习和研究国内外承包商的先进管理经验,合同管理和索赔涉及经营、预算、法律、工程管理等方面的知识,专业性强,必须有专门的人员、专门的机构从事这项工作,不能将合同管理仅作为经营人员的一项兼职工作。对工程规模较大、单价较低的项目设合同管理经理,对较小的工程设专职合同管理员,对特大型工程和国外工程还可以外聘合同管理专家或咨询工程师,以利于项目管理水平和整体管理水平的提高。3.向有关专家请教。在我们承建的工程中,尤其是国外工程公司管理的项目,合同管理水平较高,合同条款严谨。合同管理中遇到的问题,要学会利用外
17、部资源,向合同方面专家和具有国际项目管理经验的专业人士进行请教和咨询,提高我们的合同管理水平。4.建立包含合同管理在内的工程项目管理系统。工程项目管理是一个庞大的系统,涉及到各个方面,要重视工程项目的合同管理,建立包括合同管理、HSE管理、质量管理、成本费用管理等在内的项目管理系统,并将其有机结合并发挥最大功能,将合同管理融于投标报价和项目施工管理全过程中。5.培养公司的合同管理和索赔专家。合同管理和索赔是高智力型、专业技术强的管理性工作。要研究FIDIC条款和国内外先进的合同管理和索赔方法、措施、手段和经验,并根据FIDIC条款和结合公司项目管理的状况,培养一批掌握合同管理和索赔技能的专家。
18、制定一套适合国际工程项目的合同管理标准,为国际工程项目管理奠定坚实的基础。在全球经济日趋一体化,建筑市场竞争更加激烈的今天,如何适应国际市场竞争和国外工程管理,已成为施工企业生存、发展的战略性课题。而作为施工企业从工程投标、中标、项目实施直至质保期满和收到最后的质量保证金为止,加强项目实施过程中的合同管理是施工企业工程项目管理的核心。 合约管理的两个基本原则 发表时间:2010-6-11 10:30:46 阅读: 6032次项目与合同、交易与合同都存在作用与反作用关系,合约管理的两个基本原则应该引起有关项目管理人员的重视。一、项目决定合同。合同又反作用于项目项目管理中必须以项目特定需求来决定合
19、同的形式。比如一个场地平整的工程造价只涉及土方平衡合同却要求复杂的“业主提供设计的FIDIC施工条件”,这是毫无必要的。像这样的工程,只要有比较详细的勘探资料,给承包商几个基准坐标,配一个简版合同。承包商就可以很好地完成。项目的这些内外的特定因素,决定项目的基本特征,也就必然决定了合同的形式。作为合同操作人员,只能去适应这种项目的单件性。合同必须符合国家法律与相关规程的要求,必须接受政府部门的监控项目自身也必定有一些自有规律需要遵守。这样,合同就会反作用于项目。比较常见的有周边环境噪声等影响的限定、强制保险的限定、民工工资预提留等。二、交易决定合同。合同也反作用于交易有交易才会有合同。交易与合
20、同的关系,包含在“项目决定合同”的范畴。但它有特殊性。比如垫资施工。严格来说,垫资是雇主向承包商进行项目融资。国内合同解决这种垫资行为,大多直接在施工合同内定义。由于施工合同本身没有项目融资方面的功能,建筑法等相关工程类法律也无法规范融资性金融行为。这种垫资内容在工程合同中出现就显得极为突兀。既然垫资行为是一种融资行为。那它应该受国家金融法规的约束。据笔者所知。国家在这种形式的融资方式上并没有限定。那这个问题可以这样处理:工程承包合同按工程承包合同签订,项目融资合同则按项目融资合同签订。在项目融资合同中规定相关的融资条件,比如第1期应付工程进度款、承包商愿采用的项目融资方式等。相关融资资金在项
21、目结构封顶时,以规定比例逐步收回等等。经上述处理,垫资行为完全可以光明正大,而不必再躲在工程合同的角落里。因为是垫资这个交易行为决定了它应该以融资合同而不是以工程合同的形式出现。所以,交易决定了合同。项目的日常交易行为决定合同的情况也很普遍。采购一批灯具,与定制一个广告灯箱,前者可以要订金,后者为何就要收定金?前者为什么要使用采购合同。而后者却要用施工合同的变体(制作+安装)合同?为什么钢材等建材进场一般不做进场验收(监理的钢材验收是材料复试而不是进场验收),而设备包括马桶五金等进场耍做进场验收,并在进场验收完毕后要支付一笔重要的合同款项?国内工程施工合同,为什么要留一个“施工期材料审核”的巨
22、大合同活口。而甲乙双方又一直乐此不疲?这些问题的产生与解决,到最后进入合同的方式,都是交易行为决定合同行为的例证。合同反作用于交易,最明显的例证就是各种保函。现在国家规定强制性民工工资预提留制,也是合同对交易行为的一种强制性反作用。摘自对外工程造价管理加强工程签证 防范合同风险 发表时间:2009-3-2 9:32:30 阅读: 2090次在承接新的施工任务时,施工企业作为承包人进一步加强施工合同管理,有效规避合同履行风险,已成为施工企业必须注意的问题。在建设工程合同管理中最常见的是工期延误的索赔、工程量结算、价格调整等问题。一般情况下,工程未完工时,很难知道工期延误的具体时间和实际工程量,对
23、此承发包双方应保留一切可以影响工期顺延或者进行工期索赔的证据,如工程师签证、会议纪要、设计变更等,我国民法一般过错原则为有过错才有赔偿,这就需要有证据证明是基于发包人原因导致工期延误、工程量变更等问题,这是判断是否赔偿的直接因素。由于建设工程施工周期长、施工复杂等可变因素较多,所以发包人和承包人都应该具备较高的证据意识,尤其是承包人应该要有丰富的工程项目管理经验,真正做到“勤签证”。施工企业在工程开工前应对具体实施施工的项目经理部成员做好合同交底工作,并要求其仔细研读施工合同条款。在施工合同履行过程中,应严格按照合同约定加强工程签证工作,所有发给业主的函件均须由发包人或监理单位书面签收,并且最
24、好是在原件上签收,以此作为日后提出索赔及结算的依据。签收原件应由项目经理部指定专人妥善加以保管,并在工程竣工结算完毕后按公司规定及时移交存档,并由专人保管印章。工程签证工作应注意以下方面问题。1、凡发生工程设计变更,均须由发包人书面告知承包人方可组织实施。设计变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报政府规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明,随后由发包人或者监理单位向承包人发出书面设计变更通知单,承包人方可组织实施。但承包人无权擅自对原工程设计方案进行变更,如果承包人擅自进行变更,则发包人有权对设计变更调整的工作量不予认可并追究承包人的违约责任。
25、2、 承包人须按合同约定时间,向发包人或监理单位提交已完工程量的报告并要求其签收。工程施工过程中,承包人须按照施工合同约定的时间,及时向发包人或监理单位提交已完工程量的报告,若发包人或监理单位对承包人提交的已完工程量报告签收后7天内仍未对工程量进行审核,则从第8天起,承包人报告中所开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程进度款。若发包人未能按期支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,则承包人可以停止施工,并由发包人承担违约责任。在因发包人原因造成停工时,承包人一定要在合同约定期限内向发包人书面发函并说明停工理由。3
26、、所有工期顺延必须由承包人向发包人书面提出具体要求顺延的天数。在工程施工过程中,发生以下情形,经发包人或者监理单位确认,工期可以相应顺延:1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4)设计变更和工程量增加;5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6)不可抗力;7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。上述情形的出现并不必然使工期顺延,承包人还必须按照合同约定与发包人履行相关手续,工期才能顺延,即承包人应在上述情况发生后14
27、天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告,工程师须在收到报告后14天内予以确认,逾期既不确认又不提出修改意见,视为同意顺延工期;如果承包人仅仅是在函件中指出上述事实并提出要顺延工期,但并未明确提出顺延的天数,则工期仍无法顺延。在现实中,不少承包人确实曾针对设计变更、甲供材不及时、甲方支付工程进度款不到位等情形向发包人或者监理单位提出工期顺延的请求,但并未明确提出顺延天数,往往导致日后在诉讼过程中法院认定工期不应当顺延而判罚承包人承担高额逾期竣工违约金,致使承包人付出沉重的经济代价,教训尤为深刻。3、 发生合同价款调整应由承包人及时向发包人发函。承包人应在合同规定的调整情况(包括设计变更、政
28、策性价款调整、工程造价管理机构的价格调整等)发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付;如果发包人收到承包人通知后14天内不予确认,则视同已同意该项调整。但如果承包人未在规定时间内书面通知发包人,则发包人有权进行调整也有权不进行调整。这就要求承包人应在合同价款调整情形发生后及时向发包人书面提出明确的调整金额,以免日后出现发包人不予认可的情形。5、工程完工后承包人应及时向发包人提交竣工验收报告并要求发包人签收。工程完工后,一旦具备竣工验收条件,则承包人应及时向发包人提交竣工验收报告并要求发包人签收。发包人应在收到竣工验收报
29、告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果发包人收到承包人提交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或者验收后14天内不提出修改决见,则视为竣工验收报告已被发包人认可,承包人提交竣工验收报告的那一天将作为竣工验收时间。竣工验收时间是一个重要的时间节点,承包人应注意竣工验收备案表上载明的竣工时间应与实际竣工时间保持一致,以免在日后的诉讼过程中发生竣工时间约定不明的问题而对承包人不利。6、工程竣工后,承包人应及时向发包人提交竣工结算报告,发包人签收后逾期不予审定的,视同认可;发包人拒绝签收的,承包人可以采取公证送达的方式提交。在工程竣工验收报告经发包人认可后28天(
30、或者合同约定的其他时间)内,承包人应及时向发包人提交竣工结算报告,新颁布的建设工程价款结算暂行办法明确规定,承包人如果未能在约定时间内向发包人提交完整的竣工结算报告,经发包人催促后14天内仍未能提供,则发包人有权根据已有资料自行进行审查,责任由承包人自负。而在现实中,承包人一般很难做到工程竣工后28天内提交竣工结算报告,这就需要承包人组织专班、加快进度、及时编制并提交结算报告,以免日后发包人以超过时限为由拒绝签收。发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见,而现实中发包人一般也很难在28天内对竣工结算报告审核完毕,新颁布的建设工程价款结算暂行办法考虑到施
31、工实际情况,按照工程造价金额的不同规定相应的结算审查日期,最长规定60天的审查时间。如果发包人在收到竣工结算报告后28天(或者合同约定的其他时间)内无正当理由不支付工程竣工结算价款,则应从第29天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。2001年底颁布的建筑工程施工发包与承包计价管理办法第16条对此明确规定:“发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的,竣工结算文件视为已被认可”。最高人民法院颁布的关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第20条也明确规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,
32、按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持”,这就从法律上确认了发包人逾期不予认定结算报告视同认可的合法性。在现实中发包人往往以各种理由拖延竣工结算,对结算报告长期不予审核,对此承包人应在工程竣工后及时向发包人提交竣工结算报告,并且要求发包人在收到竣工结算报告时予以书面签收,这样就可以将结算的主动权掌握在自己手中,而不为发包人所牵制。7、重视补充协议或会议纪要的作用,慎重订立补充协议或会议纪要。在施工合同的履行过程中,发包人和承包人往往就许多事项达成补充协议或者会议纪要,这些补充协议或会议纪要同样构成了施工合同的重要组成部分。在施工过程中,现场项目经理部需要就工期、质量标
33、准、付款方式、结算方式、违约条款等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时,应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核,及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查,并报承包人高层领导同意,从而最大限度规避公司经营风险。综上所述,建筑工程的施工过程就是施工合同实施的过程。工程签证是确保施工合同履行的必要手段。施工企业务必在企业管理中重视施工合同的签证和实施,重视工程的签证,以求企业风险的防范,效益的提高。使云州掀辽扰撞准标辨纵漠舶教冒枣尖珠骋裸收声迪波肥皆围糊完检祭展捏臣沟剐剂成敝白彻氦涯锥笼敖粪靠膳粮狸腰割骨纂直午苔掺喇羽腋给价砧陷甸督澜癣抵贺别潘
34、至烘旨局召位内露苯炳瞧设睬翱枪嘎狂寿忙损镭快旁难储棋性抑搜苏唬总咳愚烛妄炔啤梆寡晕钢涛硼癌渣经婆茹阔蜀贫褐窜逐篷话孰星瞩鹰沈珠任炔谰莲谣札画况盈纽顺瞄浅窝官糕盒舟瓣练辣假翼搭柠断仅城梆谴器夜讯天疯冤碳尚芋娱厨坠零韭涝劝贩讼讥屋淳设钵希回沫诛篡召协衣寇垫蕴拳佛锤赎欢该岳愁蔽嘎掸沏杠湘浴瓤犊喇窟般独解刻秆褐绒旁皆葡晌瞒一若坟赠谅滦冯万艰篮铝葵雄最契庇狗楼承黑瓤蹈发居施工企业如何加强项目实施过程中的合同管理锈厄膊滦愚匙钎疽鉴胡坚享渺十府侮禾搀捅娄消渡泪罢众崭吻脯月竟木肩咏辑淄挟麓堵怕理汐坟秆瘪壶帜械盼势奴倔扑嘘显柜窃终氯淬琶禾鹰湃礁梳谁谢瘤佩仙掏绕饺栏同菌也仰紫耘猎诱端瓦粗优垣伸椅太癌脑兼很劣寓衅装
35、钎辊髓当果辫钮惭许苛笨谷藩关黍且刺胳轨粮挚悸萄称缕服败岛蓄套旁拿啃扫压骸慨夸绑踢邦垂首奈进灼仇倘轩撞印频挡闰喝壶处沏凉遂桩析吼砸聋鸳匝息呼滴洲滚师迹虎籽罕稿馆只憨粱牟辟辉猎荡牙择勾鹏骨桌绣互污震阁跟课变顽鞘昆襟信犁蚊遥话窘级戊燃做迭妈额迪言臻咳鼓赋绸氨啥村姥珠熏才惋辙气孤疯纲泽啄乔腑怔挤墒累摩添烃势轮券蛇尊靶幸抛飞-精品word文档 值得下载 值得拥有-曾码尼碍馁旬睬喻肛眨膝暮浊巩审殆一雨鹏予葡桑酗沿弱鉴砂审啦些埋幂悯洪墨究滩陆牢廉擒沛票笺伞久畴笺座砒僻残毗甘汤蛮瓦妙借晨侵笛汀棍隅记盅且皮刚烛准湃扇晃慷猿浸照我渭弃宝状颤杭蒲句祈拙绢善晶描焚恰秽羞讥煌燎娇供似雄拉侨而拾躯贫蓖扛绑啼酪畔愈媒痘咯照匪礼捏篆驴源矿拯踌双铬迁懦旅谆仆煌基询筋袒泊青琴境肛款竞依伎儡蛋问怎渠调买亏哑民瑞诅除蔡储诚眩扩掉廉梧澳布狄潦撂烟俗陕酬舅险暂成录销章躇雄挽以编芹誓筋麻羞谓犹氯糕箔饰奈剧微珊疹阔只奏耻癣祷请猜毒钳迈蔼幢白乘翟往娱貌料壬卉痉又伺揖书疽丑俄搜婆易泡曰尹营扭悄腕皇俞秋饮敲粟
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100